《2022年甘肃省监理工程师深度自测预测题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年甘肃省监理工程师深度自测预测题.docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 造成25人死亡，经济损失在5000万元以上1亿元以下的事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】 B2. 【问题】 项目的财务内部收益率、财务净现值和静态投资回收期等财务分析指标可以通过（ ）计算。A.投资现金流量表B.资本金现金流量表C.投资各方现金流量表D.财务计划现金流量表【答案】 A3. 【问题】 （2016年真题）关于建设工程质量、进度和造价三大目标的说法，正确的是（）。A.应形成“自上而下层层展开、自上而下层层保证”的质量、进度和造价目标体系B.应
2、将建设工程总目标分解，为质量、进度和造价目标动态控制奠定基础C.在不同的建设工程中质量、进度和造价目标，应具有相同的优先等级D.质量、进度和造价目标之间相互制约，应使每一个目标均达到最优【答案】 B4. 【问题】 根据标准监理招标文件(2017 年版)，监理人更换总监理工程师应事先征得委托人同意，并应在更换()天前将拟更换的总监理工程师的姓名和详细资料提交委托人。A.3B.5C.7D.14【答案】 D5. 【问题】 （2020年真题）项目监理机构组织形式中，任何一个下级只能接受唯一上级命令的是（）组织形式。A.直线制B.职能制C.强矩阵制D.弱矩阵制【答案】 A6. 【问题】 在分析论证建设工
3、程总目标，寻求建设工程质量、造价和进度三大目标间最佳匹配关系时，应确保（）。A.进度目标符合建设工程合同工期B.质量目标符合工程建设强制性标准C.造价目标符合工程项目融资计划D.进度、质量和造价目标均达到最优【答案】 B7. 【问题】 下列选项中属于价差预备费的是（）。A.设计变更导致费用上涨B.不可抗力导致费用增加C.人工工资上涨D.隐蔽工程验收时发生的挖掘及验收结束时进行恢复所导致的费用增加【答案】 C8. 【问题】 在网络计划中，工作的最迟完成时间即为其所有紧后工作（）。A.最早开始时间的最大值B.最早开始时间的最小值C.最迟开始时间的最大值D.最迟开始时间的最小值【答案】 D9. 【问
4、题】 根据建设工程监理规范GB/T 503192013，关于监理员职责的说法，正确的是（）。A.进行工程计量B.参与审核分包单位资格C.检查进场的工程材料、构配件、设备的质量D.检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况【答案】 D10. 【问题】 某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（）。A.物B.行为C.智力成果D.货币【答案】 A11. 【问题】 为保证设备的质量，（）在设备运输前应做好包装工作和制订合理的运输方案，项目监理机构审查。A.监理单位B.建设单位C.制造单位D.安装单位【答案】 C12. 【问题】 （20
5、14年真题）建设工程监理招标的标的是（）。A.监理酬金B.监理设备C.监理人员D.监理服务【答案】 D13. 【问题】 安全生产法规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训，取得特种作业（）证书，方可上岗作业。A.操作资格B.许可C.安全D.技术【答案】 A14. 【问题】 某建设项目计算期为8年，各年的净现金流量如下表所示，该项目的行业基准收益率为10%，则其动态投资回收期为（ ）年。（现金流量年末发生）A.5.60B.6.26C.6.49D.6.51【答案】 D15. 【问题】 某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，
6、铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。A.7000B.7600C.7700D.7805【答案】 B16. 【问题】 下列关于承包人设备材料说法正确的是（）。A.开工前监理检查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工合同约定B.承包人可以先更换设备或材料再通知监理机构C.承包人使用的材料设备不能满足合同进度计划和质量要求时，监理机构有权要求更换设备，由此增加的费用发包人负责D.承包人可自行决定将限制设备撤离施工场地【答案】 A17. 【问题】 根据建设工程质量管理条例，关于建设工程最低保修期限的说法，正确的有（）。A.装修工程为 2 年B.
7、屋面防水工程为 2 年C.给排水管道工程为 5 年D.地基基础为50年【答案】 A18. 【问题】 某施工项目因台风导致工程重大损失，根据水利水电工程标准文件中合同条款规定，承包人可向发包人索赔（）。A.工期+利润B.费用C.工期+费用+利润D.工期【答案】 D19. 【问题】 在设立项目监理机构的过程中，应根据()确定的监理目标建立项目监理机构。A.监理实施细则B.建设工程监理合同C.监理大纲D.监理规划【答案】 B20. 【问题】 关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）。A.施工招标项目必须有标底B.标底应当在开标时公布C.标底应当作为评标的依据D.一个项目可以有几个不同的标底【答案】
8、B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 建设投资估算方法包括( )。A.生产能力指数法B.分项详细估算法C.扩大指标估算法D.综合指标投资估算法E.比例估算法【答案】 AD2. 【问题】 公路机电工程包括（）。A.公路监控设施B.公路通信设施C.公路收费设施D.公路隧道机电设施E.公路消防设施【答案】 ABCD3. 【问题】 项目监理机构的组织设计应遵循()等基本原则。A.公正、独立、自主B.分工与协作统一C.稳定性与适应性统一D.严格监理与热情服务E.总监理工程师负责制【答案】 BC4. 【问题】 根据机电产品采购国际竞争性招标文件，关于设备采购合同
9、交付检验的说法，正确的有（）。【相关知识点新教材已删除】A.买方有权检验货物，且不支付额外费用B.检验货物的地点应为货物的最终目的地C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件【答案】 AC5. 【问题】 合同实施计划是保证合同履行的重要手段，合同实施计划应包括（）A.合同主要内容B.合同实施的主要风险C.合同实施总体安排D.合同分解与管理策划E.合同实施保证体系的建立【答案】 CD6. 【问题】 对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资工程，政府需要从投资决策的角度审批（）。A.项
10、目建议书B.可行性研究报告C.资金申请报告D.初步设计和概算E.复工报告【答案】 ABD7. 【问题】 水利工程建设项目招标过程分为（）阶段。A.招标准备B.招标文件编制C.招标D.决标E.签订合同【答案】 ACD8. 【问题】 以下（）的质量管理理论和实践的发展，促使世界各发达国家和企业纷纷制定新的国家标准和企业标准，以适应全面质量管理的需要。A.质量检验B.预防缺陷C.统计质量管理D.抽查质量管理E.全面质量管理【答案】 AC9. 【问题】 关于保证担保方式的说法，正确的有（ ）。A.保证分为-般保证和连带责任保证两种方式B.当事人没有约定保证方式的,按般保证承担保证责任C.以公益为目的的
11、事业单位不能作为保证人D.连带责任保证的责任重于一般保证责任E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金【答案】 ACD10. 【问题】 初步设计阶段的质量控制，主要包括（）等内容。A.设计方案的优化B.保证设计总目标的实现C.保证质量总目标的前提下，尽量降低造价D.初步设计报告需经审查E.设计审查报告【答案】 ABCD11. 【问题】 工程施工合同(ECC) 的组成内容主要包括（）。A.核心条款B.成本补偿合同C.管理合同D.主要选项条款E.次要选项条款【答案】 AD12. 【问题】 建设项目进度控制基本程序包括（）。A.保证进度计划的严肃性与约束力B.进度计划实施中的跟踪检查C.对收集的资料
12、进行整理.统计和分析D.研究进度纠偏措施E.进度纠偏措施的实施与监督【答案】 BCD13. 【问题】 （2015年真题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（ ）。A.合同当事人违约B.季节性雨季影响施IC.法院判决D.仲裁机构裁决E.物价正常波动【答案】 ABCD14. 【问题】 根据标准施工招标文件中的通用合同条款，关于预付款担保金额的说法，正确的有（ ） A.承包人提交的担保金额应与收到的合同约定的预付款金额保持一致B.发包人从工程进度款中已扣除部分预付款后，担保金额可相应递减C.担保金额在发包人未扣除全部预付款前应高于合同约定的预付款金额D.担保金额不应低于预付款金额减去已
13、向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额E.担保金额必须保持与剩余预付款额相同【答案】 AB15. 【问题】 按照施工合同示范文本的规定，由于（ ）等原因造成的工期延误，经监理人确认后工期可以顺延。A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰C.设计变更D.承包人的主要施工机械出现故障E.发包人未按约定支付进度款【答案】 AC16. 【问题】 根据有关建设工程档案管理的规定，暂由建设单位保管工程档案的工程有()A.维修工程B.缓建工程C.改建工程D.扩建工程E.停建工程【答案】 B17. 【问题】 下列工作内容中，属于项目管理机构组织结构设计内容的有（）。A.确定管理层次与管理跨
14、度B.确定项目监理机构目标C.确定监理工作内容D.确定工作流程和信息流程E.确定项目监理机构部门划分【答案】 A18. 【问题】 下列关于施工组织设计质量控制要点的说法中，正确的有（）。A.施工组织设计应充分考虑施工合同约定的条件B.施工组织设计应针对工程的特点、难点及施工条件，具有可操作性C.质量措施切实能保证工程质量目标D.采用的技术方案和措施先进、适用、可靠E.施工组织设计应符合企业的技术政策【答案】 ABCD19. 【问题】 在施工阶段，监理工程师应进行计量的项目有()。A.工程量清单中的全部项目B.各种原因造成返工的全部项目C.合同文件中规定的项目D.超出合同工程范围施工的项目E.工
15、程变更项目【答案】 AC20. 【问题】 按工程质量检验工作深度分，可将质量检验分为（）。A.全数检验B.半数检验C.抽样检验D.免检E.比例检验【答案】 ACD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 【背景材料】某项工程签约合同价为4000万元，合同工期为30个月。合同中部分内容约定：（1）开工预付款在标书附录中规定的额度为10%，扣回时间开始于中期支付证书中工程量清单累计金额超过合同价的30%的当月，止于合同约定竣工日期前三个月的当月，在此期间等额扣回。（2）质量保证金在标书附录中规定的限额为3%，每个月在承包人应得金额中扣留6%。（3）该工程调价因素为人工、钢材、水泥、燃料及其他共
16、五项，其在合同价中的比重分别为12%、18%、20%、12%、23%。在合同基期的价格指数分别为105、102、110、106、104，结算期的价格指数分别为107、106、115、116、120。（4）当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的相应单价调整系数为0.9。在工程施工中发生了如下事件：事件1：工程进展至第8个月时，工程量清单累计支付1250万元；第13个月，工程量清单累计支付1900万元；第14个月，承包人按工程量清单单价申报的结算金额为180万元，监理工程师审核时发现，支付表中路基借土填土8600m3的工程未经监理验收，清单单价为21元/m3，其中桥台因设
17、计变更实际完成工程数量为680m3（原清单工程数量为500m3，单价1200元/m3）。事件2：施工至第18个月，现场周围居民称承包人施工噪声对他们的生活造成干扰，于是阻止承包人的混凝土浇筑工作而造成停工5天。承包人提出工程延期5天与费用补偿1万元的要求。事件3：施工至第21个月，由于发包人要求，使原设计中的一座互通式立交桥长度增加了5m，监理人向承包人下达了变更指令。承包人收到变更指令后及时向该桥的分包人发出了变更通知，分包人向发包人提出工程延期30天与费用补偿20万元的要求。【问题】1.在第14个月的计量支付中，发包人实际支付给承包人的金额是多少？2.监理工程师针对事件2和事件3应如何处理
18、？【答案】第1问：（1）根据合同条款，开工预付款金额为400010%=400（万元），第8个月累计支付金额为合同价的31.25%，应从本月开始扣回开工预付款，扣回时间为第8个月至第27个月，共计20个月，每月扣回开工预付款金额为40020=20（万元），因此第14个月扣回开工预付款金额为20万元。（2）根据合同条款，质量保证金的总金额为签约合同价的3%，即40003%=120（万元）；截至第13个月，工程量清单累计支付金额为1900万元，累计扣质量保证金应为19006%=114（万元），第14个月扣质量保证金的金额为120-114=6（万元）。（3）根据合同条款，价格调整系数K计算如下：（4）
19、第14个月报表中，8600m3的路基借土填土工作未经监理工程师验收，因此应扣除，本月清单支付金额应为180-860021/10000=161.94（万元）。（5）第14个月报表中，桥台的工程款为5001.11200+（680-5001.1）12000.9/10000=80.04（万元），承包人结算报告中该分项工程的工程款为6801200/10000=81.6（万元），承包人多报的桥台工程款为81.6-80.04=1.56（万元）。（6）第14个月报表中，承包人完成的工程量清单价款为161.94-1.56=160.38（万元），结算价款为160.381.0651=170.8207（万元）。（7）
20、第14个月，发包人支付给承包人的金额为170.8207-20-6=144.8207（万元）。第2问：（1）事件2不构成索赔，这是承包人自身原因造成的，故不应同意承包人的索赔要求。（2）事件3不能批准分包人的索赔申请，虽然发包人的工程变更构成索赔，但分包人与发包人之间不存在合同关系，分包人不能向发包人提出索赔申请。分包人应向承包人提出索赔申请，然后由承包人向发包人提出索赔申请。2. 某工程，建设单位通过公开招标与甲施工单位签订了施工总承包合同，依据合同，甲施工单位通过招标将钢结构工程分包给乙施工单位。施工过程中发生了下列事件：事件1：甲施工单位项目经理安排技术员兼施工现场安全员，并安排其负责编制
21、深基坑支护与降水工程专项施工方案，项目经理对该施工方案进行安全验算后，即组织现场施工，并将施工方案及验算结果报送项目监理机构。事件2：乙施工单位采购的特殊规格钢板，因供应商未能提供出厂合格证明，乙施工单位按规定要求进行了检验，检验合格后向项目监理机构报验。为不影响工程进度，总监理工程师要求甲施工单位在监理人员的见证下取样复检，复验结果合格后，同意该批钢板进场使用。事件3：为满足钢结构吊装施工的需要，甲施工单位向设备租赁公司租用了一台大型起重塔吊，委托一家有相应资质的安装单位进行塔吊安装。安装完成后，由甲、乙施工单位对该塔吊共同进行验收，验收合格后投入使用，并到有关部门办理了登记。事件4：钢结构
22、工程施工中，专业监理工程师在现场发现乙施工单位使用的高强螺栓未经报验，存在严重的质量隐患，即向乙施工单位签发了工程暂停令，并报告了总监理工程师。甲施工单位得知后也要求乙施工单位立刻停工整改。乙施工单位为赶工期，边施工边报验，项目监理机构及时报告了有关主管部门。报告发出的当天，发生了因高强螺栓不符合质量标准导致的钢梁高空坠落事故，造成一人重伤，直接经济损失4.6万元。问题：1.指出事件1中甲施工单位项目经理做法的不妥之处，写出正确做法。2.事件2中，总监理工程师的处理是否妥当？说明理由。3.指出事件3中塔吊验收中的不妥之处。4.指出事件4中专业监理工程师做法的不妥之处，说明理由5.事件4中的质量
23、事故，甲施工单位和乙施工单位各承担什么责任？说明理由。监理单位是否有责任？说明理由。处理此事故的依据是什么？【答案】1.事件1中，甲施工单位项目经理做法：（1）安排技术员兼施工现场安全员，不妥。正确做法：应配备专职安全生产管理人员。（2）对施工方案进行安全验算后即组织现场施工，不妥。正确做法：安全验算合格后应组织专家进行论证、审查，并经施工单位技术负责人签字，报总监理工程师签字后才能安排现场施工。2.事件2中，总监理工程师的处理，不妥。理由：没有出厂合格证明的原材料不得进场使用。3.事件3中，安装完成后，由甲、乙施工单位对该塔吊共同进行验收，不妥。理由：只有甲、乙施工单位参加了验收，出租单位和
24、安装单位未参加验收。4.事件4中，专业监理工程师直接向乙施工单位发出工程暂停令，不妥。正确做法：工程暂停令应由总监理工程师向甲施工单位发出，并标明停工部位或范围。5.事件4中：（1）甲施工单位承担连带责任。理由：甲施工单位是总承包单位，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。3. 某工程项目，业主甲分别与监理单位乙、施工单位丙签订了施工阶段的委托监理合同和施工合同。在委托监理合同中对于业主和监理单位的权利、义务和违约责任的某些规定如下：（1）乙方在监理工作中应维护甲方的利益。（2）施工期间的任何设计变更必须经过乙方审查、认可并发布变更指令，方为有效并付诸实施。（3）乙方应在甲方的授权
25、范围内对委托的工程项目实施施工监理。（4）乙方发现工程设计中的错误或不符合建筑工程质量标准的要求时，有权要求设计单位更改。（5）乙方监理仅对本工程的施工质量实施监督控制；进度控制和费用控制任务由甲方行使。（6）乙方对工程进度款支付有审核签认权；甲方有独立于乙方之外的自主支付权。问题：各项中有是否有不妥之处，如有不妥，请写出正确做法。【答案】（1）不妥。应当乙方在监理工作中公正地维护有关各方面的合法权益。（2）不妥。正确的应当是：设计变更审批权在业主，任何设计变更须经乙方审查并报业主审查、批准、同意后，再由乙方发布变更令，实施变更。（3）正确。（4）不妥。正确的应当是：乙方发现设计错误或不符合质
26、量标准要求时，应报告甲方，要求设计单位改正并向甲方提供报告。（5）不妥。因为三大控制目标是相互联系、相互影响的。正确的应当是：监理单位有实施工程项目质量、进度和费用三方面的监督控制权。（6）不妥。正确的应当是：在工程承包合同议定的工程价格范围内，乙方对工程进度款的支付有审核签认权；未经乙方签字确认，甲方不得支付工程款。4. 某调蓄平原水库工程，水库上游面边坡坡比为1：2.5，库底高程36.15m，上游面坡面采用150mm厚C25混凝土护砌，高程41.00m处设2.0m宽马道。调蓄水库周边设置防护堤，堤顶高程43.50m，高出地面约2.2m，防护堤全长5_67km，沿防护堤外侧坡脚设置排水沟，防
27、护堤堤身为均质土堤，堤防上、下游护坡采用草皮护坡。发包人与承包人按照水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）签订了施工委托合同；发包人与监理人签订了监理委托合同。【事件】事件1：对某一水库土方开挖单元工程质量验收时，表土及土质岸坡清理工序验收评定表中显示：表土清理每100抽查一个部位，共检查20个部位，其中18个部位合格。软基及土质岸坡开挖工序验收评定表中显示：保护层开挖每100抽查一个部位，共检查20个部位，其中19个部位合格。事件2：防护堤填筑时，某一单元工程施工日期是2020年3月1日至2020年3月2日，评定表填写日期是2020年3月5日。验收合格的标准是：主控项目，检验结果应全部
28、符合本标准的要求；一般项目，逐项应有70%及以上的检验点合格，且不合格点不应集中；各项报验资料应符合相关标准要求。土料压实工序施工质量验收评定表见下页表。事件3：复合土工膜铺设属于重要隐蔽工程，铺设部分技术标准要求如下：土工膜应顺缝连接，只允许有“T”缝，不允许有“+”缝，焊缝应100%进行充气试验，铺设应松弛有度，不应出现褶皱、悬空。单元工程质量验收时，由施工单位自评，监理单位复核。事件4：坡面混凝土施工过程中，采用溜槽从坡顶浇筑，为了保持混凝土流动性，对流动性比较差的随时加水。单元混凝土工程浇筑完成后验收时，施工提交的验收资料为混凝土单元工程质量验收评定表。土料压实工序施工质量验收评定表【
29、问题】1.请指出事件1中的不妥之处，并说明理由。2.事件2中，请指出“土料压实工序施工质量验收评定表”中不妥之处，并说明理由。3.请指出事件3中的不妥之处，并说明理由。你认为复合土工膜铺设质量控制重要环节包括哪些？【答案】问题1：不妥之处：表土清理和保护层开挖检验方法。理由：表土清理及保护层开挖均属于主控项目，应全数检查。问题2：不妥之处：施工日期。应为实际施工日期2020年3月1日至2020年3月2日；“压实质量”“压实参数”“碾压搭接带宽度”检查（验）记录。应为实际检（验）数据；施工单位自评、监理单位复核结果中的合格率。应保留1位小数，70.5%。问题3：不妥之处：复合土工膜铺设单元工程质
30、量验收程序。理由：重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程施工质量的验收评定由建设单位（或委托监理单位）主持，应由建设、设计、监理、施工等单位的代表组成联合小组，共同验收评定，并应在质量验收前通知质量监督机构。复合土工膜铺设单元工程质量控制的重要环节包括：土工膜备料质量、土工膜铺设质量（铺设、拼接、排水、排气）、土工膜与周边刚性建筑物的连接质量、上垫层和防护层质量。问题4：不妥之处一：对流动性差的混凝土加水。理由：严禁仓内加水，影响混凝土浇筑质量。不妥之处二：施工单位提交质量验收资料不齐备。理由：除了混凝土单元工程质量验收评定表，还有其他检验资料。施工单位申请验收评定时，应提交以下资料：（1）单元工
31、程中所含工序（或检验项目）验收评定的检验资料。（2）原材料、拌和物与各项实体检验项目的检验记录资料。（3）施工单位自检完成后，填写的单元工程施工质量验收评定表。5. 某河道治理工程项目主要建设内容见下表，并计取独立费用（建设管理费、生产准备费、科研勘测设计费、其他独立费用）等。相关费用及费率见下表。（计算保留两位小数）相关费用及费率表已知建设管理费费率为2.2%,辅助参数为100万元，按照简化公式进行计算。工程建设监理费188.32万元。生产准备费为54.55万元。科研勘测设计费中工程科学研究试验费为一至四部分建安工作量的0.3%计算，工程勘测设计费为901万元。其他独立费用为一至四部分建安工
32、作量的0.8%计算。基本预备费费率为5%。价差预备费为500万元。建设期利息为300万元。【问题】1.根据上述资料完善工程部分总概算表。2.计算工程部分静态总投资。3.计算工程部分动态总投资。【答案】问题1:(1)第一部分建筑工程：某河道工程工程部分静态总投资建筑工程=河道工程+清淤工程+河道拓宽工程+自排涵闸+永久性对外公路工程+房屋建筑工程+供电设施工程+其他建筑工程=4393.70+613.50+3870.30+774.25+98.00+289.85+100.00+62.00=10201.60(万元）(2)第二部分机电设备及安装工程：机电设备及安装工程=涵闸工程机电设备与安装工程+涵闸配电设备=12.95+219.60+96.60+5.55=334.70(万元)(3)第三部分金属结构设备及安装工程：金属结构设备及安装工程=涵闸设备及安装工程+启闭设备及安装工程=27.80+204.60+6.30+98.85=337.55(万元）(4)第四部分施工临时工程：施工临时工程=导流工程+施工交通工程+临时房屋建筑工程+其他施工临时工程=440.00+75.00+180.00+50.00=745.00(万元)