《2022年山东省一级建造师通关预测题81.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年山东省一级建造师通关预测题81.docx（18页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022 年一级建造师试题一一,单选题单选题(共共 20 题题，每，每题题 1 分，分，选项选项中，只有一个符合中，只有一个符合题题意意)1.【问题】水运工程项目开工前，()单位应组织相关单位对单位工程、分部工程和分项工程进行划分，并报水运工程质量监督机构备案。A.施工B.监理C.建设D.设计【答案】C2.【问题】在软土地区基坑开挖深度超过（）m.一般就要用井点隆水。A.1B.2C.3D.1.5【答案】C3.【问题】预制构件的吊环，必须采用（）制作，且使用时应计算拉应力。A.未经冷拉热轧光圆钢筋B.未经冷拉热轧带肋钢筋C.冷拉热轧光圆钢筋D.冷拉热轧带肋钢筋【答案】A4.【问题】关于维修保函和
2、保留金的说法，正确的是()。A.与保留金相比，维修保函对发包人有利B.与保留金相比，维修保函对承包人有利C.维修保函对业主有一定的风险D.对于发包人，应争取拒绝承包人以维修保函代替保留金的要求【答案】B5.【问题】某按变动单价计价的建筑施工合同中，投标时约定的工程量为 10000m3，其中人工费占比 30%，工程量变化不调整单价，中标合同价为 30 万元；施工期间人工费平均上涨 15%，竣工结算工程量为 20000m3，其他条件均无变化，则竣工结算价为（）万元。A.62.7B.31.35C.60D.69【答案】A6.【问题】建设单位可凭工程质量监督文件，向（）申领施工许可证。A.劳动保障行政部
3、门B.建设行政主管部门C.工商行政管理部门D.安全监督管理部门【答案】B7.【问题】某建设项目中施工单位没有为后期招入的现场作业人员缴纳工伤保险费用,作业中职工发生工伤事故,以下说法错误的是()。A.职工所在用人单位应依法向职工支付工伤保险待遇B.施工总承包单位、建设单位承担连带责任C.用人单位和施工总承包单位、建设单位不支付的,由工伤保险基金先行支付D.若用工伤保险基金先行支付,可以选择不偿还【答案】D8.【问题】建筑安全玻璃中，（）有着较高的安全性，一般用在高层建筑的门窗、天窗、楼梯栏板和有抗冲击作用要求的商店、银行、橱窗、隔断及水下工程等安全性能高的场所或部位等。A.钢化玻璃B.夹丝玻璃
4、C.夹层玻璃D.釉面玻璃【答案】C9.【问题】关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（）。A.环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用B.需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收C.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收D.建设项目投入试生产超过 3 个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，应当处 10万元以下的罚款【答案】A10.【问题】已知年利率 8%，按季度复利计息，则半年期实际利率为（）。A.4.00%B.4.04%C.4.07%D.4.12%【答案】B11.【问题】提出行政许
5、可申请的法定方式不包括()。A.电子邮件B.电话C.传真D.信函【答案】B12.【问题】下列关于水利工程基本建设项目审计的说法，正确的是（）。A.开工审计必须在项目主体工程开工前进行B.建设期间审计可根据项目性质、规模和建设管理的需要进行C.竣工决算审计必须在项目正式竣工验收之后进行D.竣工决算审计结论应直接下达项目所属人民政府，由其转至项目法人【答案】B13.【问题】某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成 6000 万元直接经济损失，应当认定为()，A.重大责任事故罪B.工程重大安全事故罪C.重大劳动安全事故罪D.串通投标罪【答案】B14.【问题】软土地基处理中抛石挤淤施工规定说法错误
6、的是（）。A.当下卧地层平坦时，应沿道路中线向前呈三角形抛填，再渐次向两旁展开B.当下卧地层具有明显横向坡度时，应从下卧层低的一侧向高的一侧扩展，并在低侧边部多抛投不少于 2m 宽C.在抛石高出水面后，应采用重型机具碾压紧密，然后在其上设反滤层，再填土压实D.当下卧地层具有明显横向坡度时，应从下卧层高的一侧向低的一侧扩展，并在低侧边部多抛投不少于 2m 宽【答案】B15.【问题】评审有异议的重大设计变更,完善后,最终应由（）裁定。A.评审会B.业主C.设计单位D.监理单位【答案】B16.【问题】呈块(石)碎(石)状镶嵌结构或呈大块状砌体结构，拱部无支护时可产生小坍塌，侧壁基本稳定，爆破震动过大
7、易坍塌的是()围岩。A.级B.级C.级D.级【答案】C17.【问题】某设备的原始价值为 900 元，不论使用多久，其残值均为 100 元，而其使用费第一年为 200 元，以后每年增加 100 元，若不计利息，则该设备的经济使用寿命是（）年。A.3B.4C.5D.6【答案】B18.【问题】根据建设工程工程量清单计价规范GB 505002013，地方教育附加费应计入（）。A.规费项目清单B.措施项目清单C.税金项目清单D.其他项目清单【答案】C19.【问题】诉讼时效的起算是指（）。A.从权利人能行使请求权之日开始算起B.从义务人能行使请求权之日开始算起C.从权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日起
8、开始计算D.以上说法都不正确【答案】C20.【问题】建设工程项目的总进度目标论证包括：项目的工作编码；调查研究和收集资料；编制各层进度计划；进度计划系统的结构分析；协调各层进度计划的关系，编制总进度计划；项目结构分析。上述几项工作的先后顺序为（）。A.-B.-C.-D.-【答案】B二二,多多选题选题(共共 20 题题，每，每题题 2 分，分，选项选项中，至少两个符合中，至少两个符合题题意意)1.【问题】新建长大线采取机械化直铺方法铺设无缝线路，主要铺轨设备是（）。A.长轨铺轨机B.布枕机C.牵引拉轨设备D.长轨运输车辆、机车E.焊接设备【答案】ABCD2.【问题】根据建设项目工程总承包合同示范
9、文本（试行）（GF20110216），承包人主要权利和义务有（）。（2015）A.根据合同约定，自费修复竣工后试验中发现的缺陷B.按照合同约定和发包人的要求，提出相关报表C.根据合同约定，以书面形式向发包人发出暂停通知D.根据合同约定，对因发包人原因带来的损失要求赔偿E.负责办理项目审批，核准或备案手续，取得项目用地的使用权【答案】ABCD3.【问题】根据建造师注册管理的规定，下列属于不应批准注册申请的情形包括（）。A.李某因工伤丧失了民事行为能力B.张某取得资格证书 4 年后方才申请注册C.赵某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位注册D.魏某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册E
10、.王某取得资格证书一年后才申请注册【答案】ABCD4.【问题】根据建设工程安全生产管理条例，施工单位项目经理的安全职责有（）。A.应当制定安全生产规章制度B.落实安全生产责任制C.确保安全生产费用的有效使用D.保证安全生产条件所需资金的投入E.及时、如实报告生产安全事故【答案】BC5.【问题】屋面高聚物改性沥青防水卷材的铺贴方法有（）。A.热熔法B.热粘结剂法C.冷粘法D.自粘法E.热风焊接法【答案】ACD6.【问题】可导致苯中毒的作业活动有（）。A.油漆作业B.电焊作业C.风镐作业D.防水作业E.防腐作业【答案】A7.【问题】工业炉窑砌筑工程工序交接证明书，炉子坐标位置的控制记录中包括（）。
11、A.炉子中心线B.进出风口中心线C.进出料口中心线D.标高E.必要的沉降观测点【答案】AD8.【问题】关于仲裁协议的说法,正确的有（）A.仲裁协议必须在纠纷发生前达成B.当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出C.仲裁协议可以采用口头形式,但需双方认可D.合同解除后,合同中的仲裁条款仍然有效E.仲裁协议约定两个以上仲裁机构,当事人不能就选择达成一致的,可以由司法行政主管部门指定【答案】BD9.【问题】钢板桩围护墙的工作特点有()。A.可挡水及土中细小颗粒B.其槽钢可拔出重复使用C.抗弯能力较强D.多用于深度大于 4m 的深基坑E.施工方便，工期短【答案】B10.【问题】施工合同
12、执行者进行合同跟踪的依据有（）。A.合同订立前签署的意向书B.合同以及依据合同而编制的各种计划文件C.原始记录、报表、验收报告等各种实际工程文件D.管理人员对现场巡视、质量检查的情况E.合同实施中出现的偏差情况【答案】BCD11.【问题】降低焊接应力的工艺措施，正确的有（）。A.采用较大的焊接线能量B.合理安排装配焊接顺序C.层间进行锤击D.预热拉伸补偿焊缝收缩E.消氢处理【答案】BCD12.【问题】钢筋隐蔽工程验收内容有（）A.纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等；B.钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等；C.箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等；D.预埋件的规格、数量
13、、位置等。E.钢材、钢铸件的品种、规格、性能等。【答案】ABCD13.【问题】我国有线电视监测系统的主要任务包括()。A.安全监测B.用户监测C.内容监测D.质量监测E.分频监测【答案】ACD14.【问题】施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有()（2013）A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的E.未按照节能设计进行施工的【答案】AB
14、CD15.【问题】按照安装许可类别划分，压力管道有（）。A.长输管道B.地下管道C.工业管道D.公用管道E.动力管道【答案】ACD16.【问题】承包人在履行和实施合同前进行合同分析，其目的和作用有（）A.分析合同漏洞，解释有争议的内容B.分析签订合同依据的法律法规，了解法律情况C.分析合同风险，制定风险对策D.分析合同文件组成及结构，有利于合同查阅E.分解和落实合同任务，便于实施和检查【答案】AC17.【问题】下列建设工程项目的风险中，属于经济与管理风险的有（）。A.人身安全控制计划B.损失控制和安全管理人员的资历和能力C.工程设计文件D.引起火灾和爆炸的因素E.现场与公用防火设施的可用性及其
15、数量【答案】A18.【问题】根据建设工程监理规范（GB/T503192013），工程建设监理规划应在（）后开始编制。A.第一次工地会议B.建设单位指定日期C.签订委托监理合同D.施工单位进场E.收到设计文件【答案】C19.【问题】关于生产安全事故应急预案管理的说法，正确的有（）。A.生产经营单位应每半年至少组织一次现场处置方案演练B.生产经营单位应每年至少组织一次综合应急预案演练C.地方各级人民政府应急管理部门的应急预案应当报同级人民政府备案D.非生产经营单位的应急管理方面的专家均可受邀参加应急方案的评审E.施工单位应急预案设计应急响应等级内容变更的，应重新进行修订【答案】ABC20.【问题】
16、在资产分类中，属于其他资产的有（）。A.流动资产B.长期投资C.无形资产D.临时设施E.长期待摊费用【答案】D三三,大大题题分析分析题题(共共 5 题题，每，每题题 8 分分)1.1背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施
17、工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工
18、程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施
19、工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理单位的工作内容有哪些?(3)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(3)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽
20、工程随工验收签证上签字，不符合要求。黑钻压卷，金考典软件考前一周更新，下载链接 www.如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(4)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(5)在本工程中，监
21、理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。不懂听名师课程2.沿海某开发区将滩涂治理与围垦造地结合，在开发区的东部建设一块 50 万 m2 的商业用地，工程内容包括：将周边淤泥吹填至场区围堰内、地基加固、陆上土方回填等。通过招标确定了施工单位。施工合同规定：工期 220d；开工时间：2001 年 6 月 30 日；工程造价：9110 万元；工程质量：优良。工期提前每天奖励 2 万元，工期延误每天罚款 3 万
22、元。问题：(1)施工单位经监理审批以总价包干的方式将部分软基处理的项目分包给当地有资质的岩土公司。岩土公司施工时，发现地质条件与业主提供的钻探报告不符，需增加较多的工程量。该公司能否以业主提供的钻探资料不实为由，向业主提出索赔要求？该如何处理索赔事项？(2)由于岩土公司分包部分的工程量的变化，造成地基加固的进度滞后，使节点工期无法确保。总包单位能否向业主提出节点工期延长的要求？该如何处理此事？(3)施工单位在工程完工后，比合同完工日期提前 10d 向业主和监理提交竣工验收申请和竣工资料。监理工程师在第 5 日提出竣工资料达不到要求，要求施工单位整改。施工单位在收到整改通知后第 3 日整改完毕，
23、重新申请验收。1 周后，该工程通过了业主组织的验收。施工单位是否造成工期延误？根据合同的奖罚多少？【答案】（1）分包商不能向业主提出索赔要求。因分包与业主无合同关系。分包单位应向总包单位根据分包合同专用条款的规定，协商索赔事项。总包单位再以合同规定，向业主提出索赔。(2)可以提出工期延长。根据施下合同范本的规定，如果合同专用条款没有特别的规定，地质条件的变化造成的丁期延误其施工期可以延长。总包单位应在 5d 内就延误的内容、天数和增加的费用向监理报告，监理工程师应在收到报告后 5d 内报业主确认并答复施工单位若监理工程师逾期未予答复，则可视为施丁单位的要求已被业主同意。(3)工期没有延误。竣工
24、日期应为重新申请验收的日期。业主应按合同奖励施工单位 4 万元。3.【背景资料】某分洪闸位于河道堤防上，该闸最大分洪流量为 300m3/s，河道提放级别为 2 级。该闸在施工过程中发生如下事件：事件 1：闸室底板及墩墙设计采用 C25W4F100 混凝土。施工单位在混凝土拌合过程中掺入高效减水剂，并按照混凝土试验有关标准制作了混凝土试块，对混凝土各项指标进行试验。事件 2：为有效控制风险，依据大中型水电工程建设风险管理规范(GB/T50927-2013)，施工单范围对施工过程中可能存在的主要风险进行了分析，把风险分为四大类：第一类为损失大、概率大的风险，第二类为损失小、概率大的风险，第三类为损
25、失大、概率小的风险，第四类为损失小、概率小的风险，针对各类风险提出了风险规避等处置方法。事件 3：在启闭机工作桥夜间施工过程中，2 名施工人员不慎从作业高度为 12.0m 的高处坠落。事故造成 1 人死亡，1 人重伤。【问题】1.根据背景资料，说明分洪闸闸室等主要建筑物的级别，本工程项目经理应由几级注册建造师担任?C25W4F100 中，“C”、“W”、“F”分别代表什么含义?F100 中的 100 又代表什么?2.根据事件 1，在混凝土拌合料中掺入高效减水剂后，如保持混凝土流动性及水泥用量不变，混凝土拌合用水量、水胶比和强度将发生什么变化?3.按事件 2 的风险分类，事件 3 中发生的事故应
26、属于风险类型中的哪一类?对于此类风险，事前宜采用何种处置方法进行控制?4.根据水利工程建设重大质量与安全事故应急预案，说明水利工程建设安全事故共分为哪几类?事件 3 中的事故等级属于哪一类?根据 2 名工人的作业高度和施工环境说明其高处作业的级别和种类。【答案】1.该闸工程主要建筑物的级别为 2 级。本工程项目经理应由一级建造师担任。（6 分）C代表混凝土强度，W 代表混凝土抗渗等级，F 代表混凝土抗冻等级，100 表示混凝土抗冻性能试验能经受 100 次的冻融循环。2.在保持流动性和水泥用量不变的情况下，可以减少用水量、降低水胶比、提高混凝土的强度。（4 分）3.该事故属于损失大，概率小的风
27、险。宜采用保险或合同条款将责任进行风险转移。（3 分）4.安全事故共分：一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故（7分）事件 3 中事故的等级属于一般事故。该高处作业级别属于二级高处作业，种类属于特殊高处作业（夜间高处作业）4.某项目实行施工总承包，建设单位将门窗工程指定分包给 A，并与 A 单位签订分包合同。门窗工程安装前，门窗的普通玻璃变更为中空玻璃，监理工程师向 A 单位发出变更指令，A 单位接受该变更指令，并及时向建设单位提出因设计变更增加的 10 万元的索赔。问题：指出上述不妥之处，并说明理由。【答案】上述事件的不妥之处为：建设单位直接将门窗工程分包给 A 单位不妥。因为根据规定，
28、建设单位不得直接指定分包工程的承包人。建设单位与 A 单位签订分包合同不妥。因为该项目实行施工总承包，A 单位应该和施工总承包单位签订分包合同。监理工程师向 A 单位发出设计变更不妥。因为根据规定，与分包工程有关的指令，应由施工总承包单位转发。A 单位接受变更指令不妥。因为根据规定，未经施工总承包单位允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师建立直接的工作联系，不得接受发包人或工程师发出的工作指令，否则视为违约，承担违约责任。A 单位向建设单位提出 10 万元的索赔不妥。因为根据规定，A 单位应该向施工总承包单位提出 10 万元的索赔，施工总承包单位再向建设单位提出。5.1背景某本地网架空线路
29、工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，
30、于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核
31、实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检查，认为没有问题后编写了检查报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。2问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗?(2)本工程中，监理单位的工作内容有哪些?(3)说明现场监理人员在质量控制方面存在的问
32、题。(4)总监理工程师收到停工报告后应做哪些工作?(5)本工程中，监理单位信息管理工作有哪些?【答案】(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求。乙级监理单位可以承担省内通信信息网络工程的有线传输工程。(2)本工程中，监理单位应负责以下工作：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和现场协调等工作。(3)现场监理人员在质量控制过程中，对于立电杆和拉线制作两项工作未实行旁站监理而直接在隐蔽工程随工验收签证上签字，不符合要求。如果施工单位在山区立电杆和制作拉线时，由于杆坑或拉线坑难以挖到规定深度而将电杆根部砸掉或将地锚铁柄缠绕在地锚石上，虽然检查电杆和拉线地面以上部分符合要求，但实际上这些电杆和拉线的埋深是不符合规格的，并且这样做极有可能引发安全事故。因此，现场监理人员应对隐蔽工程进行旁站监理后再在隐蔽工程随工验收签证上签字，可以确保施工质量和施工安全。(4)总监理工程师收到施工单位递交的停工报告后，应根据施工合同中对工程款拨付问题的相关规定，在施工单位和建设单位之间进行协调，尽可能地避免工程停工事件的发生。(5)在本工程中，监理单位的信息管理工作主要有：编写监理规划，编写监理周报和月报，收集、审核、审批施工单位提交的工程文件，统计每天、每周、每月施工单位完成的工程量，收集工程及质量情况，审查施工单位的工程竣工资料，编写工程质量检查报告、工程监理总结报告等。