《2022年四川省一级建造师自测模拟提分卷41.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年四川省一级建造师自测模拟提分卷41.docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 根据民法典,为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利属于( )。A.土地所有权B.土地处分权C.担保物权D.地役权【答案】 D2. 【问题】 水利工程施工项目招标分为（ ）。A.公开招标、邀请招标和议标B.公开招标和议标C.邀请招标和议标D.公开招标和邀请招标【答案】 D3. 【问题】 板桩码头中，采用预制钢筋混凝土的间隔板块作为锚碇结构，称其为（）。A.锚碇梁B.锚碇板C.锚碇板桩D.锚碇墙【答案】 B4. 【问题】 在建设项目工程总承包方的工作中，办理项目资料
2、归档，进行项目总结，对项目部人员进行考核评价，解散项目部，属于（ ）阶段的工作。 A.施工B.试运行C.合同收尾D.项目管理收尾【答案】 D5. 【问题】 根据水运建设工程概算预算编制规定（JTS/T1162019），联合试运转费属于沿海港口建设工程项目总概算费用中的（ ）。A.工程费用B.工程建设其他费用C.预留费用D.专项概算【答案】 B6. 【问题】 国际工程投标中，工程估价阶段最重要的基础工作是（ ）。A.投标策略的选择B.标价的动态分析C.分项工程单价的计算D.现场管理费的计算【答案】 C7. 【问题】 填隙碎石施工备料时，填隙料的用量约为骨料（ ）的（ ）。A.质量，20%30%B
3、.体积，20%30%C.质量，30%40%D.体积，30%40%【答案】 C8. 【问题】 关于招标文件的说法，正确的是（ ）。A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15 日前提出C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10 日之前，通知所有获取招标文件的潜在投标人【答案】 C9. 【问题】 关于预裂爆破的要求，错误的是()。A.预裂爆破孔与主爆孔间应布设缓冲孔B.预裂爆破孔与相邻主爆孔的起爆时差不应小于75msC.
4、预裂爆破应采用不耦合装药D.预裂爆破孔不应采用炮泥填塞【答案】 D10. 【问题】 施工单位对非强制性检定的计量器进行检定时，（）检定。A.应送部门管辖的检定机构B.应送工程所在地地市级以上检定机构C.应送单位所在地地市级以上检定机构D.可送工程所在地具有相应资质的检定机构【答案】 D11. 【问题】 宪法是由()依照特别程序制定的。A.全国人民代表大会B.全国人民代表大会常务委员会C.国务院D.国家发展和改革委员会【答案】 A12. 【问题】 建筑物所在地区在今后一定时期内可能遭遇的最大地震烈度为（ ）烈度。A. 基础B. 设计C. 极限D. 基本【答案】 D13. 【问题】 工程建设中使用
5、的计算机软件是()保护的客体。A.专利权B.商标权C.著作权D.发明权【答案】 C14. 【问题】 关于质量终身责任的说法，错误的是（ ）。A. 建筑工程五方责任主体包括建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和监理单位。B. 质量终身责任是指在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任。C. 发生投诉或者举报事件，县级住房和城乡建设主管部门应追究项目负责人的质量终身责任。D. 书面承诺是工程质量终身责任制度之一。【答案】 C15. 【问题】 关于施工企业生产安全事故应急预案实施规定的说法，正确的是（）。（2016）A.每年至少组织两次专项应急预案演练B.每半年至少组织两次现场处置方案演练C.法定
6、代表人发生变化时，应当及时修订D.周围环境发生变化时，即使没有形成新的重大危险源也应及时进行修订【答案】 C16. 【问题】 企业应当以权责发生制为基础进行会计的确认、计量与报告，这反映了（ ）。A.会计核算假设B.会计核算原则C.会计核算基础D.会计核算要素【答案】 C17. 【问题】 下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（ ）。A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁，也可以向人民法院起诉C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁【答案】 D18. 【问题】
7、110kV的架空电力线路的导线边缘向外侧延伸的距离为（）。A.5mB.10mC.15mD.20m【答案】 B19. 【问题】 2008年2月25日，甲建筑工程公司与乙钢铁公司签订一钢材购销合同，合同约定：由乙公司向甲公司提供二级螺纹钢200t，单价以国家规定的指导价为基准下调2%，交货日期为2008年3月25日，货到后付款。当时国家规定二级螺纹钢的指导价为每吨5000元，浮动范围上下各10%。在履行合同过程中，乙公司未能按时送货，直到2008年4月25日才将货物全部交齐，而此时由于需求旺盛，国家将二级螺纹钢的指导价变更为每吨6000元，浮动范围上下10%。甲公司应当以每吨()元的价格向乙公司支
8、付货款。A.5000B.4900C.6000D.5880【答案】 B20. 【问题】 船闸工程引航道模袋混凝土护面应（ ）。A.自下而上平行坡向铺设B.自下而上垂直坡向铺设C.自上而下平行坡向铺设D.自上而下垂直坡向铺设【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 根据建设工程组织设计规范（GB/T50502-2009），以分部（分项）工程或专项工程为主要对象编制的施工方案，其主要内容包括（ ）。A.工程概况B.施工部署C.施工方法和工艺要求D.施工准备与资源配置计划E.施工现场平面布置【答案】 ACD2. 【问题】 根据专利法，下列属于专利法保护
9、对象的有（）。A.发明 B.计算机软件 C.实用新型 D.商品商标 E.外观设计【答案】 AC3. 【问题】 桥涵顶进施工方法有一次顶入法、对顶法、中继间法、对拉法、解体顶进法、开槽顶人法、斜交桥涵顶进、多箱分次顶进、在厚覆土内顶进、顶拉法、牵引法等。其共同点是()。A.在桥址路基一侧或两侧设置工作坑B.坑底修筑底板C.在底板上预制钢筋混凝土箱身D.在箱身后端两侧墙安装刃脚E.底板安装滚动滑轮【答案】 ABC4. 【问题】 对于合理使用年限为50年的水工结构，环境条件类别为二类的配筋混凝土耐久性的基本要求包括（）。A.混凝土最低强度等级为C25 B.最小水泥用量为300kg/m3 C.最大水胶
10、比为0.45 D.最大氯离子含量为0.1% E.最大碱含量为3.0kg/m3【答案】 A5. 【问题】 某项目采用赢得值法进行综合分析后得到：BCWPBCWSACWP，则( )。A.费用超支B.费用节余C.进度延误D.进度提前E.资源配置不合理【答案】 BD6. 【问题】 主要功能项目的抽查检测多数属于（）性质的。A.复查性B.见证性C.偶然性D.验收性E.傍证性【答案】 AD7. 【问题】 绿色施工导则对节能措施的规定包括（ ）。A.制订合理施工能耗指标B.施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标C.根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能、地热等可再生能源D.在施工组织设
11、计中，合理安排施工顺序、工作面E.优先使用监理单位推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具【答案】 ABCD8. 【问题】 简易进近跑道上必须设置（ ）。A.跑道入口灯B.跑道边灯C.跑道接地地带灯D.跑道中线灯E.跑道入口识别灯【答案】 AB9. 【问题】 根据安全生产许可证条例，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有（）。A.管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格B.依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防
12、护服装E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【答案】 ABCD10. 【问题】 建设工程施工工地上常见的固体废物主要有（ ）。A.建筑渣土B.废弃的散装大宗建筑材料C.生活垃圾D.粪便E.周转使用的包装材料【答案】 ABCD11. 【问题】 吊顶在构造上由（）等部分组成。A.龙骨 B.预埋件 C.吊筋D.面层 E.结构层【答案】 ACD12. 【问题】 混凝土配合比关键在于确定()。A.水灰比B.水泥的用量C.水泥浆的用量D.单方用水量E.含砂率【答案】 AD13. 【问题】 温度取源部件的安装，（）。A.与管道呈倾斜角度安装时，宜逆着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线相交B.如果需在焊缝
13、上开孔，应打磨平滑C.在管道的拐弯处安装时，宜逆着物料流向D.温度取源部件与管道垂直安装时，取源部件轴线应与管道轴线相垂直E.取源部件安装在扩大管上时，扩大管的安装方式应符合设计文件的规定【答案】 ACD14. 【问题】 活动支架可分为（ ）几种形式。A.弹簧支架B.导向支架C.悬吊支架D.滚动支架E.滑动支架【答案】 BCD15. 【问题】 因发生不可抗力致使施工合同解除，但（ ）条款仍对合同双方有约束力。 A.清理 B.质量控制 C.进度控制 D.争议解决 E.结算.【答案】 A16. 【问题】 预埋地脚螺栓的验收要求有（）。A.直埋地脚螺栓的中心距，标高及露出基础长度符合设计或规范要求，
14、中心距应在其根部或顶部沿纵、横两个方向测量，标高应在其顶部测量B.地脚螺栓的螺母和垫圈配套，预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好C.T形头地脚螺栓与基础板应按规格配套使用，埋设T形头地脚螺栓基础板应牢固、平正，地脚螺栓光杆部分和基础板应刷防锈漆D.安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于15MPaE.基础混凝土或钢筋混凝土有裂缝的部位不得使用胀锚地脚螺栓【答案】 ABC17. 【问题】 根据标准化法，关于团体标准的说法，正确的有（）。A.仅供本团体成员约定采用B.由社会团体协调相关市场主体共同制定C.技术要求不得高于强制性国家标准D.应当免费向社会公开标准文本E.国家支持在关键共性技术等领域利用
15、自主创新技术制定团体标准【答案】 B18. 【问题】 下列属于分段围堰法导流的有（）。A.束窄河床导流 B.通过建筑物导流 C.明渠导流 D.隧洞导流 E.涵管导流【答案】 AB19. 【问题】 现行国家标准混凝土强度检验评定标准GB/T50107-2010中规定的评定混凝土强度的方法有()。A.标准差已知统计方法B.非统计方法C.标准差未知统计方法D.算术平均法E.加权平均法【答案】 ABC20. 【问题】 关于编制施工成本计划的说法，以下正确的是（）。A.3种编制施工成本计划的方式并不是相互独立的，在实践中往往是结合起来使用，扬长避短B.施工成本计划的编制以成本核算为基础，关键是确定目标成
16、本C.按进度编制施工成本计划可以用“时间一成本累积曲线”来表示D.在编制施工成本支出计划时，无须考虑不可预见费E.施工成本可按成本构成分解为人工费、材料费、施工机具使用费【答案】 AC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. A总承包单位将一商场的通风空调工程分包给B安装单位，工程内容包括：风系统、水系统和冷热（媒）系统。该工程的风冷式热泵机组、水泵、吸顶式新风空调机组、风机盘管和排风机，均由业主采购，通风空调工程的电气系统由总承包单位施工。通风空调设备安装完工后，对风机盘管等做了水压试验，在总承包单位的配合下，安装单位对通风空调的风系统、水系统和冷热（媒）系统进行了系统调试。调试人员在风
17、机盘管、新风机和排风机单机试车合格后，用热球风速仪对各风口进行测定与调整及其他内容的调试，在全部数据达到设计要求后，通风空调工程在夏季做了带冷源的试运转，并通过竣工验收。商场营业后，在建设单位负责下，通风空调工程进行了带负荷综合效能试验与调整。到了冬季安装单位及时进行了回访，对通风空调工程进行了季节性测试调整。发现个别区域风口的新风量只有50m3/（hp）设计要求是75m3/（hp），经复查，是调试人员的计算错误，后重新调整测试，达到设计要求。另有其他区域的风机盘管噪声达到45dB（设计要求是35dB），经检查，是风机盘管轴心偏移，通过设备生产厂家调换设备，噪声达到要求。【问题】1.通风空调工
18、程调试包括哪些内容？由哪些单位完成？2.通风空调系统非设计满负荷条件下的联动试运行及调试包括哪些内容？3.风机盘管安装前应做什么试验，试验要求及合格标准分别是什么？4.风机盘管在进场验收时应对哪些参数进行复试？有何要求？5.通风空调在冬季测试时查出的问题属什么性质的质量问题？应如何处理？【答案】1.通风空调工程安装完毕，必须进行系统的测定和调整（简称调试），系统调试包括设备单机试运转及调试、系统无负荷联合试运转及调试。具体包括风机盘管、新风机和排风机单机试车及调试，水系统（水泵）单机试运转及调试，热泵机组（冷热媒）单机试运转及调试，整个系统非设计满负荷条件下的联动试运行及调试。通风空调系统联动
19、试运行及调试应由B单位（施工单位）负责组织实施，设计单位、监理和建设单位参与，设备生产厂家、A单位（总承包单位）配合。2.通风空调系统非设计满负荷条件下的联动试运行及调试内容如下：1）监测与控制系统的检验、调整与联动运行。2）系统风量的测定和调整（通风机、风口、系统平衡）。3）空调水系统的测定和调整。4）室内空气参数的测定和调整。5）防排烟系统测定和调整。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差，并调整至符合设计与消防的规定。3.风机盘管机组安装前宜进行风机三速试运转及盘管水压试验。试验压力应为系统工作压力的1.5倍，试验观察时间应为2min，不渗漏为合格。4.要对风机盘管机组要对供冷
20、量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率等参数进行复试，检验方法为随机抽样送检，核查复验报告，要求同一厂家的风机盘管机组按数量复验2%，不得少于2台。5.风量没达到设计要求是施工质量问题（调试技术原因），应进行重新调整测试，即作“修补”处理达到设计要求。风机盘管噪声大是产品质量问题（设备制造原因，因风机盘管轴心偏移无法进行现场修补处理，应作返工（更换）处理。2. 背景资料某港区集装箱道路堆场工程,包括堆场工程、道路工程、供电照明通信管道工程和给排水工程，其中堆场工程包括重箱堆场1个、空箱堆场1个和冷藏箱堆场1个，道路堆场总面积75万。道路和空箱堆场均为采用抗折强度5.0MPa的砼面层，重箱堆场、
21、冷藏箱堆场的箱条基基础，轮胎吊跑道基础采用C30钢筋砼，其他面积采用抗折强度4.5MPa的砼面层。混凝土由现场搅拌站统一供料。道路堆场地基由吹填砂和抛石组成，地基处理分别采用强夯、振冲等加固方法加固。设计要求地基加固整平后的承载力为150kPa以上，振冲加固区标准贯入击数N15击。问题1、本工程应划分为几个单位工程，请分别写出。2、简述港口工程标准贯入试验成果的作用。3、写出标准贯入度试验击数N值的含义。4、混凝土的施工可操作性包括哪些性能？5、计算箱条基基础混凝土施工配制强度。（=4.5Mpa，计算结果保留小数点后1位）【答案】答案1：应划分为4个单位工程。其中，堆场工程包括重箱堆场、空箱堆
22、场和冷藏箱堆场3个单位工程；道路工程单独划分为1个单位工程。答案2：应划分为6个单位工程。其中，堆场工程包括重箱堆场、空箱堆场和冷藏箱堆场3个单位工程；道路工程；供电照明管道通信工程和给排水工程分别划分单位工程。（说明：此题有严重歧义，单位以及分部分项工程的划分应有利于质量检验，而不是硬性规定。题干没有明确供电照明管道通信工程和给排水工程的规模，实际操作时，划分为6个单位工程也很常见。鉴于教材没有提到供电照明管道通信工程和给排水工程的单位工程划分，建议考生估分时倾向于答案1。）2、港口工程标准贯入试验成果的作用为：可根据标准贯入试验击数，结合当地经验确定砂土的密实度、砂土的内摩擦角和一般黏性土
23、的无侧限抗压强度，评价地基强度、土层液化可能性、单桩极限承载力、沉桩可能性和地基加固效果等。3、标准贯入试验击数N值系指质量为63.5kg的锤，从76cm的高度自由落下，将标准贯入器击人土中30cm时的锤击数。4、混凝土的施工可操作性包括：混凝土的流动性、可塑性、稳定性和易于密实的性能。5、箱条基基础混凝土施工配制强度为：fcu,o=fcu,k+1.645=30+1.6454.537.4MPa。3. 某公路施工总承包单位与建设单位于2009年2月21日签订了10km的道路施工合同，其中包括一座425m简支梁桥。合同约定：人工费综合单价为60元工日；一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8
24、h可顺延工期一天。工程于3月15日开工，在桥梁施工过程中发生如下事件：事件一：3月1920日，遇罕见台风暴雨迫使桥梁基坑开挖（属于“关键线路上的关键工作”）暂停，造成人员窝工20工日，一台挖掘机陷入淤泥中。事件二：5月10日清早，桥台结构施工（属于“关键线路上的关键工作”）时，监理工程师口头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令；5月14日，施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间共造成人员窝工300个工日。事件三：6月30日，现浇梁钢模板吊装施工时，因供电局检修线路停电导致工程停工8h。事件四：桥梁施工中，总承包单位将挖孔桩的任务委托给一劳务公司，并签
25、订了劳务分包合同。针对事件一、事件二，施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。问题：1事件一、事件二中，施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立分别说明理由。2事件一、事件二中，施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少3事件三中，施工总承包单位可否获得工期顺延说明理由。4事件四中，根据公路工程相关法规规定，总承包单位采用劳务分包的方式处理挖孔桩施工是否合适如不合适，应该如何处理才合理【答案】1施工总承包单位就事件一、二提出的工期和费用索赔是否成立的判定：事件一：工期索赔成立,费用索赔不成立。理由：由于不可抗力造成的工期可以顺延，但窝工费用不给予补偿，因为不可抗力发生后，费用是各
26、自承担自己的。事件二：工期和费用索赔成立。理由：由于监理工程师下达的停工令及设计变更造成的工期延误和费用增加的责任应由建设单位承担。2事件一、二中，施工总承包单位可获得的工期索赔：事件一：可索赔工期2d。事件二：可索赔工期5d。共计可索赔工期7d。事件一、二中，施工总承包单位可获得的费用索赔：300工日60元工日=18000元3事件三中，施工总承包单位可以获得工期顺延。理由是合同中约定：一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期一天，事件三是由供电局检修线路停电导致工程停工8h，因此可以获得工期顺延。4事件四中，总承包单位采用劳务分包的方式处理挖孔桩施工不合适。因为根据公路工程
27、分包管理的相关规定，公路工程只能采取专业分包，而不能采取劳务分包。劳务只能采取劳务合作的方式处理。因此，挖孔桩可以采取专业分包或劳务合作的方式进行。4. 背景某办公楼工程，地下2层，地上18层，总建筑面积52000m2，上部为框架一剪力墙结构，基础为筏板基础。开工前，项目经理部制定了较为详细的施工项目管理实施规划，并对危险性较大的分部分项工程编制了安全专项施工方案。在施工过程中，发生了下列事件：事件1：该工程基坑较深(开挖深度为自然地坪下8.00m)；土壤类型为黏性土，土质较软；地下水位较高(自然地坪下1.80m)。该工程距相邻一幢已有高层建筑物较近(不考虑放坡的距离两者之间的距离为8.00m
28、)。该基坑采用一级轻型井点降水，地下水位降至基坑底，并采用水泥土桩墙支护基坑侧壁。建设单位要求施工单位采取必要的技术措施，减少对周围道路和建筑物的影响。事件2：该工程屋面采用高聚物改性沥青防水卷材，屋面防水层施工完毕持续淋水1h后进行检查并进行了蓄水试验，蓄水时间12h。事件3：上级单位检查时发现，现场油漆配料间使用了明露高热强光源灯具；计算施工现场临时用水量.【问题】1该工程基坑边坡支护和降水方案有无不妥之处并说明理由。2施工单位可采取哪些技术措施减少降水对周围道路和建筑物的影响3判断对屋面防水层进行的淋水试验和蓄水试验的做法是否符合要求并说明理由。4事件三中，在油漆配料间使用明露高热强光源
29、灯具的做法是否正确不得使用明露高热强光源灯具的场所有哪些5供水管网布置的原则是什么【答案】1采用水泥土桩墙支护基坑侧壁不妥。理由：水泥土桩墙的适用条件是基坑侧壁安全等级宜为二、三级；水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于150kPa；基坑深度不宜大于6m。采用一级轻型井点降水不妥。理由：一级轻型井点降水深度不超6m，达不到将地下水位降至基坑底的要求。2施工单位可采取截水和井点回灌技术减少降水对周围道路和建筑物的影响。3对屋面防水层进行的淋水试验和蓄水试验的做法不符合要求。理由：检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通，应在雨后或持续淋水2h后进行。作蓄水检验的屋面，其蓄水时间不应少于24h。4
30、在油漆配料间使用明露高热强光源灯具的做法不正确。除油漆配料外，不能使用明露高热强光源灯具的场所还包括：施工现场存放易燃、可燃材科的库房、木工加工场所及防水作业场所。5供水管网布置的原则：在保证不间断供水的情况下，管道铺设越短越好；要考虑施工期间各段管网移动的可能性；主要供水管线采用环状布置，孤立点可设支线；尽量利用已有的或提前修建的永久管道；管径要经过计算确定。5. 某投资公司建造一幢办公楼，采用公开招标方式选择施工单位。招标大件要求：提交投标文件和投标保证金的截止时间为2003年5月30日。该投资公司于2003年3月6日发出招标公告，共有5家建筑施工单位参加了投标。笫5家施工单位于2003年
31、6月2日提交了投标保证金。开标会于2003年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过综合评选，最终确定第2家施工单位中标。投资公司（甲方）与中标单位（乙方）双方按规定签订了施工承包合同，合同约定开工日期为2003年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件：事件一：因拆迁工作拖延，甲方于2003年8月18日才向乙方提供施工场地，导致乙方A、B两项工作延误了2d，并分别造成人工窝工6个和8个工日;但乙方C项工作未受影响。事件二：乙方与机械设备租赁商约定，D项工作施工用的某机械应于2003年8月28日进场，但因出租方原因推迟到当月29日才进场，造
32、成D项工作延误1d和人工窝工7个工日。事件三：因甲方设计变更，乙方在E项工作施工时，导致人工增加14个工日，相关费用增加了1.5万元，并使施工时间增加了2d。事件四：在F项工作施工时，因甲方供材出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日，其他费用1000元，并使H项工作时间延长1d,人工窝工24个工日。上述事件中，A、D、H三项工作均为关键工作，没有机动时间，其余工作均有足够的机动时间。第4家施工单位撤回投标文件，招标方对其投标保证金应如何处理？为什么？【答案】第4家施工单位在投标截止时间前撤回投标文件，招标方退回投标保证金。因为投标单位可以在投标截止时间前撤回投标文件，招标单位无权没收其投标保证金。第4家施工单位在投标截止时间后撤回投标文件，招标方应没收投标保证金。因为投标单位在投标有效期内不得撤回投标文件，如撤回，招标单位有权投收其投标保证金。