《2022年贵州省监理工程师自测提分卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年贵州省监理工程师自测提分卷.docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022 年监理工程师试题一一,单选题单选题(共共 20 题题，每，每题题 1 分，分，选项选项中，只有一个符合中，只有一个符合题题意意)1.【问题】按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员，不足 5000 万元的至少配备 1名；5000 万元以上不足 2 亿元的按每 5000 万元不少于 1 名的比例配备;2 亿元以上的不少于（），且按专业配备。A.3 名B.2 名C.4 名D.5 名【答案】D2.【问题】关于建设工程监理公开招标特点的说法中，正确的是（）。A.公开招标属于非限制性竞争招标B.既可节约招标费用，又可缩短招标时间C.选择投标人的范围和投标人竞争的空间有限D.可能失去技术和报价方
2、面有竞争力的投标者【答案】A3.【问题】对于取土坑或填筑路堤土方，一般采用（）进行计量。A.估价法B.凭据法C.均摊法D.断面法【答案】D4.【问题】关于违约金的说法，正确的是()A.约定违约金必须明确具体的数额B.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿D.只要约定的违约金高于违约造成损失的，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少【答案】B5.【问题】下列报审、报验表中，最终可由专业监理工程师签认的表式是（）。A.施工控制测量成果报验表B.施工进度计划报审表C.分包单位资格报审表D.分部工程报验
3、表【答案】A6.【问题】设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。A.发包人，姓名及其授权范围B.发包人，职能分工及监理权限C.总监理工程师，姓名及其授权范围D.总监理工程师，职能分工及监理权限【答案】C7.【问题】下列不属于可行性研究作用的是（）。A.投资决策的依据B.编制项目建议书的依据C.筹措资金的依据D.编制初步设计文件的依据【答案】B8.【问题】某单位工程有 7 个分部工程，其中 3 个评为合格，4 个评为优良，主要分部工程为优良，该施工质量检验工程资料基本齐全，外观得分率为 87%，该单位工
4、程可评为（）。A.优良B.合格C.不合格D.基本优良【答案】B9.【问题】公路供配电设施将国家电网提供的电能（10kV 或 35kV），转换为公路机电设备使用的电能（），并提供给公路沿线设施。A.36V/24VB.380V/220VC.220V/110VD.110V/36V【答案】B10.【问题】下列不属于建设工程社会和经济条件方面资料的是（）。A.金融市场情况B.建设工程所在地人文环境C.基础设施D.自然灾害发生情况【答案】D11.【问题】当计划工期减计算工期为零，关键线路的特性说法错误的是()。A.关键线路上各工作的总时差均为零B.关键线路只有一条C.当非关键线路延长的时间超过它的总时差，
5、关键线路就转变为非关键线路D.非关键工作如果将总时差全部用完，就会转化为关键工作【答案】B12.【问题】下列反映建设工程三大目标之间对立关系的是（）。A.提高项目功能，能够减少运行费和维修费B.缩短建设工期，能提早发挥投资效益C.提高工程质量标准，能够节约工程项目动用后的运行费D.减少工程投资，可能会降低项目功能【答案】D13.【问题】根据标准施工合同，工程一切险的被保险人应是（）。A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.发包人和承包人D.承包人和分包人【答案】C14.【问题】某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用 2 万元，此费用应列入工程的()中。A.暂列金额B.暂估
6、价C.计日工D.总承包服务费【答案】C15.【问题】（2021 年真题）安装工程一切险通常应以（）为保险期限。A.整个工期B.设备生产至安装完成期间C.工程全寿命期D.施工安装合同有效期【答案】A16.【问题】在网络计划中，关键线路控制着任务的总工期，其主要措施是压缩（）的持续时间来达到缩短工期的目的。A.关键工作B.非关键工作C.最大工作D.最多工作【答案】A17.【问题】质量控制中的 PDCA 循环是指（）。A.计划实施对比处理B.计划实施检查纠偏C.计划实施对比纠偏D.计划实施检查处理【答案】D18.【问题】在某建设工程施工过程中，由于出现脚手架倒塌事故而造成实际进度拖后，承包商根据监理
7、工程师指令采取赶工措施后，仍未能按合同工期完成所承包的任务，则承包商()。A.应承担赶工费，但不需要向业主支付误期损失赔偿费B.不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费C.不仅要承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费D.既不需要承担赶工费，也不需要向业主支付误期损失赔偿费【答案】C19.【问题】编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以()的单位工程为主导。A.工程量大.工期短B.工程量大.工期长C.工程量小.工期短D.工程量小.工程长【答案】B20.【问题】（）是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。A.货样买卖B.试用买卖C.分期交付买卖D.分期付款买卖
8、【答案】B二二,多多选题选题(共共 20 题题，每，每题题 2 分，分，选项选项中，至少两个符合中，至少两个符合题题意意)1.【问题】机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括（）A.负责所供货的设备监造B.提供货物组装和维修所需的专用工具C.提供详细的操作和维护手册D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责E.对买方的维修、运行和管理人员进行培训【答案】BC2.【问题】建筑工程检验批质量验收中的主控项目是指对（）起决定性作用的检验项目。A.节能B.安全C.环境保护D.质量评价E.主要使用功能【答案】ABC3.【问题】钢筋进场时监理工程师需要做的工作（）。A.应具有出厂质量证明书和试验报告单B.
9、进场时除应检查其外观和标志C.应按不同的钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批抽取试样进行力学性能检验D.施工单位取样送到中心试验室即可E.钢筋分批检验时，可由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋进行组批，每批的质量不宜大于 60t【答案】ABC4.【问题】下列情形中，项目监理机构应发出监理通知的有（）。A.在施工过程中出现不符合设计要求.工程建设标准.合同约定B.使用不合格的工程材料.构配件和设备C.施工存在重大质量.安全事故隐患或发生质量.安全事故的D.在工程质量.造价.进度等方面存在违规行为E.施工单位拒绝项目监理机构管理的【答案】ABD5.【问题】（2018 年真题）项目监理机构编制的见
10、证取样实施细则应包括的内容有（）。A.见证取样方法B.见证取样范围C.见证人员职责D.见证工作程序E.见证试验方法【答案】ABCD6.【问题】监理实施细则中，专业工程特点应从专业工程施工的()进行有针对性的阐述。A.重点和难点B.施工工艺C.施工工序D.工程概况E.施工范围和施工顺序【答案】ABC7.【问题】根据标准施工招标文件，组成施工招标文件的有（）。A.投标人须知B.发包人要求C.工程量清单D.合同条款及格式E.技术标准和要求【答案】ACD8.【问题】根据合同法，()的合同属于无效合同。A.损害社会公共利益B.订立合同时显失公平C.以合法形式掩盖非法目的D.恶意串通，损害第三人利益E.因
11、重大误解而订立【答案】ACD9.【问题】下列关于质量事故等级的描述中正确的有（）。A.某事故造成 45 人死亡，属于特别重大事故B.某事故造成 25 人重伤，属于重大事故C.某事故造成了 6000 万元的直接经济损失，属于重大事故D.某事故造成了 4000 万元的直接经济损失，属于较大事故E.某事故造成了 8 人重伤，属于较大事故【答案】ACD10.【问题】（2011 年真题）与其他的风险对策相比，非保险转移对策的优点主要体现在（）。A.可以转移某些不可投保的潜在损失B.双方当事人对合同条款的理解不会发生分歧C.被转移者有能力更好地进行损失控制D.可以中断风险源，使其不发生或不再发展E.可以降
12、低损失的发生概率或降低损失的严重程度【答案】AC11.【问题】与 BOT 融资方式相比，TOT 的特点包括（）。A.是为筹建中的项目融资B.不会威胁国内基础设施的控制权与国家安全C.从东道国角度看，TOT 缓解了中央和地方财政压力D.可规避建设中超支风险E.需要较为复杂的信用保证结构【答案】BCD12.【问题】（2017 年真题）对于实施项目法人责任制的项目，项目董事会的职权有（）。A.负责筹措建设资金B.组织编制项目初步设计文件C.审核项目概算文件D.拟订生产经营计划E.提出项目后评价报告【答案】AC13.【问题】下列费用中，属于建筑安装工程费用施工机械使用费的有()A.机械折旧费B.机械大
13、修理费C.机械经常修理费D.大型机械进出场及安拆费E.机械操作人员工资【答案】ABC14.【问题】在设计概算文件的编制形式中，二级概算编制的组成中应当包括（）。A.编制说明B.总概算表C.综合概算表D.单位工程概算表E.工程量清单计价规范【答案】ABD15.【问题】工作可压缩的时间，可受到（）约束限制。A.工作本身的最快历时的限制B.非关键时差的限制C.平行关键路线的结束限制D.紧缩的关键路线的结束限制E.关键时差的限制【答案】ABCD16.【问题】下列关于监理规划编写要求的说法中，正确的有（）。A.监理规划的表述方式不应该格式化、标准化B.监理规划中应包含项目监理机构的组织形式C.应由总监理
14、工程师组织编制,D.监理规划中不包括监理工作制度E.建设工程合同不属于编制监理规划的依据【答案】BC17.【问题】(2019 年真题)简明标准施工招标文件适用的项目有（）A.小型项目B.设计和施工由同一承包人承担的项目C.技术要求复杂的项目D.工期不超过 12 个月的项目E.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目【答案】AD18.【问题】以下有关设计合同特征的说法，正确的是（）。A.设计阶段是优化和控制工程质量及工程造价最关键、最有利的阶段B.设计招标无具体量化的工作量，灵活性较大C.设计可以按设计工作深度的不同，分期、分阶段招标，逐步细化落实设计成果D.设计招标由招标单位的主持人宣读投标
15、书并按报价高低排定标价次序E.设计招标中不得使用未中标的投标人的方案【答案】ABC19.【问题】根据标准施工合同，监理人在工程施工准备阶段的职责有（）。A.审查施工质量管理体系B.组织论证专项施工方案C.审查施工环境保护措施D.组织测设施工控制网E.审查施工进度计划【答案】AC20.【问题】某设备采购合同专用条款约定买方参与交货前检验，下列说法不正确的是（）。A.卖方未提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验B.买方代表在检验中发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权更换合同设备C.视为对合同设备质量的确认，但不免除卖方对合同设备应承担的义务或责任D.卖方交货后买方不得
16、对合同设备提出质量异议或退货E.卖方不承担买方代表的交通、食宿费用，提供工作条件及便利时可以收取必要费用【答案】BCD三三,大大题题分析分析题题(共共 5 题题，每，每题题 8 分分)1.某高速公路工程建设项目，路线全长 36.6km，建设单位是某市交通事业发展中心，工程设两个施工合同段、一个总监办。在工程建设工程中发生如下时间：事件 1：2020 年12 月 20 日建设单位在该市公共资源交易中心平台上发布招标公告后，有 17 家施工单位递交了施工投标文件，有 8 家监理单位递交了监理投标文件。建设单位提议评标委员会由5 人组成，包括建设单位代表 1 人，市公共资源交易中心 1 人，评标专家
17、库随机抽取的技术、经济专家 3 人。2021 年 2 月 2 日 17 时评标结束，2 月 3 日开始公示评标结果。事件2：3 月 20 日建设单位项目副主任主持召开了第一次工地会议，会议共有五项内容。会议内容如下：（1）建设单位与中标的施工单位和监理单位进行合同签约。（2）建设单位项目主任任命了施工合同段的项目经理和监理机构的总监理工程师，并对总监理工程师进行了授权。（3）施工项目经理、总监理工程师汇报了各自的驻地建设和开工准备情况，已具备开工条件。（4）建设单位项目主任点评了工程施工、监理准备情况，认为具备开工条件并下达了工程开工令，并提出各参建单位要充分重视本项目工作，对品质工程建设主要
18、措施提出了要求，具体有提升工程设计水平、提升工程管理水平、提升打造品质工程的软实力等方面。（5）建设单位项目主任进行了会议总结并明确了召开工地例会的时间、程序、纪律等。问题：1.请写出建设单位就组建评标委员会提议中的不妥之处。2.请写出建设单位在第一次工地会议上的不妥之处，并写出正确的做法。3.根据公路工程施工监理规范（JTGG10-2016），第一次工地会议应按哪些规定组织?4.根据交通运输部关于打造公路水运品质工程的指导意见（交安监发2016216 号），补充完善打造品质工程的主要措施。【答案】1.不妥之处如下：（1）市公共资源交易中心人员作为评委不妥；理由：政府监督部门人员不得作为评标委
19、员会成员。（2）经济、技术专家 3 人，不妥；理由：经济、技术专家人数不得少于评标委员会成员的 2/3。2.不妥之处如下：（1）建设单位项目副主任主持第一次工地会议，不妥；正确做法：第一次工地会议应由总监理工程师主持;（2）会议上签定施工、监理合同，不妥；正确做法：中标通知书发出之日 30 日内签订施工和监理合同，建设单位、监理单位、施工单位准备开工相关工作，具备一定条件再组织召开第一次工地会议；（3）建设单位任命项目经理和总监理工程师，不妥；正确做法：施工单位法定代表人授权并任命施工单位项目经理，监理单位法定代表人授权并任命总监理工程师；（4）建设单位项目主任下达开工令，不妥；正确做法：开工
20、令应由总监理工程师签发；2.某渠道工程全长 11.9381km，其中明渠长 10.881km,渡槽长 1.1km。左岸排水建筑物 5座，控制建筑物 2 座（节制闸、退水闸各 1 座）。渠道设计流量 220m3/s、加大流量280m3/s.渠道过水断面为梯形，设计底宽为 15m,堤顶宽 5m,渠道内边坡系数为 1：2.0。渠道挖深 8m，填高 11m。发包人和承包人按照水利水电工程标准施工招标文件（2009 年版）签订了施工承包合同;发包人和监理人签订了监理委托合同。【事件】事件 1：质量监督机构在进行生产安全隐患排查时，发现渠道开挖部分缺少安全管理制度、安全操作规程和应急预案不健全，未按规定组
21、织开展安全检查和隐患排查治理，安全教育和培训不到位，在开挖渠顶 1m 范围内堆放弃渣，且变形监测资料不全。事件 2：发包人要求在开工之前各参建单位共河进行危险源辨识和评价，井采取相应的对策，施工过程中不再进行危险额并识和评价。在柱号 2+1002+500 处为膨胀土段，宜发生脱坡崩塌和滑坡，为重大危险源。该危险源由监理人和承包人共同管控，发包人监督。事件 3：在对弃渣场堆渣高度为 6m 的开挖工作评价时，采用 LEC 法评价，其中 L=6,E=5，C=10。【问题】1.事件 1,试用综合判断法确定生产安全隐患类型，并阐述该安全隐患治理程序。2.指出事件 2 中的不要之处，并说明理由。3.事件
22、3，试判别该危险源的风险等级，并说明理由。【答案】问题 1：应为重大事故安全隐患。其治理程序如下：（1）重大事故隐患治理方案应由施工单位主要负责人组织制订，经监理单位审核，报项目法人同意后实施。项目法人应将重大事故隐患治理方案报项目主管部门和安全生产监督机构备案。（2）责任单位在事故隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。（3）事故隐患治理完成后，项目法人应组织对重大事故隐患治理情况进行验证和效果评估，并签署意见，报项目主管部门和安全生产监督机构备案。问题 2：不妥之处如下。施工过程不再进行危险源识别不妥。理由：应定期开展危险源辨识，当有新规程规范发布（修订），或施工条件、环境
23、、要素或危险源致险因素发生较大变化，或发生生产安全事故时，应及时组织重新辨识。重大危险源管理不妥。重大危险源的风险等级直接评定为重大风险等级，应由项目法人组织监理单位、施工单位共同管控，主管部门重点监督检查。问题 3：D=300,属于较大风险等级。3.某工程，建设单位采用无标底公开招标方式选定施工单位。共有 A、B、C、D、E 五家施工单位投标。工程实施过程中发生下列事件：事件 1：招投标过程中，评标委员会认为A 单位投标报价可能低于成本，要求 A 单位作出书面说明并提供相关证明材料，A 单位拒绝提供。B 单位的投标文件在投标截止时间后半小时才送到，C 单位在投标截止时间前半小时提交了降价 5
24、%的补充材料，D 单位的标书是有两家建筑企业组成的联合体进行投标。E 单位按时按规定递交了投标文件。事件 2：E 单位中标后，经建设单位同意，选择乙施工单位作为钢结构专业分包单位。乙施工单位采购的特殊规格钢板，因供应商甲未能提供出厂合格证明，乙施工单位按规定要求进行了检验，检验合格后向项目监理机构报验。为不影响工程进度，总监理工程师要求 E 施工单位在监理人员的见证下取样复检，复验结果合格后，同意该批钢板进场使用。事件 3：为满足钢结构吊装施工的需要，E 单位向设备租赁公司租用了一台大型起重塔吊，委托一家有相应资质的安装单位进行塔吊安装。安装完成后，由 E、乙施工单位对该塔吊共同进行验收，验收
25、合格后投入使用，并到有关部门办理了登记。事件 4：钢结构工程施工中，专业监理工程师在现场发现乙施工单位使用的高强螺栓未经报验，存在严重的质量隐患，即向乙施工单位签发了工程暂停令，并报告了总监理工程师。E 单位得知后也要求乙施工单位立刻停工整改。乙施工单位为赶工期，边施工边报验，项目监理机构及时报告了有关主管部门。报告发出的当天，发生了因高强螺栓不符合质量标准导致的钢梁高空坠落事故，造成一人重伤。(1)、事件 1 中，A、B、C、D 四家单位的投标文件应如何处理，说明理由。(2)、事件 2 中，总监理工程师的处理是否妥当？说明理由。(3)、指出事件 3 中塔吊验收中的不妥之处。(4)、指出事件
26、4 中专业监理工程师做法的不妥之处，说明理由。(5)、事件 4 中的质量事故，E 单位和乙施工单位各承担什么责任？说明理由。监理单位是否有责任？说明理由。【答案】【1】A 单位投标文件应做废标处理。理由：根据工程施工招标投标管理办法，投标人的报价明显低于其他投标报价，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。B 单位投标文件，招标人应拒绝接收。理由：根据中华人民共和国招标投标法逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。C 单位投标文件有效，降价材料应做为补充材料加入投标文件。理由：在投标截止时间之前，投标人
27、可以对投标文件进行修改。D 单位投标文件有效。理由：招标投标法第 31 条规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。【2】不妥。理由：没有出厂合格证明的原材料不得进场使用。【3】塔吊验收程序不符合要求。理由：只有 E、乙施工单位参加了验收，出租单位和安装单位未参加验收。使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格的方可使用。【4】不妥之处：向乙施工单位签发工程暂停令。理由：工程暂停令应由总监理工程师向 E 单位签发。【5】（1）E 单位承担连带责任。因 E 单位是总承包单位。4.某施工单位在中标某
28、高档办公楼工程后，与建设单位按照建设工程施工合同(示范文本)签订了施工总承包合同。合同中约定总承包单位将装饰装修、幕墙等分部分项工程进行专业分包。施工过程中，监理单位下发针对专业分包工程范围内墙面装饰装修做法的设计变更指令。在变更指令下发后的第 10 天，专业分包单位向监理工程师提出该项变更的估价申请。监理工程师审核时发现计算有误，要求施工单位修改。于变更指令下发后的第 17 天，监理工程师再次收到变更估价申请，经审核无误后提交建设单位，但一直未收到建设单位的审批意见。次月底，施工单位在上报已完工程进度款支付时，包含了经监理工程师审核、已完成的该项变更所对应的费用，建设单位以未审批同意为由予以
29、扣除，并提出变更设计增加款项只能在竣工结算前最后一期的进度款中支付。该工程完工后，建设单位指令施工单位组织相关人员进行竣工预验收，并要求总监理工程师在预验收通过后立即组织参建各方相关人员进行竣工验收。建设行政主管部门提出验收组织安排有误，责令建设单位予以更正。在总承包施工合同中约定“当工程量偏差超出 5时，该项增加部分或剩余部分的综合单价按 5进行浮动”。施工单位编制竣工结算时发现工程量清单中两个清单项的工程数量增减幅度超出 5，其相应工程数量、单价等数据详见下表：竣工验收通过后，总承包单位、专业分包单位分别将各自施工范围的工程资料移交到监理机构，监理机构整理后将施工资料与工程监理资料一并向当
30、地城建档案管理部门移交，被城建档案管理部门以资料移交程序错误为由予以拒绝。问题：1在墙面装饰装修做法的设计变更估价申请报送及进度款支付过程中都存在哪些错误之处?并分别写出正确做法。2针对建设行政主管部门责令改正的验收组织错误，本工程的竣工预验收应由谁来组织?施工单位哪些人必须参加?本工程的竣工验收应由谁进行组织?3分别计算清单项 A、清单项 B 的结算总价(单位：元)。4分别指出总承包单位、专业分包单位、监理单位的工程资料正确的移交程序。【答案】1设计变更估价申请报送及进度款支付过程中存在的错误之处及其正确做法：错误一：专业分包单位在变更指令下发后的第 10 天向监理工程师提出该项变更的估价申
31、请；正确做法：应由总包单位向监理工程师提出(专业分包单位向总包提出)变更估价申请。错误二：建设单位以未审批为由予以扣除；正确做法：发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。错误三：变更设计增加款项只能在竣工结算前最后一期的进度款中进行支付；正确做法：因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。2竣工预验收应由总监理工程师组织进行。施工单位必须参加的人员有：项目负责人、项目技术负责人。竣工验收应由建设单位项目负责人组织进行。3子项 A：不调价部分=5080105=5334m3，调价部分=5594-5334=260m3。结算总价=5334452+260452(1-
32、5)=2522612 元。子项 B：5.某实行监理的工程，施工合同价为 15000 万元，合同工期为 18 个月，预付款为合同价的 20%，预付款自第 7 个月起在每月应支付的进度款中扣回 300 万元，直至扣完为止，保留金按进度款的 5%从第 1 个月开始扣除。工程施工到第 5 个月，监理工程师检查发现第 3个月浇筑的混凝土工程出现细微裂缝。经查验分析，产生裂缝的原因是由于混凝土养护措施不到位所致，须进行裂缝处理。为此项目监理机构提出：“出现细微裂缝的混凝土工程暂按不合格项目处理，第 3 个月已付该部分工程款在第 5 个月的工程进度款中扣回，在细微裂缝处理完毕并验收合格后的次月再支付”。经计
33、算，该混凝土工程的直接工程费为200 万元，取费费率：措施费为直接工程费的 5%，间接费费率为 8%，利润率为 4%，综合计税系数为 341%。施工单位委托一家具有相应资质的专业公司进行裂缝处理，处理费用为 48 万元，工作时间为 10 天。该工程施工到第 6 个月，施工单位提出补偿 48 万元和延长 10 天工期的申请。该工程前 7 个月施工单位实际完成的进度款见表 61。1 司题：1项目监理机构在前 3 个月可签认的工程进度款分别是多少(考虑扣保留金)?2写出项目监理机构对混凝土工程中出现细微裂缝质量问题的处理程序。3计算出现细微裂缝的混凝土工程的造价。项目监理机构是否应同意施工单位提出的
34、补偿 48 万元和延长 10天工期的要求?说明理由。4如果第 5 个月无其他异常情况发生，计算该月项目监理机构可签认的工程进度款。5如果施工单位按项目监理机构要求执行，在第 6 个月将裂缝处理完成并验收合格，计算第 7 个月项目监理机构可签认的工程进度款。【答案】1(1)200(1-5%)=190(万元)(2)300(1-5%)=285(万元)(3)500(1-5%)=475(万元)2(1)签发监理工程师通知单；(2)批复处理方案；(3)跟踪检查处理方案的实施；(4)检查、鉴定和验收处理结果；(5)提交质量问题处理报告。3(1)措施费：2005%=10(万元)直接费：200+10=210(万元)间接费：2108%=168(万元)利润：(210+168)4%=9o7(万元)税金：(210+168+907)341%=804(万元)工程造价：210+168+907+804=24391(万元)