《最新《-试题包-》-历年造价员考试试题大全.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新《-试题包-》-历年造价员考试试题大全.doc（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date-试题包-历年造价员考试试题大全-试题包-历年造价员考试试题大全 试题包 历年造价员考试试题大全一、单选题1、下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是-（ B ）A、 材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额B、 劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额C、 机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额D、 资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额2、在下列各种定
2、额中，以工序为研究对象的是（ B ）A、概算定额 B、施工定额 C、预算定额 D、投资估算指标3、在预算定额人工工日消耗量计算时，已知完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为（ D ）工日。A、3.36 B、25.36 C、28 D、31.364、机械台班单价中的折旧费计算公式为（ C ）A、台班折旧费=机械预算价格/ 耐用总台班数B、台班折旧费=机械预算价格（1-残值率）/ 耐用总台班数C、台班折旧费=机械预算价格（1-残值率）贷款利息系数/ 耐用总台班数D、台班折旧费=机械帐面净值/ 耐用总台班数5、
3、采用工程量清单计价方式，业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然，业主可以根据投资情况来决定是否进行设计变更。这反映了工程量清单计价方法（ D ）的特点。A、满足竞争的需要 B、有利于实现风险合理分担C、有利于标底的管理和控制 D、有利于业主对投资的控制6、工程量清单表中项目编码的第四级为（ C ）A、分类码 B、章顺序码 C、清单项目码 D、具体清单项目码7、在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合（ A ）确定A、项目特征 B、工程内容 C、计量单位 D、项目编码8、建设项目总概算是编制和确定建设项目-（ B ）A、从筹建到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件B、从筹建到竣工交付
4、使用所需全部费用的文件C、从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件D、从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件9、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。在开标后发现有的分项投标单位没有填写单价或合价，则（ C ）A、允许投标单位补充填写 B、视为废标C、认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中 D、由招标人退回招标书10、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则重新检验的费用和工期的处理表达正确的是（ D ）A、 费用由工程师承担，工期由承包人承担 B、费用由承包人承担，工期由工程师承担C、费用由承包人承
5、担，工期由承发包双方协商 D、费用和工期由承包人承担11、在招标文件中应明确投标保证金数额，若投标总价为200万元，则投标保证金一般情况下为（ B ）万元。A、256 B、4 C、8 D、612、下列成本加酬金确定的合同价形式中有利于控制工程造价，并最大程度的鼓励承包人降低工程成本的是（ D ）A、成本加固定百分比酬金确定的合同价 B、成本加固定金额酬金确定的合同价C、成本加奖罚确定的合同价 D、最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价13、如单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择（ B ）A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、以上合同类
6、型均合适14、施工图设计阶段的计价是（ B ）。A.投资预算 B.预算造价 C.概算造价 D.合同价15、进口设备的原价是指（ B ）。A.FOB价 B.抵岸价 C.合同价 D.到岸价16、某企业年初从银行贷款200万元，年利率为10%，还款周期为5年，还款方式为每年年末等额偿还，则每年末还款额为（ B ）万元。A.47.96 B.52.76 C.58.03 D.63.8317、在建设项目财务评价中，当财务净现值为（ C ）时，项目方案可行。A.NPV0 B.NPV0 C.NPV0 D.NPV=018、工程量清单计价采用综合单价计价，考虑我国的现实情况，综合单价可不包括（ D ）。A.分部分项
7、工程费B.风险因素增加的费用C.措施项目费D.规费和税金19、建设工程施工合同（示范文本）中规定，当监理工程师指示承包人对已经隐蔽的工程进行剥露检查时，如检验合格，则承包人可索赔的内容为（ D ）A.不能索赔 B.费用 C.工期 D.工期和费用20、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（ D ）A.施工单位的临时设施费 B.职工福利费 C.施工现场环境保护费D.工程定额测定费21、一般建筑工程的预付备料款不超过（ C ）。A.当年工作量的10% B.当年工作量的15%C.当年工作量的30% D.合同价的25%22、承包方在工程变更确认后（14天）内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调
8、整合同价款。23、根据建筑工程施工合同示范文本的规定，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（ 8小）时，可由工程师审定后对合同价款进行调整。24、按照FIDIC合同条件，关于工程变更的计算，说法不正确的是（ D ）。A.变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价或价格，应以该单价计算变更工程费用B.工程量表中虽然有同类工作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价或价格的基础上制定合理的新单价或价格C.工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格，应按照与合同单价水平一致的原则，确定新的单价或价格D.变更工作的内容在工程量表中没有同类工作内容的单价或价格，由工程
9、师确定新的单价或价格25、建设工程施工合同（示范文本）规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有（ B ）。A. 第三方人员伤亡费用B.承包人机械设备损坏费用C.工程所需清理、修复费用 D.承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用 26、在下列情况下，承包人工期不予顺延的是（ B ）A发包人未按时提供施工条件 B设计变更造成工期延长，但此项有时差可利用C一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h D不可抗力事件27、某工程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结
10、算时指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为（ C ）万元。A、119.75 B、128.75 C、114.25 D、127.2528、下列对建设工程施工合同（示范文本）条件下的工程变更的论述正确的是（ C ）A、设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准B、增减合同中约定的工程量不属于设计变更C、改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更D、发包人要求更高的质量标准属于设计变更29、按国家建设部规定，工程项目总造价中，应预留（3%5% ）的尾留款作为质量保修费，待工程项目保修期结束后最后拨付。30、某项目承包工程价款总额为4000万元，年度承包工程总值为1500万元，预付备料
11、款额度为20%，主要材料比重为50%，则该工程预付备料款起扣点为（ 3400 ）万元。31、工程竣工后，由于洪水等不可抗力造成的损坏，承担保修费用的单位是（ 建设单位）32、建设项目竣工决算包括的范围是（ B ）A、从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用B、从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用C、建安工程费用和设备工器具购置费用D、建安工程费用和其他费用33、（ A ）主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件。A、竣工决算报告情况说明书 B、竣工财务决算报表 C、建设工程竣工图 D、工程造价比较分析34、在可行性研究阶段，其投资和成本估算的精度要求在（10
12、%）以内。35、建设工程施工费用按人工费+机械费或人工费为计算基数，人工费、机械费是指( B )A、直接工程费中的人工费B、直接工程费及施工技术措施费中的人工费和机械费C、直接工程费及施工措施费中的人工费和机械费D、直接工程费中的人工费和机械费，其机械费包括大型机械设备进出场费及安拆费36、以人工费+机械费为计费基础的工程，在综合单价计价时，规费的计算基数为（ A ）A、直接工程费+措施费+综合费用 B、分部分项工程清单项目费+措施项目清单费C、人工费+机械费 D、分部分项工程清单项目费+施工技术措施项目清单37、浙江省建设工程计价规则适用于( C )A、适用于工程量清单计价模B、既适用于工程
13、量清单计价模式，也适用于定额计价模式C、适用于定额计价模式 D、工程量清单计价模式和定额计价模式均不适用38、按照现行规定，建筑安装工程造价中的脚手架费应列入 ( C )A、直接费中的措施费 B、间接费中的规费C、直接工程费中的材料费D、间接费中的工具用具使用费39、以下各项中，属于建筑安装工程直接工程费的是( D )A、模板及支架费B、大型机械设备进出场及安拆费C、二次搬运费D、材料检验试验费40、下列哪一选项是正确的（ D ）A、招标人提供的分部分项工程量清单项目漏项，若合同中没有类似项目综合单价，招标方提出适当的综合单价。B、招标人提供的分部分项工程量清单数量有误，调整的工程数量由发包人
14、重新计算，作为结算依据。C、招标人提供的分部分项工程量清单数量有误，其增加部分工程量单价一律执行原有的综合单价。D、清单项目中项目特征或工程内容发生变更的，以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子日调整综合单价。41、工程量清单表中项目编码的第四级为（清单项目码）42、按照现行规定，下开哪项费用不属于材料费的组成内容 ( C )A、运输损耗费 B、检验试验费 C、材料二次搬运费 D、采购及保管费43、按照建设工程工程量清单计价规范规定，工程量清单( B )A必须由招标人委托具有相应资质的中价机构进行编制 B、应作为招标文件的组成部分C、应采用工料单价计价 D、由总说明和分部分项工程清单两部分
15、组成44、关于工程量清单计价模式与定额模式，下列正确的是（ B ）A、工程量清单计价模式采用工料单价法，定额计价模式采用综合单价计价。B、工程量清单计价与定额计价工程量计算规则不同。C、工程量清单由招标人提供，工程量计算和单价风险由招标人承担D、定额计价模式仅适用于非招投标的建设工程45、在您使用广达软件编制预算书的过程中，或许会遇到这样的情况：由于实际工程的变化，针对某一定额（例如输入建筑定额8-10）进行增减换算，您可以软件中先选中定额，然后通过（ C ）中的增减换算可以调出增减换算窗口。 A、自定义介面 B、预算书菜单中的设置二次分析 C、 鼠标右键菜单 D、在工料机界面中选择级配按钮4
16、6、某银行贷款利率，一年计复利息m次，如果折算为一年计息一次，则对应的年计息率为（ (1+r/m)m-1）。47、建设工程施工合同（示范文本）规定，因不可抗力事件导致的费用，应由承包人承担的有（ 承包人机械设备损坏费用）。48、对工程招投标来说，（ 投标是要约，中标通知书是承诺）。49、根据我国建筑法规定，建设项目应当在领取施工许可证后的（3个月）内开工。50、预算定额人工消耗量的人工幅度差是指（ D ）A、预算定额消耗量与概算定额消耗量的差额B、预算定额消耗量自身的误差C、预算定额人工定额必须消耗量与净消耗量的差额D、预算定额人工工日消耗量与施工劳动定额消耗量的差额51、下列不能构成索赔原因
17、的是（ D ）A、当事人违约 B、合同缺陷 C、合同变更D、经工程师批准的承包商提出的变更52、建筑安装工程费用由（直接费、间接费、利润和税金）构成。53、用户可以在广达工程计价软件的用户数据管理器中编辑：（ A ）A、用户清单、用户定额和用户工料机 B、选择定额数据库 C、设置经济指标D、自定义市场信息价54、工程决算是由（ A ）编制的。A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位 D、中介机构55、某工厂的炼钢车间是（ A ）。A.单项工程 B.分部工程 C.单位工程 D.分项工程 56、在设计阶段对工程造价的管理是指（ B ）A.编制标底 B.限额设计 C.设计变更 D.工程结算57、下列
18、投资方案经济效益评价中，属于动态指标的是（ D ）。A.投资利润率 B.投资利税率 C.平均报酬率 D.内部收益率58、对承包单位来说，如果项目规模大、工期长，则项目的风险也大，这类项目不宜采用的合同是（ A ）。A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.FIDIC合同条件59、无效合同从（ B ）之日起无法律效力。A.被发现无效B.合同订立 C.人民法院确认无效 D.仲裁机构确认无效60、按照FIDIC合同条件规定的工程索赔程序中，工程师答复的时限要求是（42天内）。二、多选题40分1、下列时间中应该计入定额时间的是（ AD ）A、休息时间 B、多余工作时间 C、施工本身造成的停工时间D
19、、与施工过程工艺特点有关的工作中断时间 E、与施工过程工艺特点无关的工作中断时间2、投资估算指标可分为下列哪三个指标层次（ ACE ）A、建设项目综合指标B、分部分项工程指标C单项工程指标D、工序指标E、单位工程指标3、下列费用中不属于人工单价组成内容的有（ BCE ）A、生产工人的劳保福利费 B、生产工人的工会经费和职工教育经费C、现场管理人员的工次 D、生产工人辅助工资 E、生产工人退休后的退休金4、关于工程量清单说法正确的是（ ACE ）A、工程量清单是招标文件的组成部分 B、工程量清单是投标文件的组成部分C、工程量清单是合同的组成部分D、工程量清单由投标人提供E、工程量清单由招标人提供
20、5、我国从目前来看，在工程量清单计价过程中存在着哪些问题（ ABC ）A、企业缺乏自主报价的能力B、缺乏与工程量计价相配套的工程造价管理制度C、对工程量清单计价模式本身认识还有所欠缺D不能向业主提供合理准确的报价信息E、不便于中标企业组织施工，控制成本6、关于施工图预算，下列说法正确的有（ BCD ）A、施工图预算签订建设工程合同和贷款合同的依据B、施工图预算有单位工程预算、单项工程预算和建设项目总预算C、施工图预算是设计阶段控制工程造价的重要环节，是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施D、施工图预算是施工图设计预算的简称，又叫设计预算E、施工图预算是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目
21、投资的依据。7、下列说法错误的是（ BD ）A、施工中发包人如果需要对原工程进行设计变更，应不迟于变更前14d以书面形式通知承包人B、承包人对于发包人的变更要求，有拒绝执行的权利C、承包人未经工程师同意不得擅自更改、换用图纸，否则承包人承担由此发生的费用，赔偿发包人的损失，延误的工期不予顺延D、增减合同中约定的工程量不属于工程变更E、更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸属于工程变更8、按索赔的目的分类，通常可将索赔分为（ AE ）A、工期索赔 B、时间索赔 C、经济索赔 D、利润索赔 E、费用索赔 9、竣工决算的内容主要包括-（ ACDE ）A、竣工决算报告情况说明书B、竣工决算财务报告C、竣
22、工财务决算报表 D、工程竣工图 E、工程造价比较分析10、2003定额采用了量价分离的编制方式，定额价仅指定额在编制期所取定的人、材、机价格，不作为计费基数。当进行工程投标报价、预结算时应以当地当时的市场信息价重新计算定额单价。那么在广达软件中进行市场信息价的调整有哪几种方式？（ ABDE ）A、从价格包载价B、网上询价 C、在工料机表页面中，右键选择批量载价或单条载价D从文件载价F、直接手工修改市场价11、下列哪些费用属于建筑安装工程措施费范围（ ACD ）。A.脚手架B.构成工程实体的材料费C.材料二次搬运费D施工排水降水费E施工现场办公费12、经济效果评价的动态评价指标有（ BCD ）。
23、A.投资收益率B.内部收益率 C.净现值 D.净年值E.利息备付率13、基本预备费是以（ ABC ）之和为计算基数乘以基本预备费率。A.设备及工器具购置费 B.建筑安装工程费C.工程建设其他费D铺底流动资金E.建设期利息14、建设工程施工合同（示范文本）条件下，乙方确定工程变更价款时采用的方法有（ AB D ）。A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款C.合同中只有类似于变更工程的价格，必须由工程师确定D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，由工程师确认后执行。E. 合同中没
24、有适用或类似于变更工程的价格，必须由工程师确定15、在（ ABDE ）情况下，造成工期延误，经工程师确认后，工期相应顺延。A.工程量增加B.设计变更C.质量事故D.不可抗力E.发包方不能按时支付工程款引起的停工16、经济法律关系客体主要包括（ ACD ）。A.物 B.权利C.行为 D.智力成果E.义务17、工期索赔的计算主要有（ DE ）。A.总费用法B.实际费用法C.修正总费用法D.网络图分析法E.比例计算法18、下列哪些费用属于建筑安装工程措施费范围（ ACD ）A、脚手架C、材料二次搬运费D、施工排水、降水费19、工程造价的有效控制应遵循的原则包括（ AC ）。A.以设计阶段为重点进行建
25、设全过程造价控制 B.最优化控制C.主动控制 D.以技术措施为主进行控制E.以经济措施为主进行控制20、成本加酬金合同的形式包括（ ACDE ）A、成本加固定百分比酬金合同 B、成本加递增百分比酬金合同C、成本加递减百分比酬金合同 D、成本加固定酬金合同E、最高限额成本加固定最大酬金合同2007年造价员考试理论模拟试题一、单选题：（1） 以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为： D A10-15、B20-35C、75-95、D5-35、E5-75(2)初级造价员应聘于一个单位可从事多少万元人民币以下与其专业水平相符合的工程造价业务： C A500、 B
26、5000、 C1500、 D3500（）工程建设其他费除土地使用费用和与末来生产经营有关的费用外还包括： C A生产准备费B土地征用及迁移补偿费、C与项目建设有关的费用、D设备及工器具购置费（）按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的 C A最低限额、B最终限额、C最高限额、D规定限额（5）工程造价咨询企业必须是依法取得工程造价咨询企业资质证书后才能从事工程造价咨询活动。其资质标准中规定不论甲级乙级企业出资人中注册造价工程师的人数和出资额均不得低于 D A、30、60、 B、20、50、 C、10、40、 D、60、60(6)已知完成某一工序套劳动定额得到的
27、基本用工12.5工日、超运距用工0.8、辅助用工1.05、人工幅差系数采用12% ，该子目的预算定额人工工日消耗量应是多少工日？ A A、 16.072 B 、14.572 C、 14.000 D、 17.22(7)项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中（B）为分部工程顺序码。A、一、二位 B、五、六位 C、七至八位 D十至十二位(8)在理解工程量清单的概念时，首先应注意到工程量清单是由 C 提供的文件。A工程造价中介机构、B工程招标代理机构、C招标人、D投标人 (9) A是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。A、措施项目 B、零星工作项目
28、 C、分部分项工程项目、D、其他项目(10)投资决策过程可进一步分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审阶段。由于不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同，因而投资估算的准确程度也不同，在正常情况下可行性研究阶段的投资估算误差率在10% （11）工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经（发包人）确认后作为结算依据。（12）实行工程量清单报价宜采用固定单价合同，承发包双方必须在合同专用条款内约定风险范围和风险费用的计算方法。（13）在约定风险范围时，C不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。、自然灾害B、不可预见性灾害C、设计变
29、更及施工条件变更D.政策性调整（14）发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，需经发包方现场工程师签字认可后实施，费用按照（ D ）计价。A.分部分项工程项目B.措施项目C.其他项目D.零星项目（15）规范中挖基础土方工程量，按设计图示尺寸以（C）计算。A、基础底面积乘以挖土深度B、基坑底面积乘以挖土深度C、基础垫层底面积乘以挖土深度D、基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度二、 多项选择选题：（1）建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。他的全部工作包括： ACD A建设项目的预备、筹建、设备购置、 B生产大修理、购进施工机械、C勘察设计、试车调试、D建筑安装、 竣工投产（2） 按建设工程投
30、资用途分为生产性建设项目的有 ABDE ：A、运输工程项目、B、能源工程项目、C、物质文化生活需要的项目、D、工业工程项目、E、农田水利工程项目等（3）由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需ABC的社会平均消耗量，称为消耗量定额。A、人工B、材料C、机械台班D、管理费E、利润（4）咨询业作为一个产业的形成，是技术进步和社会经济发展的结果。在国民经济产业分类中属于 B 并具有 CE 社会功能。A、第一产业、B、第三产业、C、服务和引导功能、D、指导和引导功能、E、联系功能（5） 我国工料单价法的建筑安装工程造价由直接工程费、间接费
31、、利润和税金构成。其中直接工程费包括 ABCE A、人工费和材料费、B、施工机械使用费、C、临时设施费和现场管理体费、D、企业管理费、E、其他直接费（6） 临时设施费用内容包括 ACDE 等费用。A、 临时设施的搭设、C、临时设施的维修、D、临时设施的拆除、E、摊销（7）工程建设定额包括多种类定额，可以按照不同的原则和方法对它进行科学的分类。其按适用目的分可分为B等。A、建筑工程定额、B、建筑安装工程费用定额、C、设备安装工程定额、工器具定额、D、工程建设其他费用定额 E、施工定额（8） 建设工程工程量清单计价规范的特点主要包括哪几个方面 ABCDA、强制性、B、竞争性、C、合理性、D、实用性
32、 E、通用性（ 9）由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需（ABC）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。A、人工 B、材料 C、机械台班 D、管理费 E、利润（0）不可竞争费用有（A、C、D、E、）。A、现场安全文明施工措施费 B、临时设施费、二次搬运费C、工程定额测定费D、安全生产监督费E、劳动保险费（1）工程量清单应采用统一格式。由封面、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、零星项目清单、组成。A.填表须知 B.总说明 C.分部分项工程量清单综合单价分析表 D.甲供材料表、综合费用计算表（2）、综合单价应包括人工费、
33、材料费、机械费、 BD ，并考虑风险因素。A、材料购置费 B、利润 C、税金 D、管理费 、其他项目费（3）工程造价管理是 ABC 的保障。A、合理确定工程造价 B、有效控制工程造价 C、提高投资效益、建筑安装费用、工程建设其他费用（4）当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，其措施项目费用中相应的B D 工程量应调整。A、机械 B.模板 C.人工 D.脚手架、材料（5）我国的法律形式具体包括：、主管部门的文件、行政法规、宪法、法律、地方性法规、行政规章（6）合同法规定：当事人订立合同有E种形式，其书面形式包括：、五、合同书、信件、数据电文等、三（ 17）中华人民共和国担保法中规定的担保方式
34、有：、保证、书面、抵押和质押、留置和定金、口头（18）施工中发现地下障碍物影响施工时，承包人应于几小时内什么形式通知发包人。、电文、书面、随便什么形式（19）施工合同中的索赔及其争议的处理方法有、协商谈判、中间人谈判、邀请中间人调解、向仲裁机构申请仲裁、行政机关裁决（20）目前工程造价管理工作所需的意识 A B 。A、创新意识 B、服务意识 C、自主意识 D、管理意识 E、指导意识土建造价员考试试题文字一、单选题（每题1分，选对得分，选错不得分，共30分）1建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（D）组成。A、建安工程费用和设备购置费等B、设备工器具购置费C、土地使用费及勘察设计费D、预
35、备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等2以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（）。、施工机械修理费、材料采购和保管费、材料二次搬运费、生产工人基本工资3预算定额基价是指（B）的人工、材料、施工机械使用费之和。A、单位工程B、分部分项工程C、扩大分部分项工程D、单项工程4我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（）。、企业管理费、财务费用、其它费用、现场管理费5对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（A）。A、单价法B、实物法C、概算法D、指标法6仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的
36、方式为（D）。A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。7预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键（B）A、Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+08水泥砂浆体积配合比是指水泥与(C)体积比。A.天然砂B.天然净砂C.净干砂D.饱和干砂9材料预算价格是指材料(d)费用a.采购b.成本c.预算d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部10一般土建工程费用定额中的费率
37、是由(d)而定的a.施工单位资质b.工程造价的大小c.上级主管部门d.工程类别11定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理(c)a.可换算入定额内b.建立补充定额c.由甲乙双方商定在独立费中处理12一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按(a)层计算a.1,b.1.5,c.3,d.视不同情况而定13人工挖地槽、地坑定额深度为(e)米，超过时可另作补充定额a.2,b.3,c.4,d.5,e.614机械挖土方工程量，按机械挖土方(c)，人工挖土方(d)计算a.80b.20c.90d.1015砖基础施工所需工作面宽度为每边(b)mma.150b.200c.250d.30016人工
38、挖土方，当挖土深度超过(b)米时，需增加工日a.1.2b.1.5c.2d.以上答案都不对17挖沟槽长度，外墙按图示(c)长计算，内墙按图示基础底面之间(e)长度计算a.实际b.外边线c.中心线d.轴线e.净长线18某工程采用机械化施工大型土方工程10000m3,挖土深1.5米,人工施工占10%,人工挖土方定额单价7.13元/m3,其人工挖土方的定额直接费是(C)元。A.7130B.8556C.14260D.1069519泥浆运输工程量按(a)计算a.钻孔实体积以立方米b.产生的泥浆量以立方米c.运输距离以米20某一预制钢筋砼桩截面300300米，长8.3米，含0.3米桩尖，则其制作工程量为(C
39、)。A.0.72m3B.0.729m3C.0.747m3D.0.734m321某建筑物外墙高度为52米，施工中采用竹制脚手架，施工单位在结算中却套用钢管脚手架定额，建设单位不同意，双方激烈争论。你认为应套(b)脚手架a.竹制b.钢管c.取竹制和钢管脚手架的平均值d.由建设单位说了算22某建筑物室外地坪以下一层，室外地坪以上八层，地下室建筑面积为1000m2，地上建筑面积为8000m2，其应套用的高层建筑增加费定额基价为2549.44元100m2，则高层建筑增加费为(c)元a.216702.4b.229449.6c.203955.2d.以上答案都不对23砖基础与钢筋混凝土柱基相连接时，砖基础算至
40、(b)a.柱基础边b.柱边c.柱子中心线d.以上答案都不对24下列有关平板的论述，正确的是(b)a.平板是指肋形楼板以外的板b.平板是指无柱、无梁，四周直接搁置在墙上的板c.平板是指不带梁，直接用柱支承的楼板d.平板是指很平的板，无质量问题的板25各种现浇屋面板与挑出的钢筋混凝土挑檐天沟相连时，以外墙的(d)为界，外为挑檐天沟，内为现浇屋面板a.中心线b.轴线c.内边线d.外边线26计算钢筋工程量时,设计未规定搭接长度的,其搭接钢筋用量(B)。A.按实调增B.已包括在钢筋的损耗搭接率之内，不得计算C.按施工规范计算D.与甲方协商解决27各类门窗制作、安装工程量均按(A)计算。A.门窗洞口面积B.门窗框外围面积C.门窗框中线面积D.门窗扇面积28楼地面工程块料面层按(a)计算工程量a.实铺面积b.建筑面积c.墙内边线围成的面积d.主墙间的净面积29某卷材屋面，女儿墙内侧周长为140m，围成的面积为1000m2，则卷材屋面工程量为(c)m2a.1000b.1140c.1035d.1070e.给的条件不够，不能计算30铝合金窗定额编制是以成品安装编制的，由供应地至现场的运输费按(c)计算a.实际发生b.按铝合金窗运输项目计算c.按木门窗运输项目计算d.钢门窗运输项目计算-