《(新版)二级造价工程师《建设工程造价管理基础知识》考试历年真题题库(含答案).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(新版)二级造价工程师《建设工程造价管理基础知识》考试历年真题题库(含答案).docx（276页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、（新版）二级造价工程师建设工程造价管理基础知识考试历年真题题库（含答案）单选题1.下列项目开工建设准备工作中，在办理工程质量监督手续之后才能进行的工作是（）。A、办理施工许可证B、编制施工组织设计C、编制监理规划D、审查施工图设计文件答案：A解析：根据题目给出的条件，选项 BCD 是办理质量监督手续过程进行的工作，根据教材，办理施工许可证也是开工前建设单位的准备工作，按照教材的顺序和排除法，只有选项 A 是正确的。2.(2016 年)投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为()。A、承包商任务B、计价方式C、付款办法D、合同价款调整答案：B解析：(2)合同形式分析，主要分
2、析承包方式（如分项承包、施工承包、设计与施工总承包和管理承包等)；计价方式（如单价方式、总价方式、成本加酬金方式等）。2763. 某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（）作为结算工程款的依据。A、双方达成的补充协议B、双方签订的备案合同C、类似项目的结算价格D、市场的平均价格答案：B解析：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。4. 根据建筑工程施工质量验收统一验收标准，下列工程中，属于分项
3、工程的是（）。A、电气工程B、钢筋工程C、屋面工程D、外墙防水工程答案：B解析：分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、玻璃幕墙等工程。5. 投资估算指标的编制步骤不包括（）。A、对比分析阶段B、收集整理资料阶段C、平衡调整阶段D、测算审查阶段答案：A解析：投资估算指标的编制步骤包括收集整理资料阶段、平衡调整阶段、测算审查阶段。6.（）是建设项目进行决策、筹集资金和合理控制造价的主要依据。A、投资估算B、施工图预算C、施工标底D、初步设计总概算答案：A解析：投资估算是建设项目进行决策、筹集资
4、金和合理控制造价的主要依据。7. 设备安装工程费概算的编制方法中，（）常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算。A、预算单价法B、设备价值百分率法C、扩大单价法D、综合吨位指标法答案：D解析：当设计文件提供的设备清单有规格和设备重量时，可采用综合吨位指标编制概算，综合吨位指标由主管部门或由设计院根据已完类似工程资料确定。该法常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算，或者安装方式不确定，没有定额或指标。8. 承包商可以向业主提起索赔的情形是（）。A.承包商为确保质量而增加的措施 费 B.监理工程师提出的工程变更造成费用的增加 C.分包商因返工造成费用增加、工期
5、顺延 D.承包商自行采购材料的质量有问题造成费用增加、工期顺延A、A B、B C、C D、D E、E答案：B解析：通常，承包商可以提起索赔的事件有：（1）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；（2）因工程变更（含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成的时间、费用损失；（3）由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加；（4） 发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；（5）发包人延误支付期限造成承包人的损失；（6）合同规定以外的项目进行检验，且检验
6、合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；（7）非承包人的原因导致工程暂时停工；（8）物价上涨，法规变化及其他9. 在对工程造价信息进行分类时，要考虑到今后增加新的信息类型，不打乱已建立的分类体系，这说明了信息分类应遵循（）的原则。A、稳定性B、兼容性C、可扩展性D、实用性 答案：C解析：:工程造价信息的分类（1）工程造价信息分类的原则。遵循以下基本原则： 1）稳定性。信息分类应选择分类对象最稳定的本质属性或特征作为信息分类的基础和标准。2）兼容性。项目信息的分类体系应能满足不同项目参与方高效信息交换的需要。同时，与有关国际、国内标准的一致性也是兼容性应考虑的内容。3）可扩展
7、性。信息分类体系应具备较强的灵活性，以保证增加新的信息类型时， 不至于打乱已建立的分类体系。4）综合实用性。10. 根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于工程项目合同类型选择的说法，正确的是（）。 A对使用工程量清单计价的工程，必须采用单价合同，不适用于总价合同 B采用单价合同时，工程量清单可以不作为合同的组成部分A、B、采用总价合同时，工程量清单中的工程量不具备合同约束力C、D、对使用工程量清单计价的工程，宜采用单价合同，但并不排斥总价合同答案：D解析：本题考查的是工程合同类型的选择。建设工程工程量清单计价规范中规定，对使用工程量清单计价的工程，宜采用单价合同，担并
8、不排斥总价合同。11. 对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（）。A、以定额基价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B、以“定额人工费定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C、只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D、以备注中说明的计算方法，补充填写“计算基础”和“费率” 答案：C解析：本题考查的是措施项目清单。按施工方案计算的措施费，若无“计算基础” 和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。12. 可行性研究报告的市场分析与预测不包括（）。
9、A、项目建设基本条件B、产品供需预测C、市场现状调查D、竞争力分析 答案：A解析：市场分析与预测，包括市场预测内容、市场现状调查、产品供需预测、价格预测、竞争力分析、市场风险分析、市场调查与预测方法。13. 通过资格预审的申请人少于（）个的，应当重新招标。A、3B、4 C、5 D、7答案：A解析：本题考查的是招标投标法实施条例相关内容。通过资格预审的申请人少于 3 个的，应当重新招标。14. 下列施工机械消耗时间中，属于机械必需消耗时间的是（）。A、未及时供料引起的机械停工时间B、由于气候条件引起的机械停工时间C、装料不足时的机械运转时间D、因机械保养而中断使用的时间答案：D解析：本题考查的是
10、施工过程分解及工时研究。D 属于不可避免的中断时间：工艺过程的特点、机器的使用和保养、工人休息的中断时间。15. 根据合同通用条款规定的文件解释优先顺序，下列文件中具有最优先解释权的是（）。A、规范标准B、中标通知书C、合同协议书D、设计文件 答案：C解析：本题考查的是施工合同示范文本。合同协议书优先解释合同文件。16.(2013 年)根据国务院关于投资体制改革的决定，实施核准制的项目，企业应向政府主管部门提交()。A、项目建议书B、项目可行性研究C、项目申请报告D、项目开工报告答案：C解析：实施核准制的企业投资建设政府核准的投资项目目录中的项目时，仅需向政府提交项目申请报告，不再经过批准项目
11、建议书、可行性研究报告和开工报告的程序。17.(2016 年)关于工程定额，下列说法正确的是()。A、劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额B、企业定额是企业内部使用的预算定额C、补充定额只能在指定范围内使用D、地区统一定额应根据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制答案：C解析：A 不对：劳动定额的主要表现形式是时间定额；机械消耗定额的主要表现形式是机械时间定额。B 不对：企业定额是施工单位根据本企业的施工技术、机械装备和管理水平编制的人工、材料、机械台班等的消耗标准。企业定额在企业内部使用，是企业综合素质的标志。C 对：补充定额只能在使用范围内使用，可以作
12、为以后修订定额的基础。D 不对：说的是行业统一定额，地区统一定额主要考虑地区性特点和全国统一定额水平作适当调整和补充编制的。18. 已知某世行项目各项数据如下：项目管理费 500 万元，开工试车费 300 万元， 业主的行政性费用 100 万元，生产前费用 600 万元，运费和保险费 150 万元，地方税 100 万元，建设成本上升费用 120 万元，则该项目间接建设成本为（）万元。A、1000 B、1500 C、1750 D、1870答案：C解析：项目间接建设成本的组成：1)项目管理费；2)开工试车费。3)业主的行政性费用。4)生产前费用。5)运费和保险费。6)地方税。则该项目间接建设成本=
13、 500+300+100+600+150+100=1750 万元。19. 根据国务院关于投资体制改革的决定实行备案制的项目是（）。A、政府直接投资的项目B、采用资金注入方式的政府投资项目C、政府核准的投资项目目录外的企业投资项目D、政府核准的投资项目目录内的企业投资项目答案：C解析：根据国务院关于投资体制改革的决定（国发200420 号），政府投资项目实行审批制；非政府投资项目实行核准制或登记备案制。对于政府核准的投资项目目录以外的企业投资项目，实行备案制。除国家另有规定外，由企业按照属地原则向地方政府投资主管部门备案。20. 某工程施工合同规定用价格指数调整法对建安工程价款进行动态结算，某分
14、部工程预算进度款为 300 万元，相关调整要素和数据如下表所示，则调整后该分部工程结算款为（）万元。A、321.63 B、303.54 C、298.74D、280.65答案：C解析：P=300（0.3+0.23200/3600+0.2350/330+0.11200/1000+0.240/43）=298.74。21. 根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），发包人应在工程开工后的 28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（）。A、30% B、40% C、50% D、60%答案：D解析：发包人应在工程开工后的 28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费
15、总额的 60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。22.(2014 年)未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为（） A、工程建设其他费B、建设安装工程费C、设备购置费D、设备及安装工程费答案：C解析：本题考查的是设备及工器具购置费的计算，设备购置费由设备原价和设备 运杂费构成；未达到固定资产标准的工器具购置费一般以设备购置费为计算基数。23.(2013 年)下列工程项目总投资构成项中，应计入单项工程投资估算指标中的是()。A、生产家具购置费B、基本预备费C、涨价预备费D、铺底流动资金答案：A解析：投资估算指标中，单项工程指标包括建筑工程费、安装工程费、设备、工器具
16、及生产家具购置费和可能包含的其他费用。24.下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。A、工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程价款B、工程竣工验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C、工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D、承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理答案：C解析：1.施工合同无效的价款纠纷处理(1)建设工程施工合同无效的认定。建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法的规定，认定无效：1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；2)没有资质的实际施工人借用有
17、资质的建筑施工企业名义的；3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。(2)建设工程施工合同无效的处理方式。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人埼求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理： 1)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；2)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建
18、设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据相关法律的规定，收缴当事人已经取得的非法所得。承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。25.(2014 年)编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列有关编制补充项目的说法中正确的是（）。A、补充项目编码应由 B 与三位阿拉伯数字组成B、补充项目应报县级工程造价管理机构备案C、补充项目的工作内容应予以明确D、补充项目编码应顺序编制，起始序号有编制人根据需要自主确定答案：C解析：补充项目的编码由计量规范的代码与 B 和三维阿拉伯数字组成，
19、所以 A 错；将编制的补充项目报省级或行业工程造价管理机构备案，所以 B 错；在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则和工作内容，所以 C 正确；补充项目编码应从 001 起顺序编制，所以 D 错。26. 对一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中属于分项工程的是()。A、钢筋混凝土桩基工程B、给排水及采暖工程C、装饰装修工程D、木门窗制作与安装工程答案：D解析：分项工程是指将分部工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分的工程。例如，土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、钢结构基础等工程。27. 措施项目清单编制中，下列适用于以“
20、项”为单位计价的措施项目费是（）。A、已完工程及设备保护费B、超高施工增加费C、大型机械设备进出场及安拆费D、施工排水、降水费答案：A解析：措施项目费用的发生与使用时间、施工方法或者两个以上的工序相关，如安全文明施工费，夜间施工，非夜间施工照明，二次搬运，冬雨季施工，地上、地下设施和建筑物的临时保护设施，已完工程及设备保护等。但是有些措施项目是可以计算工程量的，如脚手架工程，混凝土模板及支架(撑)，垂直运输、超高施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水、降水等，这类措施项目按照分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价，更有利于措施费的确定和调整。措施项目中可以计算工程量的项目(单价措施项目
21、)宜采用分部分项工程项目清 单的方式编制，列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量；不能计算工程量的项目(总价措施项目)，以项为计量单位进行编制。28.(2015 年)根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），发包人应在工程开工后的 28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的()。A、30% B、40% C、50% D、60%答案：D解析：该题主要考察的是：安全文明施工费的支付方式“发包人应在工程开工后的 28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。”29. 根据建设工程安
22、全生产管理条例，下列工程中，需要编制专项施工方案并组织专家进行论证、审查的是（）。A、爆破工程B、起重吊装工程C、脚手架工程D、高大模板工程答案：D解析：对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：基坑支护与降水工程；土方开挖工程； 模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。上述所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。30. 预付款担保保证
23、承包人能够按合同规定的目的使用并及时偿还发包人已支付的全部预付金额。下列有关预付款担保的说法错误的是()。A、预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的B、承包人的预付款保函的担保金额根据预付款扣回的数额相应递减，但在预付款全部扣回之前一直保持有效C、发包人应在预付款扣完后的 14 天内将预付款保函退还给承包人D、预付款担保只能采用银行保函一种形式答案：D解析：预付款担保也可以采用发承包双方约定的其他形式，如由担保公司提供担保，或采取抵押等担保形式。31.(2014 年)建设工程预算编制中的总预算由（）组成。A、综合预算和工程建设其他费、预备费B、预备费、建设期利息及铺底流动资金C、综合
24、预算和工程建设其他费、铺底流动资金D、综合预算和工程建设其他费、预备费、建设期利息及铺底流动资金答案：D解析：本题考查的是建设项目总预算的编制。总预算=单项工程施工图预算+ 工程建设其他费+预备费+建设期利息+铺底流动资金。32. 关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（）。A、当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变B、市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险C、人工费变化发生的风险全部由发包人承担D、承包人管理费的风险一般由发承包双方共同承担答案：A解析：本题考查的是投标报价编制方法和内容。对于主要由市场价格
25、波动导致的价格风险，承包人承担 5%以内的材料、工程设备价格风险，10%以内的施工机具使用费风险。对于法律、法规、规章或有关政策，造价管理部门并由此发布的政策性调整，以及由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调整，承包人不应承担此类风险，应按照有关调整规定执行。对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险，根据企业自身的实际合理确定、自主报价，该部分风险由承包人全部承担。33. 根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（）。A、基本工资B、奖金C、津贴补贴D、特殊
26、情况下支付的工资答案：D解析：本题考查的是人工日工资单价的组成内容。特殊情况下支付的工资：工伤、产假、婚丧假、生育假、事假、停工学习、执行国家或社会义务等。34. 某地 2016 年拟建一年产 50 万吨产品的工业项目，预计建设期为 3 年。该地区2013 年已建年产40 万吨的类似项目投资为2 亿元。已知生产能力指数为0.9， 该地区 2013、2016 年同类工程造价指数分别为 108、112，预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为 5%。用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为（） 亿元。A、2.54 B、2.74 C、2.75 D、2.94答案：A解析：本题考查的是静态投资部分的估算方
27、法。拟建项目静态投资2（50/4 0）0.9112/1082.54（亿元）。35. 根据合同法，下列变更中属于新要约的是（）的变更。A、要约确认方式B、合同文件寄送方式C、合同履行地点D、承诺生效地点答案：C解析：有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。36. 工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括（）。A、现场条件、占地面积、功能分区、运输方式B、现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置C、占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料D、功能分区、空间组合、设
28、备选型、厂址方案答案：A解析：总平面设计中影响工程造价的主要因素包括：现场条件、占地面积、攻能分区、运输方式。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。建设工程计量与计价实务题库编辑中,教材出来后会陆续更新。37. 下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是（）。A、因混凝土养护引起的停工时间B、偶然停工（停水、停电）增加的时间C、产品质量不合格返工的工作时间D、准备施工工具花费的时间答案：D解析：工人工作时间包括必须消耗时间
29、和损失时间。必须消耗时间包括有效工作时间、休息时间和不可避免中断时间。有效工作时间是从生产效果来看与产品生产直接有关的时间消耗。包括基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间的消耗。38.(2010 年)下列关于造价工程师初始注册的说法中正确的是()。A、初始注册申请者应递交工程造价岗位工作证明B、初始注册申请者应当向聘用单位所在地县级主管部门提出申请C、取得资格证书之日起 1 年内不得注册D、初始注册的有效期为 3 年答案：A解析：造价工程师注册实施电子化申报和审批，取得造价工程师执业资格证书的人员申请注册的，应通过全国造价工程师管理系统上传相关材料，除注册申请表外，不再提供书面材料。上
30、传数据时，也无须再提供人事代理证明和社会保险证明扫描件。初始注册：取得造价工程师执业资格证书的人员，可自资格证书签发之日起 1 年内申请初始注册。逾期未申请者，须出具近一年的继续教育证明方可申请初始注册。初始注册的有效期为 4 年。A 可以参考注册条件。39. 建设期贷款利息的估算，根据建设期资金用款计划，可按（）考虑。A、当年借款、上年借款均按半年计息B、当年借款、上年借款均按全年计息C、当年借款按全年计息，上年借款按半年计息D、当年借款按半年计息，上年借款按全年计息答案：D解析：建设期利息的估算，根据建设期资金用款计划，可按当年借款在当年年中支用考虑，即当年借款按半年计息，上年借款按全年计
31、息。40. 根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是()。A、房屋建筑工程供水、供暖等设备费用B、设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用C、对系统设备进行系统联动无负荷运转工作的调试费D、对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用答案：C解析：房屋建筑工程供水、供暖等设备费用，设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用属于建筑工程费用的内容。对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用是与未来生产经营有关的其他费用中的联合试运转费。41. 根据建设项目工程总承包合同示范文本，下列属于施工变更的是（）。A、对区域内标准标高的调整B、对备品备件采购数量的增减C
32、、发包人对竣工试验合格的项目重新进行竣工试验D、因发包人原因暂停工程超过 45 天，调减受影响的部分工程答案：C解析：本题考查工程总承包合同价款调整。施工变更的范围包括：因设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部件和工程量的增减；发包人要求增加的附加试验、改变试验地点；在发包人提供的项目基础资料和现场障碍资料之外， 新增加的施工障碍处理；发包人对竣工试验经验收或视为验收合格的项目，通知重新进行竣工试验；因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；上述变更所需的附加工作。42. 以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的比例系数估算项目静态投资的方法叫（）。A、系数估算
33、法B、比例估算法C、指标估算法D、扩大指标估算法答案：A解析：建设投资静态投资部分的估算包括单位生产能力估算法、生产能力指数法、系数估算法、比例估算法、指标估算法。其中，系数估算法也称为因子估算法， 它是以拟建项目的主体工程费或主要设备购置费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数估算项目的静态投资的方法。43. 根据合同法，下列关于定金的说法，正确的是（）。A、债务人准备履行债务时，定金应当收回B、给付定金的一方如不履行债务，无权要求返还定金C、收受定金的一方如不履行债务，应当返还定金D、当事人既约定违约金，又约定定金的，违约时适用违约金条款答案：B解析：当事人可以依照担保法约定一方向
34、对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。44. 根据标准施工合同，就图纸、通用合同条款和已标价的工程量清单而言， 优先解释的顺序是（）。A、已标价的工程量清单通用合同条款图纸B、已标价的工程量清单图纸通用合同条款C、通用合同条款已标价的工程量清单图纸D、通用合同条款图纸已标价的工程量清单答案：D解析：解释合同文件的优先顺序如下:(1)合同协议书;(2)中标通知书(如果有); (3
35、)投标函及其附录(如果有);(4)专用合同条款及其附件;(5)通用合同条款;(6) 技术标准和要求;(7)图纸;(8)己标价工程量清单或预算书;(9)其他合同文件。45. 根据房屋建筑与装饰工程计量规范GB508542013，下列措施项目中，应列入安全施工项目的是()。A、现场施工机械设备防扰民措施费用B、建筑工地起重机械的检验检测费用C、“五牌一图”的费用D、防煤气中毒等措施费用答案：B解析：措施项目费的内容是以房屋建筑与装饰工程计量规范GB508542013 中的规定为例。其中，A 属于环境保护费，C 和 D 均属于文明施工费。46.(2013 年)根据合同法，债权人领取提存物的权利期限为
36、()年。A、1B、2 C、3 D、5答案：D解析：该题主要考察的是：债权人领取提存物的权利期限根据合同法债权人领取提存物的权利期限为五年，超过该期限，提存物扣除提存费用后归国家所有。47. 建设项目招标投标是国际上广泛采用的（）择优选择工程承包商的主要交易方式。A、业主B、承包商C、单位D、个人答案：A解析：招标投标是商品经济中的一种竞争性市场交易方式，通常适用于大宗交易。它的特点是由唯一的买主(或卖主)设定标的，招请若干个卖主(或买主)通过报价进行竞争，从中选择优胜者与之达成交易协议，随后按协议实现标的。工程建设项目招标投标是国际上广泛采用的建设项目业主择优选择工程承包商或材料设 备供应商的
37、主要交易方式。48. 根据建设工程质量管理条例，设计文件中选用的材料、构配件和设备， 应当注明（）。A、生产厂B、规格和型号C、供应商D、使用年限答案：B解析：本题考查的是勘察、设计单位的质量责任。设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量必须符合国家规定的标准。49. 关于缺陷责任与保修责任的说法，正确的是（）。A、缺陷责任期自合同竣工日期起计算B、发包人在使用过程中发现已接收的工程存在新的缺陷的，由发包人自行修复C、缺陷责任期最长不超过 3 年D、保修期自实际竣工日期起计算答案：D解析：选项 A 错误，正确的是在建设工程质量保证金管理暂行办法(建质2 0
38、17138 号)中规定：缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。由于发包人原因导致工程无法按规定期限竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 90 天后，工程自动进入缺陷责任期。选项 B 错误，正确的是缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。选项 C 错误，正确的是缺陷责任期一般为 1 年， 最长不超过 2 年，由发承包双方在合同中约定。50. 根据国务院关于投资体制改革的决定实
39、行备案制的项目是（）。A、政府直接投资的项目B、采用资金注入方式的政府投资项目C、政府核准的投资项目目录外的企业投资项目D、政府核准的投资项目目录内的企业投资项目答案：C解析：根据国务院关于投资体制改革的决定（国发200420 号），政府投资项目实行审批制；非政府投资项目实行核准制或登记备案制。对于政府核准的投资项目目录以外的企业投资项目，实行备案制。除国家另有规定外，由企业按照属地原则向地方政府投资主管部门备案。51. 根据关于实行建设项目法人责任制的暂行规定，项目法人应在()正式成立。A、申报项目建议书之前B、项目建议书被批准后C、申报项目可行性研究报告之前D、项目可行性研究报告被批准后答
40、案：D解析：本题考查的是工程项目管理的类型、任务及相关制度。在项目可行性研究报告被批准后，应正式成立项目法人。52. 关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（）。A、承包人接受竣工结算支付证书后再物权提出任何索赔B、承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C、承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D、承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书终止答案：D解析：承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔，A 错误。承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔，B 错误。提出索赔的期限自接受
41、最终支付证书时终止，C 错误，D 正确。53. 目录题库编辑中,暂无试题,后续会陆续更新。A、AB、B C、C D、D答案：D54. 下列施工机械的停歇时间，不在预算定额机械幅度差中考虑的是（）。A、机械维修引起的停歇B、工程质量检查引起的停歇C、机械转移工作面引起的停歇D、进行准备与结束工作时引起的停歇答案：D解析：机械幅度差内容包括：1)施工机械转移工作面及配套机械相互影响损失的时间；2)在正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇。本题库是以官方教材为依据，知识点所对应的习题综合了二建法规、二建管理、造价员基础、一级造价师考试的题库+真题编辑，基本上做到了每个知识点都有相对应的题目及
42、解析,题库会陆续更新,会有模拟题,预测题及考前更新押题。建设工程计量与计价实务题库编辑中,教材出来后会陆续更新。55. 政府投资项目的竣工总结算由（）审查。A、主管部门B、同级财政部门C、所在地财政监察专员办事机构D、财政部答案：B解析：单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查；实行总承包的工程，由具体承包人编制，在总包人审查的基础上，发包人审查。单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目由同级财政部门审查。56. 对于设计方案比较特殊，无同类工程可比，且审查精度要求高的施工图预算， 适宜采用的审
43、查方法是（）。A、全面审查法B、标准预算审查法C、对比审查法D、重点审查法答案：A解析：本题考查的是施工图预算的编制。题干中的设计方案比较特殊，无同类工程可比且审查精度较高，最新题库，考前所以应当采用全面审查法。而且，该方法具有全面、细致，审查质量高、效果好的特点。在备选答案中，标准预算审查法（B），需要工程采用标准图设计；对比审查法（C），需要找到规模、标准等同类的工程；重点审查法（D），适合于在规模较大的工程中，突出重点57. 债务人转移债务的，新债务人（）原债务人对债权人的抗辩权。A、可以主张B、不可以主张C、应请求D、一定要主张答案：A解析：本题考查的是合同的变更和转让。债务人转移义务
44、后，原债务人享有的对债权人的抗辩权也随债务转移而由新债务人享有，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务， 但该从债务专属于原债务人自身的除外。58. 根据国外建筑安装工程费用构成，施工用水、用电费应计入()。A、材料费B、施工机械费C、管理费D、开办费答案：D解析：开办费包括的内容因国家和工程的不同而异，大致包括以下内容：施工用水、用电费；工地清理费及完工后清理费；周转材料费；临时设施费；驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用，现场材料试验及所需设备的费用；其他。59. 编制钢筋工程量清单时，适应采用暂估量加签证处理的钢筋是（）。A、支
45、撑双层钢筋用的“铁马”B、伸出构件的锚固钢筋C、设计注明的搭接钢筋D、规范规定的搭接钢筋答案：A解析：本题考查暂估量的概念，现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”在编制工程量清单时，如果设计未明确，其工程数量可为暂估量，结算时按现场签证数量计算。60. 进口设备的原价是指进口设备的（）。A、.到岸价B、.抵岸价C、.离岸价D、.运费在内价答案：B解析：进口设备的原价是指进口设备的抵岸价，即设备抵达买方边境、港口或车站，交纳完各种手续费、税费后形成的价格。抵岸价通常是由进口设备到岸价（ IF）和进口从属费构成。进口设备的到岸价，即抵达买方边境港口或边境车站的价格。61.(2016 年
46、)根据标准施工招标文件（2007 年版），关于“分包和偏差问题处理”的内容应包括于（）之中。A、招标公告B、投标人须知C、评标办法D、合同条款与格式答案：B解析：(2)投标人须知。投标人须知包括 10 个内容：1)总则。主要包括项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、计划工期和质量要求的描述，对投标人资格要求的规定，对费用承担、保密、语言文字、计量单位等内容的约定，对踏勘现场、投标预备会的要求，以及对分包和偏离问题的处理。62. 某建设项目工程费用 5000 万元，工程建设其他费用 1000 万元，基本预备费率为 8%，年均投资价格上涨率 5%，建设期两年，计划每年完成投资 50%，则该项目建设期第二年价差预备费应为（）万元。A、160.02 B、227.79 C、246.01 D、326.02答案：C解析：基本预备费=（5000+1000）8%=480（万元）静态投资=5000+1000+480= 6480（万元）建设期第二年完成投资 648050%=3240（万元）第二年价差预备费63. 成本核算要求的归集“三同步”是指（）的取值范围应当一致。A、形象进度、产值统计、实际成本B、成本预测、成本计划、成本分析C、目标成本、预算成本、实际成本D、人工成本、材料成本、机械成本答案：A解析：项目成本核算应坚持形象进度、产值统计、成本归集同步的原则