《2022年山东省监理工程师模考考试题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年山东省监理工程师模考考试题.docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 在调换专业监理工程师时，应负责书面通知建设单位的是()。A.监理单位技术负责人B.建设单位代表C.总监理工程师D.总监理工程师代表【答案】 C2. 【问题】 某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法正确的是（）。A.业主应给予承包商补偿B.业主不给予承包商补偿C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿【答案】 A3. 【问题】 在监理工程师发出的书面文件中，属于指令文件的是()A.监理工作联系单B.备忘录C.会议纪要D
2、.监理工程师通知【答案】 D4. 【问题】 选择一个合格的供货厂商，是向生产厂家订购设备质量控制工作的首要环节。为此，设备订购前应做好（）。A.厂商的初选入围与实地考察B.确定供货厂商与实地考察C.厂商的初选入围与确定采购总价D.确定供货厂商与确定采购总价【答案】 A5. 【问题】 某建筑施工企业发生爆炸事件，造成9 人死亡，56 人重伤，1.5 亿元直接经济损失，根据生产安全事故报告和调查处理条例，该事故的等级属于（）。A.一般生产安全事故B.较大生产安全事故C.重大生产安全事故D.特别重大生产安全事故【答案】 D6. 【问题】 根据建设工程监理规范，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签
3、字并加盖执业印章的是（ ）。A.监理通知回复单B.专项施工方案报审表C.分部工程报验表D.工程复工报审表【答案】 B7. 【问题】 某工程因承包人原因致使原定竣工时间延误，延误期间内国家政策发生变化，由此引起的合同价款调整应遵循的原则是（ ）。A.调增的不予调整，调减的予以调整B.调增和调减均予以调整C.调增和调减均不予调整D.调增的予以调整，调减的不予调整【答案】 A8. 【问题】 （2020年真题）根据标准施工招标文件，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款
4、支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改【答案】 C9. 【问题】 国际上的专业化项目管理公司受施工单位委托时，主要为施工单位提供()服务。A.成本控制和进度控制B.进度控制和质量控制C.工程合同咨询和索赔D.质量控制和工程合同咨询【答案】 C10. 【问题】 监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押权生效日期为（）之日。A.当事人签字B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有【答案】 B11. 【问题】 依照建设工程安全生产管理条例，注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，造成重大安全事故的，（）。A.责令停止执
5、业3个月以上1年以下B.吊销执业资格证书，5年内不予注册C.终身不予注册D.对造成的损失依法承担赔偿责任【答案】 C12. 【问题】 建设工程组织流水施工时，相邻两个专业工作队相继开始施工的最小间隔时间称为（）。A.间歇时间B.流水步距C.流水节拍D.提前插入时间【答案】 B13. 【问题】 （2021年真题）关于监理有限责任公司设立董事会的说法，正确的是（）。A.董事会成员为313人B.董事会成员不超过5人C.董事会成员应在23人以下D.执行董事不得兼任公司经理【答案】 A14. 【问题】 依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面
6、报告。A.7B.15C.20D.30【答案】 B15. 【问题】 建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距相等，且施工段之间没有空闲时间的是（ ）。A.非节奏流水施工和加快的成倍节拍流水施工B.一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工C.固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工D.一般的成倍节拍流水施工和固定节拍流水施工【答案】 C16. 【问题】 在建设工程施工过程中，为了加快施工进度，可采取的经济措施包括( )。A.对改进施工工艺给予表扬B.建议采用更先进的施工机械C.实行包干奖励D.注意改善劳动条件【答案】 C17. 【问题】 其正确顺序是（ ）。A.B.C.D.【答案】 B1
7、8. 【问题】 有资格作为设计施工总承包项目投标人的是( )。A.与本项目监理人同为一个法定代表人的单位B.为本项目前期准备提供过设计咨询服务的单位C.与本项目代建人相互控股的单位D.有人在本项目招标代理机构任职的单位【答案】 B19. 【问题】 下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（ ）A.发布招标公告.审查投标人资格.发售招标文件B.发出投标邀请书.开标，审查投标人资格C.发布招标公告.开标.审查投标人资格D.审查投标人资格.发出投标邀请书.发售招标文件【答案】 B20. 【问题】 标准施工招标文件的适用范围是（）。A.大型复杂的工程项目B.多元投资主体的工程项目C.工期
8、在一年之内的工程项目D.跨行业的工程项目【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 单位工程质量验收合格的规定，包括（ ）A.所含分部工程的质量均应验收合格B.质量控制资料应完整C.所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能等检验资料应完整D.观感质量应符合要求E.所含分部工程的使用功能均应符合相关规范【答案】 ABCD2. 【问题】 下列关于建设项目投资控制的说法中，不正确的有（）。A.项目投资控制的重点在于施工阶段B.项目作出投资决策后，控制项目投资的关键在于设计C.建设项目投资控制工作的目标是使建设项目整个寿命周期投资总额最小D.
9、建设项目的投资、工期与质量三者是辩证统一的关系，它们是相互依存和影响的E.建设项目投资控制只考虑工程建设投资【答案】 AC3. 【问题】 以下关于标线、突起路标的施工安装要求，说法错误的有（）。A.在标线工程正式开工前应进行实地试划试验B.在进行突起路标施工时，首先将设置位置的路面清洁干净C.突起路标设置高度，顶部不得高出路面35mmD.喷涂施工在白天、雨天、风天均可进行E.温度高于10时应暂时停止施工【答案】 CD4. 【问题】 根据FIDIC施工合同条件，关于口头指示的说法，说法错误的是（ ）A.监理人可作出口头指示B.监理人助手不能作出口头指示C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示
10、D.监理人未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示E.监理人未在约定时间内答复书面确认要求，应视为取消了口头指示【答案】 BC5. 【问题】 根据招标投标法实施条例，关于招标的说法。正确的有（）。A.资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于7日B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出C.招标人可以自行决定是否编制标底D.招标人不得组织部分潜在投标人踏勘工程现场E.招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间【答案】 CD6. 【问题】 施工进度控制工作细则是指监理工程师具体开展建设工程施工进度控制实务工作的文件，其主要内容包括（ ）A.建筑材料进场安排B.施工项
11、目开、竣工时间及相互搭接关系C.进度控制工作流程D.进度控制目标实现的风险分析E.进度控制的方法【答案】 CD7. 【问题】 关于无机结合料稳定土，正确的有（）。A.对于细粒土而言，土的均匀系数应大于5，液限不应超过40，塑性指数不应大于17B.粉煤灰中SiO2、Al2O3和Fe2O3的总含量应大于70%，烧失量不应超过20%C.干粉煤灰可以应用D.煤渣的最大粒径不应大于30mmE.湿粉煤灰不可以应用【答案】 ABCD8. 【问题】 (2019年真题)根据招标投标法实施条例，对于属于依法必须公开招标范围内的项目，可以采取邀请招标 的情形有（ ）。A.工期较长的B.技术复杂，只有少量潜在投标人可
12、供选择的C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例较大的D.需要采用两阶段招标的E.实施工程总承包的【答案】 BC9. 【问题】 (2010年真题)导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括（）。A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全B.施工中遇到了有考古价值的文物C.发包人订购的设备不能按时到货D.施工作业危及人身安全E.发包人未能按时移交后续施工的现场【答案】 BC10. 【问题】 根据银皮书，承包商有权提出要求延长竣工时间的索赔的情形有（）A.异常不利的气候条件B.根据合同变更的规定调整竣工时间C.根据合同条件承
13、包商有权获得工期顺延D.由业主或在现场的业主的其他承包商造成的延误或阻碍E.由于流行病或政府行为导致的不可预见的人员或货物的短缺【答案】 BCD11. 【问题】 下列哪些选项属于水利工程质量监督机构监督的主要内容？（）A.对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质进行复核B.在工程竣工验收后，对工程质量进行等级核定C.对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程的划分进行监督检查D.监督检查技术规程、规范和质量标准的执行情况E.检查承包人、发包人、监理单位对工程质量检验和质量评定情况【答案】 ACD12. 【问题】 与标准施工招标文件相比较，投标人须知在设计方面提出了有关设计工作方面的要求有（）。
14、A.设计要求的质量标准B.投标人资格要求C.招标人资格要求D.设计成果补偿E.施工质量要求【答案】 ABD13. 【问题】 下列在施工阶段发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（）。A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.不具备合同约定的开工条件E.工程师未按合同约定提供所需指令【答案】 AC14. 【问题】 对于隧道工程施工中通风、防尘及防有害气体，说法错误的有（）。A.隧道施工独头掘进长度超过150m时应采用机械通风B.隧道施工通风应纳入工序管理，由专人负责C.隧道施工通风应能提供洞内各项作业所需要的最小风量，风速不得大于5m/sD.全断面开挖时
15、风速不得小于0.1m/s，导洞内风速不得小于0.25m/sE.通风机应装有保险装置，发生故障时应自动停机【答案】 CD15. 【问题】 根据建设工程监理规范GB/T 50319-2013，属于监理机构质量控制内容的有（）。A.审查施工单位报审的施工方案B.对关键部位.关键工序进行旁站C.对实际完成量和计划完成量进行比较分析D.审查施工单位报审的阶段性施工进度计划E.对施工质量进行平行检验【答案】 AB16. 【问题】 采购方有权部分或全部拒付货款的情况大致包括（）。A.交付货物的数量少于合同约定，拒付少交部分的货款B.交付货物的时间晚于合同约定时间C.拒付质量不符合合同要求部分货物的货款D.交
16、付货物的地点不是合同约定的地点E.供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付期内可以拒付【答案】 AC17. 【问题】 能够引起合同法律关系产生，变更和消灭的情形有（）。A.当事人订立合法合同B.法律对合同形成做出规定C.合同一方当事人违约D.行政机关做出罚款E.人民法院对合同纠纷做出判决【答案】 ACD18. 【问题】 根据根据建设工程安全生产管理条例，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，施工单位还应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的分部分项工程有()。A.深基坑工程B.脚手架工程C.地下暗挖工程D.起重吊装工程E.拆除爆破工程【答案】 AC19. 【
17、问题】 （2010年真题）建设工程监理规范规定，编制监理实施细则的依据有（）。A.监理合同B.工程承包合同C.已批准的监理规划D.与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料E.施工组织设计【答案】 CD20. 【问题】 项目监理机构组织结构设计的步骤有（）。A.制定信息流程B.选择组织结构形式C.合理确定管理层次与管理跨度D.制定岗位职责及考核标准E.选派监理人员【答案】 BCD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某工程，实施过程中发生如下事件：事件1：总监理工程师组织编写监理规划时，明确监理工作的部分内容如下：审核分包单位资格；核查施工机械和设备的安全许可验收手续；检查试验室资质；审
18、核费用索赔；审查施工总进度计划；工程计量和付款签证；审查施工单位提交的工程款支付报审表；参与工程竣工验收。事件2：在第一次工地会议上，总监理工程师明确签发工程暂停令的情形包括：隐蔽工程验收不合格的；施工单位拒绝项目监理机构管理的；施工存在重大质量、安全事故隐患的；发生质量、安全事故的；调整工程施工进度计划的。事件3：某专业工程施工前，总监理工程师指派监理员依据监理规划、工程设计文件和施工组织设计组织编制监理实施细则，并报送建设单位审批。事件4：工程竣工验收阶段，建设单位要求项目监理机构将整理完成的归档监理文件资料直接移交城建档案管理机构存档。问题：1.针对事件1，将所列的监理工作内容按质量控制
19、、造价控制、进度控制和安全生产管理工作分别进行归类。2.指出事件2，中总监理工程师的不妥之处，依据建设工程监理规范，还有哪些情形应签发工程暂停令?3.针对事件3，总监理工程师的做法有什么不妥?写出正确做法，监理实施细则的编制依据还有哪些?4.针对事件4，建设单位的做法有什么不妥?写出监理文件资料的归档移交程序。【答案】1.质量控制:审核分包单位资格;检查试验室资质;参与工程竣工验收。造价控制:审核费用素赔;工程计量和付款签证;审查施工单位提交的工程款支付报审表。进度控制:审查施工总进度计划;安全生产管理工作:核查施工机械和设施的安全许可验收手续。2.(1)不妥之处一:隐蔽工程验收不合格的，总监
20、理工程师明确签发工程暂停令理由:在工程质量控制方面，项目监理机构发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应及时签发监理通知单。不妥之处二:施工单位拒绝项目监理机构管理的，总监理工程师明确签发工程暂停令。理由:施工单位拒绝执行项目监理机构的要求和指令时,总监理工程师应视情况签发工程暂停令。不妥之处三:调整工程施工进度计划的，总监理工程师明确签发工程暂停令。理由:不符合总监理工程师签发工程暂停令的情形(2)项目监理机构发现下列情形之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令:(1)建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的;(2)施工单位未经批准擅自施工
21、或拒绝项目监理机构管理的;(2)施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的;(4)施工单位违反工程建设强制性标准的;(5)施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。2. 某工程，在招标及施工阶段发生如下事件：事件1：在投标过程中，A施工单位在投标截止日期前决定采用突然降价法，于是将措施项目各项费用均下调10%进行报价。事件2：经评审B施工单位中标，建设单位在签订合同后的第5天向未中标的投标人退还投标保证金，并要求投标人再递交一份合同价20%的履约保证金。事件3：基础工程施工完成后，在施工总承包单位自检合格、总监理工程师签署“质量控制资料符合要求”的审查意见基础上施工总承包单位项目经理
22、组织施工单位质量部门负责人、监理工程师进行了分部工程验收。事件4：施工合同中规定，外墙装饰施工所需花岗石由施工单位负责从建设单位指定的C厂家采购。当第一批石材运到工地时，施工单位认为是由建设单位指定用的石材，在检查产品合格证后即可用于工程。监理工程师认为必须进行石材放射性检测，经抽样检验发现石材质量不合格。事件5：施工总承包单位在施工至三层时，浇筑混凝土时发生了模板支撑坍塌事故，造成5人死亡，7人受伤。事故发生后，施工单位现场有关负责人员于2小时后向本单位负责人进行了报告，施工单位负责人接到报告后1小时后向当地政府行政主管部门进行了报告。1、事件1中，评标委员会应如何处理，并说明原因？2、指出
23、事件2中建设单位的不妥之处，并说明理由。3、事件3中，施工总承包单位项目经理组织基础工程验收是否妥当？说明理由。本工程地基基础分部工程验收还应包括哪些人员？4、事件4中，施工单位、建设单位的做法是否正确？说明理由。若施工单位将该批材料用于工程造成质量问题，施工单位和建设单位各应该承担什么责任？5、事件5中，根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定，属于哪个等级的事故，说明理由。施工总承包单位报告事故的做法是否妥当，说明理由。【答案】【正确答案】评标委员会应按废标处理，因为根据建设工程工程量清单计价规范中3.1.5规定，措施项目中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得
24、作为竞争性费用。A施工单位将措施项目各项费用均下调10%属于违规行为，对招标文件未实质性响应，应按废标处理。【正确答案】建设单位仅仅退还未中标人的投标保证金不妥，根据招标投标法实施条例规定，中标人的投标保证金也应在签订合同后5日内退还。建设单位要求投标人递交合同价20%的履约保证金不妥，根据招标投标法实施条例规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。【正确答案】施工总承包单位项目经理组织基础工程验收不妥当。理由：应由总监理工程师组织基础工程验收。本工程地基基础分部工程验收还应包括的人员：总监理工程师、建设单位项目负责人、设计单位项目负责人、勘察单位项目负责人、施工单位技术负责人等。【正确答
25、案】建设单位指定厂家的做法不正确。根据合同示范文本：发包人不得以任何方式指定供应商和制造厂。施工单位检查产品合格证后即可用于工程的做法不正确。对到场的建筑装修材料进行检验，是施工单位进行质量控制的责任。若施工单位将该批石材用于工程施工，则应对由此造成的质量缺陷承担责任，建设单位无责任。石材厂家虽为建设单位指定，但合同中石材是施工单位采购，故施工单位应对石材质量负责。【正确答案】本次事故属于较大事故。根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定，较大事故指死亡人数3人及以上10人以下，或者10人及以上50人以下重伤，或者1000万元及以上5000万元以下直接经济损失的事故。本事故中造成5人死亡，7人
26、受伤，归属于较大事故。事故发生后，事故总承包单位现场有关负责人员应立即向本单位负责人报告，施工总承包单位负责人接到报告于1小时内向当地政府行政主管部门进行报告。3. 某幢高层写字楼建设项目，业主委托某监理单位进行施工阶段（包括施工招标）监理。该项工程邀请甲、乙、丙三家施工企业进行总价投标。评标采用四项指标综合评分法。四项指标及权数分别为：投标单位的业绩与信誉0.10，施工管理能力0.15，施工组织设计合理性0.25，投标报价0.50。各项指标均以100分为满分。其中，投标报价的评分方法是：1.计算投标企业报价的平均值C平投标企业的报价投标企业的个数2.计算评标基准价格C0.6C00.4C平(式
27、中C0为项目标底价格)3.计算投标企业报价偏差X=（投标报价-C）/C100%4.按下式确定投标企业的投标报价得分P当X3%时，P100400|X|当0X3%时，P100300|X|当X0时，P100当5%X0时，P100100|X|当X5%时，P100200|X|【答案】甲、乙两家投标企业的报价得分如下。（1）投标企业报价的平均值为C平（568958285709）/35742（万元）（2）评标基准价格C0.657600.457425752.8（万元）（3）甲、乙两家投标企业报价偏差为：X甲：（56895752.8）/5752.8100%1.11%X乙：（58285752.8）/5752.81
28、00%1.31%（4）报价得分P甲1001001.1198.89（分）P乙1003001.3196.07（分）（5）将计算出的报价得分填入表中问题2答案：各投标企业的综合评分如下：甲企业为：0.10920.15960.25900.598.8995.55（分）4. 某高速公路隧道经过生态保护区。该项目合同工期为21个月（2007年10月初2009年6月底），在施工过程中受到征地拆迁、重大国际会议召开、围岩地质变化大等影响，工期拖延2年多，于2011年8月底建成通车。施工单位就发生的下列事件，按规定的时间和程序先后向驻地办递交了索赔意向通知书和索赔通知书。事件1：因征地拆迁工作进展缓慢，不能按计划
29、提供施工场地，影响施工达数月之久。据此，施工单位提交了要求费用补偿和延长工期的索赔通知书。事件2：由于重大国际会议召开，当地政府下达限制爆破作业的文件，影响了正常施工进度。据此，施工单位提交了要求延长工期的索赔通知书。事件3：隧道围岩资料与实际情况差别很大。建设单位提供的初勘资料显示、级围岩占隧道总体的77.2%，、V级围岩占隧道总体22.8%，且在下穿生态保护区段落无地质勘查资料，按级围岩考虑。但在实际开挖过程中，均为、V级围岩，无、级围岩出现，并且涌水严重。实际围岩情况与投标时建设单位提供的围岩资料相差很大，不得不进行设计变更，施工成本和进度受到很大影响。据此，施工单位提交了要求费用索赔和
30、延长工期的索赔通知书。问题：请分析以上3份索赔通知书，逐一写出驻地监理工程师的审批意见，并说明理由。【答案】事件1：施工单位该项费用补偿和延长工期的索赔成立（1分）。合同专用条款第2.3条规定，建设单位负责办理永久占地的征用及与之相关的拆迁赔偿手续并承担相关费用（1分）。由于建设单位未能按本项规定，按时办妥永久占地征用手续，影响施工单位及时使用永久占地造成的费用增加和工期延误应由建设单位承担（2分）。事件2：重大国际会议的召开是施工过程中施工单位无法克服的社会性突发事件，是非施工单位原因导致工期拖后（3分）。因此，该项延长工期的索赔成立（1分）。事件3：隧道围岩资料与实际情况差别的情况，不能按
31、索赔办理，只能按变更办理（3分）。施工单位发现围岩与设计有差别时应及时通知驻地监理工程师，驻地监理工程师应及时报告建设单位，由建设单位组织设计、监理现场查看，核实后驻地监理工程师向施工单位发出变更指示（2分）。施工单位在收到变更指示后规定的时间内，向驻地监理工程师提交变更报价书（2分）；变更工作影响工期的，施工单位应提出调整工期的具体细节（2分）。驻地监理工程师收到施工单位变更报价书和调整工期的申请后，驻地监理工程师应在规定的时间内提出审核意见（2分），报建设单位批准后，确定变更价格和工期延长（1分）。5. 关于路基施工监理,有以下三个背景材料：A.某段路基，按照设计文件提供的取土场的填料为山
32、皮土,承包人进入现场后发现,在路基附近的河中有大量符合路基填筑的砂砾,且开采容易、运距较指定土场近，价格也较山皮土便宜，故在征得监理工程师的同意后，即用此砂砾进行本段路基的填筑;但在路基填筑完成后，承包人以使用砂砾填筑的路基其强度较山皮土填筑的路基强度高为由，提出了变更申请，要求以合同工程量清单中300章的砂砾垫层的单价（高于山皮土)来支付。某施工单位承包8km路基工程，其中1km进行了分包（未经批准）。路基填筑时进行了掺石灰,完工后经验收符合要求。路面施工时左半幅局部出现弹簧现象。监理工程师组织人员进行此标段全线检查，发现外包队所施工的1km路段有质量问题,各层填土过厚，掺灰不匀，出现松软夹
33、层，夹层土含水量过大,最终造成质量事故。某高速公路工程,承包人为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险，要求将路基的完工时间延长6个星期，承包人的理由如下：特别严重的降雨；现场劳务不足；业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；无法预见的恶劣土质条件，使路基施工难度加大；施工场地使用权提供延误；工程款不到位。问题1.针对A背景材料:（1)监理工程师可否批准此变更,理由如何？（2)应以哪个单价支付?问题2.针对B背景材料:（1)对此质量事故施工单位和监理各存在哪些主要问题？出现此问题的原因是什么？（2)监理工程师对此质量事故应如何处理？问题3.针对C背景材料:（1)监理工程师认为原因所引起的
34、延误是非承包人承担风险的延误，可批准延长工期。（2)若以上现场劳务不足问题监理工程师认为属于承包人自己的责任，由此引起的延误是不可原谅延误,不同意就此延长工期，这样处理对吗？（3)哪些是业主的责任，监理工程师该如何处理？【答案】1.针对A背景材料:（1)对变更的处理:监理工程师可以批准此变更,因为从题目中可知改为砂砾填筑后,路基强度更高，满足合同质量要求，而且承包人的费用也降低了对业主和承包人的利益均有利。（2)支付的单价:应以山皮土的单价支付。因为虽然变更后路基强度提高,但这并不是因为合同中约定的质量标准的改变而引起的,而是由于承包人施工方案的改变而引起的，所引起的费用变化由承包人承担。此外
35、，砂砾垫层的单价是路面工程(300章）中的单价,明显不适合路基填筑。2.针对B背景材料：施工单位存在的主要问题:擅自分包;分包工程质量失控。监理单位存在的主要问题:没有制止分包队伍进场;对现场巡视、检查不够,未及时发现质量问题;对完工工程未进行认真的检查验收，致使不合格工程通过了验收。出现此问题的原因:施工单位与监理工程师的合同意识淡薄;施工单位放松或放弃了对分包工程的管理;监理严重失误。监理工程师对此质量事故的处理：要求承包人尽快提交质量事故报告及返工处理方案告并报告业主；责令施工单位立即驱逐非法分包人；对不合格路段立即进行返工处理，处理完成并自检合格后报监理按规范要求检查验收；要求承包人更换不称职的管理人员；对现场失职的监理人员进行批评教育和处理。3.针对C背景材料：(1)。对。现场劳务不足是承包人内部组织管理不当,不能给予工期延长业主的责任是，监理工程师的处理:对要求业主适当增加工程价款或者适当延长工期；对使用权提供延误时间顺延工期；对要求业主按合同规定准时拨付工程款。