《2022年河北省一级建造师高分题57.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年河北省一级建造师高分题57.docx（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 违法事实确凿并有法定依据，对公民处以50元以下、对法人或者其他组织处以( )元以下罚款或者警告的行政处罚的，可以当场作出处罚决定。A.500B.1000C.1500D.2000【答案】 B2. 【问题】 铁路建设工程质量事故实行逐级报告制度。下列事故类别中，应逐级上报地区铁路监督管理局的是（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】 D3. 【问题】 编制人工定额时，工人定额工作时间中应予以合理考虑的情况是()。2018真题A.由于水源或电源终端引起的停工时间B.由于工
2、程技术人员和工人差错引起的工时损失C.由于劳动组织不合理导致工作中断所占用的时间D.由于材料供应不及时引起的停工时间【答案】 A4. 【问题】 下列成本分析方法中， 最常用的是（）。A.因素分析法B.比较法C.比率法D.分部分项工程成本分析【答案】 A5. 【问题】 培土路肩的施工流程正确的是（）。A.备料平整静压推平切边平整碾圧 B.备料平整静压推平碾圧切边平整 C.备料推平平整静压切边平整碾圧 D.备料推平静压平整碾圧平整切边【答案】 C6. 【问题】 桥梁扩建加宽，新旧桥梁采用上部结构连接而下部结构分离方式时，下列说法错误的是（）。A.钢筋混凝土实心板桥，新旧梁板之间拼接宜采用刚性连接
3、B.钢筋混凝土空心板桥，新旧梁板之间拼接宜采用铰接连接 C.预应力混凝土T梁，新旧T梁之间拼接宜采用刚性连接 D.连续箱梁桥，新旧箱梁之间拼接宜采用铰接连接【答案】 A7. 【问题】 光缆的光电特性检验时，光缆长度复测应()抽样，按厂家标明的折射率系数用光时域反射仪测试光纤长度。A.50B.98C.100D.99【答案】 C8. 【问题】 根据水利部水利建设质量工作考核办法（水建管2014351 号），在对省级水行政主管部门进行水利质量工作考核时，若最终评分为78 分，则可评为（ ）。A.A级B.B级C.C级D.级【答案】 C9. 【问题】 钢筋混凝土桥梁施工时，同一施工段的混凝土应连续浇筑并
4、应在底层混凝土（ ）将上一层混凝土浇筑完毕。A.初凝前B.初凝后C.终凝前D.终凝后【答案】 A10. 【问题】 非合金钢的焊条选择（）等于或稍高于母材的焊条。A.屈服强度B.抗拉强度C.合金成分D.冲击韧性【答案】 B11. 【问题】 根据建设工程量清单计价规范(GB50500-2013)，关于提前竣工的说法，正确的是（ ）。A.招标人压缩的工期天数一般不得超过定额工期的20%B.工程实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工，可以不征求承包意见C.发承包双方约定提前竣工每日历天应补偿额度，与计日工签证一并支付D.赶工费用包括人工费、材料费、机械费以及合理的利润【答案】 A12. 【问题】 砌筑
5、砂浆的标准养护条件指的是（）。A.温度202，相对湿度95%以上B.温度202，相对湿度90%以上C.温度205，相对湿度95%以上D.温度205，相对湿度90%以上【答案】 B13. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为 500 元，承包人投标报价的综合单价为 400 元，该工程投标报价总的下浮率为 5%，结算时，该分部分项工程工程量比清单工程量减少了 16%，且合同未确定综合单价调整方法，则对该综合单价的正确处理方式是（ ）。A.调整为403.75元B.调整为282.63元C.不做任何调整D.调整为345
6、元【答案】 A14. 【问题】 安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由()现场实施全过程监督。（2013）A.施工单位负责项目管理的技术负责人B.装、拆卸单位的专业技术人员C.监理单位负责安全的工程师D.出租单位生产管理人员【答案】 B15. 【问题】 在进行成本分析时，首先假定众多因素中的一个因素发生了变化，而其他因素则不变，然后逐个替换，分别计算结果，以确定各个因素的变化对成本的影响程度，这种成本分析的方法是()。A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法【答案】 B16. 【问题】 某施工项目某月的成本数据如下表，应用差额计算法得到预算成本增加对成本降低额
7、的影响是（ ）万元。A.0.8 B.1.6C.9.6 D.0.9【答案】 A17. 【问题】 根据关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知（建市201625 号）等有关规定，下列关于水利水电工程施工企业资质标准中对建造师数量要求的说法中，正确的是（ ）。A.特级企业注册一级建造师60 以上B.一级企业水利水电工程专业注册建造师30 人以上C.二级企业水利水电工程专业注册建造师15 人以上D.三级企业水利水电工程专业注册建造师不少于8 人【答案】 D18. 【问题】 假冒他人专利，情节严重的，应判处()。A.3年以下有期徒刑或拘役B.5年以下有期徒刑或拘役C.3年以上7年以下有期徒刑D.5年以上
8、8年以下有期徒刑【答案】 A19. 【问题】 某国际工程合同额为5000 万元人民币，合同实施天数为300d；由国内某承包商总承包施工，该承包商同期总合同额为5 亿人民币，同期内公司的总管理费为1500 万元；因为业主修改设计，承包商要求工期延期30d。该工程项目部在施工索赔中总部管理费的索赔额是( )万元。A.50B.15C.12D.10【答案】 B20. 【问题】 价值工程中的“价值”是相对概念，它是对象的（ ）价值A.使用B.交换C.有效D.比较【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 钢结构焊接产生热裂纹的主要原因是（ ）。A.母材抗裂
9、性差B.焊接材料质量不好C.焊接工艺参数选择不当D.焊前未预热，焊后冷却快E.焊接结构设计不合理，焊缝布置不当【答案】 ABC2. 【问题】 采购环节设备验收的内容包括（）。A.核对验证B.外观检查C.现场见证检验D.运转调试检验E.技术资料验收【答案】 ABD3. 【问题】 关于沟通障碍的说法，正确的有（）。A.从信息发送者的角度看，影响信息沟通的因素可能是信息译码不准确 B.沟通障碍来自发送者的障碍、接受者的障碍和沟通通道的障碍 C.沟通障碍包括组织的沟通障碍和能力的沟通障碍两种形式 D.从信息接受者的角度看，影响信息沟通的因素可能是心理上的障碍 E.选择沟通媒介不当是沟通通道障碍的一个方
10、面【答案】 BD4. 【问题】 铁路工程资格预审时，以下条件不能通过资格审查的是（）。A.投标人资质不满足要求B.被暂停或取消投标资格的C.没有安全生产许可证的D.一般工程潜在投标人无类似工程业绩的E.资格预审申请文件无单位盖章且无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的【答案】 ABC5. 【问题】 具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但（ ）可以停止执行。A. 被申请人认为需要停止执行的B. 申请人申请停止执行的C. 申请人提供担保的D. 行政复议机关认为需要停止执行的E. 被申请人被撤销的【答案】 AD6. 【问题】 给水排水厂站工程中的工艺管线一般要求有良好的（ ）。A.水流性
11、能B.抗腐蚀性C.刚度D.抗地层变位性E.稳定性【答案】 ABD7. 【问题】 关于劳动工资保障制度的说法，正确的有（）。A.乡镇企业不适用最低工资标准制度 B.延长工作时间不包括最低工资内 C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资内 D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资 E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案【答案】 BD8. 【问题】 下列工程项目风险管理工作中，属于风险识别阶段的工作是（ ）。A.分析各种风险的损失量B.分析各种风险因素发生的概率C.确定风险因素D.对风险进行监控E.收集与项目风险有关的信息【答案】 C9. 【问题】 在下列目标
12、控制措施中，属于组织措施的有（ ）A.调整项目组织结构 B.改变施工方法和改变施工机具C.落实加快工程进度所需的资金 D.调整管理职能分工E.强化合同管理【答案】 AD10. 【问题】 下列安全事故类型中，属于建筑业最常发生的五种事故的有（ ）A.高处坠落B.物体打击C.触电D.中毒E.坍塌【答案】 ABC11. 【问题】 提高混凝土强度的合理方法有（）。A.提高水泥强度等级B.增大水灰比C.选用较粗的砂、石D.加强养护E.加强搅拌和振捣成型【答案】 ACD12. 【问题】 单独售价无法直接观察的，企业应当综合考虑其能够合理取得的全部相关信息，采用（ ）方法合理估计单独售价。A.查询核实法B.
13、成本加成法C.余值法D.市场调整法E.全面审查法【答案】 BCD13. 【问题】 关于建设工程项目管理规划的说法，正确的有()。A.建设工程项目管理规划仅涉及项目的施工阶段和保修期B.建设工程项目管理规划完成以后不需要调整C.除业主方以外，建设项目的其他参与单位也需要编制项目管理规划D.如果采用工程总承包模式，业主方可以委托总承包方编著建设工程项目管理规划E.建设工程项目管理规划内容涉及的范围和深度，应视项目的特点而定【答案】 CD14. 【问题】 影响资金等值计算的要素包括( )。A.资金流的方向B.金额的多少C.资金的供求情况D.资金发生的时间长短E.利率的大小【答案】 BD15. 【问题
14、】 下列属于部门规章的有( )。A.房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法B.招标公告发布暂行办法C.工程建设项目招标范围和规模标准规定D.重庆市建设工程造价管理规定E.城市房地产开发经营管理条例【答案】 ABC16. 【问题】 在工程建设领域，参与建设活动的各方主体中，必须具有企业法人资格盼是()。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.建设单位E.勘察单位【答案】 ABC17. 【问题】 对于索赔费用中的人工费而言，人工费包括（）。A.由于承包商的原因导致的返工费用B.完成合同之外的额外工作所花费的人工费用C.由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用D.超过法定工作时间的加班劳动
15、E.法定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费【答案】 BCD18. 【问题】 （2020年真题）连续浇筑综合管廊混凝土时，为保证混凝土振捣密实，在（）部位周边应辅助人工插捣。A.预留孔B.预埋件C.止水带D.沉降缝E.预埋管【答案】 ABC19. 【问题】 根据建筑工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201），可以顺延工期的情况有（ ）。A.发包人比计划开工日晚5天下达开工通知B.发包人未按合同约定提供施工现场C.发包人提供的测量基准点存在错误D.监理未按合同约定发出指示、批准文件E.分包商或供货商延误【答案】 BCD20. 【问题】 某设备10年前的购置成本
16、为100万元，目前的账面价值为20万元，现在的市场价值为12万元，同型号新设备的购置价格为30万元。现进行新旧设备更新分析和方案比选时，正确的做法有（）。A.采用新设备的方案，投资按20万元计算B.继续使用旧设备的方案，投资按12万元计算C.新旧设备现在的市场价值差额为8万元D.新旧设备方案比选不考虑旧设备的沉没成本8万元E.新设备和旧设备的经济寿命和运行成本相同【答案】 BD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 背景资料8月下旬，在华东沿海组织航道施工的某项目部，从中央气象台获得台风消息。就防台工作，项目经理布置如下：安排人员去当地海事部门了解避风锚地；安排人员到工地船舶进行安全检查
17、。反馈消息：避风锚地距施工区30海里；安全检查中发现有的船舶缺堵漏材料，有的船舶缺少备用拖缆，有的船舶舱口、门、窗无法水密。根据气象预报，台风有朝施工区移动的趋势，船舶48h内遭受风力可达6级以上。问题施工区未来48h内遭遇风力可能达6级以上，项目部应做的主要工作有那些？【答案】马上开会研究落实防台、避台的问题；尽快完成上述整改工作；安排专人防台值班，及时收听气象预报，并及时传达到各船，做好相应的准备工作。2. 背景资料某炸礁工程，签订施工合同后项目部组织了相应的耙吸船、炸礁船、抓斗船等进场施工，发现该施工河段属于2个海事局共同管辖，在办理了各种相应的手续后，于合同规定日期正常开工。在节日的安
18、全大检查中，发现了如下一些问题：项目部尚未制订防护性安全技术措施；发现作业船上有船员就餐时饮酒；发现在船上的生活区内有船员穿拖鞋行走；发现存储炸药的仓库没有炸药进出台帐；炸礁船的水上安全标志不醒目，夜间警示灯光不足。监理工程师对上述问题要求项目部立即整改。问题：项目部申办水上水下施工许可证时应向管辖该河段的两个海事局的哪一个申请？【答案】施工单位水上水下活动水域涉及两个以上海事管理机构的，许可证的申请应当向其共同的上一级海事管理机构或者共同的上一级海事管理机构指定的海事管理机构提出。3. 背景某施工单位承包一立井工程。施工单位提出井筒开工前应完成井筒地质检查钻探工作。建设单位虽然同意，但是不愿
19、承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。工作面预注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长80100m)，然后再浇筑止浆垫(厚25m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长45m)、浇筑止浆垫35m的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水、拆除止浆垫，打钻注浆所花时间12d，费用20万元。工程施工中，当地发生60级地震，造成在建工程经济损失52万元，施工单位的施工机械设备损坏45万元，建设单位采购的待安装设备损毁损失33万元，现场清理及恢复施工条件花费18万元，施工人员窝工及设备闲置费用2
20、0万元。问题1建设单位关于井筒地质检查钻探费用的看法是否正确?应如何处理?2工作面预注浆施工的费用和工期应怎样考虑?3针对地震灾害，建设单位和施工单位各应承担多少损失?列出明细。【答案】1建设单位关于井筒地质检查钻探的费用的看法不正确。按规定，井筒地质检查钻探费用是列入矿业工程项目的其他费用的内容，费用应由建设单位承担。2注浆费用20万元由施工单位自己承担，打钻注浆工期12d由施工单位承担，因为这是施工单位自身措施方案不力所造成。3地震灾害为不可抗力，各自的损失各自承担。建设单位承担损失为在建工程经济损失52万元+待安装设备损毁损失33万元+现场清理及恢复施工条件花费18万元=103万元；施工
21、单位承担损失为施工机械设备损坏45万元+施工人员窝工及设备闲置费用20万元=65万元。4. 某施工单位承建一项城市污水主干管道工程，全长1000m。设计管材采用级承插式钢筋混凝土管，管道内径D1000mm，壁厚100mm：沟槽平均开挖深度为3m。底部开挖宽度设计无要求，场地地层以硬塑粉质黏主为主，土质均匀，地下水位于槽底设计标高以下，施工期为旱季。项目部编制的施工方案明确了下划事项：（1）将管道的施工工序分解为：沟槽放坡开挖：砌筑检查井：下（布）管：管道安装：管道基础与垫层：沟槽回填：闭水试验。施工工艺流程：ABC。（2）根据现场施工条件、管材类型及接口方式等因素确定了管道沟槽底部一侧的工作面
22、宽度为500mm，沟槽边坡坡度为1：0.5。（3）质量管理体系中，管道施工过程质量控制实行企业的“三检制”流程。（4）根据沟槽平均开挖深度及沟槽开挖断面估算沟槽开挖土方量（不考虑检查井等构筑物对土方量估算值的影响）。（5）由于施工场地受限及环境保护要求，沟槽开挖土方必须外运，土方外运量根据表3土方体积换算系数表估算。外运用土方车辆容量为10m3/车次，外运些价为100元/车次。问题：1.写出施工方案（1）中管道施工工艺流程中A、B、C的名称。2.试写出确定管道沟槽边坡坡度的主要依据。3.试写出施工方案（3）中“三检制”的具体内容。【答案】1.A：管道基础与垫层，B：闭水实验，C：沟槽回填2.确
23、定沟槽的坡度的主要依据：土质类别、水文情况、坡顶荷载情况、开挖深度等。3.自检、互检、专检。4.沟槽底宽（1000+1002+5002）2200mm2.2m，上口宽2.2+30.525.2m，沟槽开挖土方量：（2.2+5.2）3/2100011100m3土方外运土方量（虚方）=111001.3=14430m3直接成本=1443010100=144300元。5.（1）试验段按井距分隔，抽样选取，带井试验，一次试验不超过5个连续井段；（2）本工程管道内径为1000mm，大于700mm，可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验；试验不合格时，抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。5. 某矿井工程项
24、目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：(1)3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15d。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。(2)在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30d。事故处理完成后项目经理休假30d，回来后，项目经理提出了索赔。(3)8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10d，施工单位额外支
25、出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1分别分析几次事件中的索赔。2试述承包人的索赔程序。【答案】1事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔
26、事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。