《施工招标项目经理能力质询要点.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工招标项目经理能力质询要点.docx（36页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第36页 共36页施工招标项目经理能力质询要点合同管理部分（一）一、单项选择题（每题的备选答案中，只有1个最符合题意。）1、 1、 工程招标代理机构在委托人的授权范围内从事的代理行为，其法律责任由（ ）承担。A招标代理机构 B发包人 C监理单位 D承包人2当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自( )之日起生效。 A抵押合同签订 B主合同签订 C.抵押合同登记 D抵押合同公证3保险合同是( )约定保险权利义务关系的协议。A投保人与被保险人 B投保人与受益人C投保人与保险人 D保险人与被保险人4经过鉴证的合同( )。A人民法院应当作为
2、认定事实的根据B该合同具有法律约束力C该合同具有强制执行的效力D人民法院仍需进行质证，审查确定其效力5除非法律另有规定，合同当事人有权决定合同的形式，这是( )的体现。A平等原则 B自愿原则 C公平原则 D诚实信用原则6某工程施工招标时，招标人在投标有效期满后向某投标人发出了中标通知，该中标通知（ ）。A该投标人未及时通知招标人，应为新要约B该中标通知到达该投标人后，为有效的承诺C该投标人未及时通知招标人的，该中标通知为有效的承诺D该中标通知为要约邀请7合同法规定，当事人( )各类合同的示范文本订立合同。A应当参照 B可以依据 C必须参照 D可以参照8合同法规定，当事人在合同中既约定违约金，又
3、约定定金的，一方违约时，对方( )。A可以选择适用违约金或者定金 B可以要求违约金、定金并用C只可要求支付违约金 D只可适用定金规定9债务人将合同中的义务转让给第三人时，( )。 A通知债权人和受让人即可B必须经债权人同意C除债权人同意外，应当办理公证手续D经债权人同意后，应当办理转让登记手续10某设备采购合同中约定，甲方向乙方订购5台设备，合同履行时，甲乙约定，将其中的2台交付给丙，但乙一直未向丙交付该标的，则( )。 A甲向丙承担违约责任 B乙向丙承担违约责任 C乙向甲承担违约责任 D甲、乙约定无效11某建设工程施工合同按市场价格约定了合同价格，在履行合同时，发现某分项工程价款不明，则应(
4、 )付款。A按照订立合同时，承包方所在地市场价格B按照履行合同时，工程所在地的市场价格C按照订立合同时，工程所在地的市场价格D按照履行合同时，政府定价或政府指导价12某水泥购货合同，买方支付价款后，迟迟不提取水泥，卖方将该批水泥移至一不当之处，后来买立提货时，发现有10的水泥因受潮结块，则( )。A卖方不承担任何责任B买卖双方共同承担10的水泥损失C买方再支付10价款后，卖方退换10的水泥D10的结块水泥损失由卖方承担责任13在评标过程中，评标委员会可以书面方式，要求投标人澄清投标人在其投标书中有关内容所包含的意愿，澄清内容整理成文字材料作为投标书的正式组成部分，但会谈中不得涉及( )事项。
5、A变更工期 B变更报价 C变更主要工种施工方案 D变更报价、工期等14招标准备阶段编制的标底，应反映招标工程项目的( )。A施工图预算价格 B较先进的施工技术水平和管理水平C初设概算价格 D预计的可能最低投标价格15当出现招标文件中的某项规定与答疑会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以( )为准。 A招标文件中的规定 B招标单位在会议上的口头解答C发给投标单位的会议记录 D现场考察时招标单位的口头解释16公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( )。 A是否进行资格预审 B是否组织现场考察C是否解答投标单位的质疑 D是否公开开标17监理合同中“附加工作”是指( )。A由于非监理方
6、的原因使监理工作受到阻碍或延误而增加的监理工作B协助委托人组织设备采购招标C由于建设单位原因终止监理合同后的善后工作D建设单位暂停监理业务后又恢复监理业务时监理方进行的工作18因监理机构提出的合理化建议使委托人获得了实际经济效益，按照监理合同示范文本的规定( )。A属于正常监理工作的范畴，不必给予额外支付B可与业主分享获得的经济效益C可参照国家规定的合理化建议奖励办法给予奖励D按额外监理工作的计算方法给予补偿19监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，( )。A通知委托人后即可调换 B无需通知委托人可自行调换C取得委托人书面同意后才能调换 D合同签订后不允许再调换20监理单位出现失职行为
7、，按照监理合同规定，委托人可( )。A发出中止合同通知，令监理合同即行终止B发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同C发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止D首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止21初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由( )来承担。A委托方 B设计单位 C监理工程师 D主管部门22设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计人的一笔拨款在合同中规定为定金，
8、合同履行过程中进行阶段支付时，( )。A按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回B按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回C每次阶段支付时均不许扣减定金D每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费23因设计错误导致工程出现重大质量事故后，设计人应( )。 A双倍返还委托人合同内约定的定金 B退还委托人全部设计费C除免收委托人受损失部分的设计费外，还应根据相关条款约定的百分比支付赔偿金D按委托人实际受到的损失赔偿受损失部分的工程费用24施工期间需要对施工图设计进行修改时，发包人经( )，也可以委托其他具有相应资质的设计单位修改。A监理工程师同意 B监理工程师和初步设计原批准单位批准C
9、监理工程师和上级主管部门批准 D原设计单位书面同意后25某工程隐蔽施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量不满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( )负担。A发包人 B监理单位 C承包人 D发包人的项目经理部26建设工程过程中需要与当地政府有关部门协调的工作，应由( )办理。A发包人 B总监理工程师 C监理机构有关人员 D承包人27建设工程施工合同示范文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括( )。A建设项目所依据的国家计划被取消 B战争C动乱 D协议条款内约定等级以上的地震28当承包人部分部位的施工质量未达到
10、合同规定的要求时，工程师( )。A不承担责任 B承担连带责任C承担全部责任 D同意扣除一定数量监理酬金29要求分包人实施新增工程项目施工的变更指令应由( )向其签发。A发包人 B工程师 C承包人 D设计人30工程师通知承包人进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则( )。A工程师单独计量有效 B工程师单独计量无效C工程师应推迟计量时间 D工程师单独计量后再请承包商确认31根据施工合同范本的规定，工程竣工结算应遵循的程序是，当竣工验收合格后由( )编制竣工决算报告。A发包人 B承包人 C工程师 D设计人32建设工程施工合同单机无负荷试车，工程师不能按时参加试车，须在开始试车24小时之前以
11、书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过( )。 A2天 B5天 C7天 D3天33承包人由于工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时工程师（ ）。A应从发包人获得附加监理酬金 B应从发包人获得额外监理酬金C应从承包人获得合理化建议的奖金D不应从任何一方获得额外奖励或酬金34上级行政主管部门的工作人员在施工现场检查工作时，应由( )对他们的工作安全负责。A发包人 B监理人 C承包人 D工作人员自己35施工期间，按合同约定已办理分阶段移交手续的单位工程，应由( )承担该部分永久 工程的照管责任。A发包人 B工程师 C承包人 D发包人与承包人共同36工程项目中使用的大型永久工程设备制造完
12、成后，应得到( )书面同意方可运至现场。 A发包人 B工程师 C施工承包人 D设备供应商37采购工程所急需的少量特殊材料宜采用( )方式签订合同。A公开招标 B询价、报价比较 C直接订购 D邀请招标38订购500吨水泥的供货合同中约定的合同价格为300元吨。在履约期内，供货方交付200吨水泥后市场价格上涨为320元吨。供货方提出变更单价的要求，采购方不同意。此时供货方( )。 A可单方宣布解除合同 B必须仍按原单价交付剩余水泥 C有权拒绝按原单价继续供应水泥 D可以单方修改合同中的价格条款强制合同执行39承包商自有的施工机具运入工地后，若其他工程项目施工中需用时，( )。A可自行运出工地 B不
13、能再运出工地C需经业主批准后才能运出工地 D需经工程师批准后才能运出工地40按索赔目的分类，索赔包括( )。A工期延误索赔和工程变更索赔B工程加速索赔和意外风险索赔C工期索赔和费用索赔D工期索赔和工程变更索赔二、多项选择题(每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意。)1当事人以自己所有的房屋提供抵押的，办理抵押物登记时，应当向登记部门提供( )。 A房屋买卖合同 B主合同 C抵押合同 D房屋产权证书 E房屋钥匙2施工项目招标时，投标人提供投标保证金的，在( )情况下，招标人可以没收投标保证金。A投标人在投标有效期内撤销投标书B投标人提交投标书后，撤回投标书C投标人接到中标通知后拒绝签订合同协
14、议D投标人接到未中标通知后拒绝签订合同协议E投标人未提供预付款保函3建设工程合同的订立需要经过( )等阶段。 A要约邀请 B要约 C承诺 D公证 E鉴证4承诺的内容应当与要约的内容一致，有关合同( )的变更，是对要约内容的实质性变更。 A合同当事人 B合同标的 C违约责任 D担保方式 E解决争议方法5某合同采用抵押作为合同担保方式时，( )可以作为抵押物。 A房屋 B机器设备 C债券 D股票 E大型施工机具6采用邀请招标方式选择施工承包人时，招标人在招标阶段的工作包括( )。 A发布招标广告 B发出投标邀请函 C进行资格预审 D组织现场考察 E召开标前答疑会7施工招标中作为一个独立合同的，招标
15、单位依据工程的具体内容，可区分不同情况在( )范围内进行招标。 A全部工程 B单位工程 C特殊工程 D分部分项工程 E土建工程和安装工程8按照监理合同的规定，委托人对监理人提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时，( )。 A发出拒付全部酬金通知书，要求监理人重新提交酬金支付申请表 B24小时内发出异议通知书 C按时支付全部酬金，异议部分下次支付时再予扣款 D按时支付无异议部分酬金，拒付有异议部分酬金 E拖延支付时按无异议部分酬金额计算逾期付款利息9建设工程监理合同示范文本规定，施工阶段监理可包括( )。 A协助委托人选择承包人 B解决承包人施工技术难题 C检查工程设计 D计划和进度控制
16、E业主要求的工作10在监理合同中，正常的监理酬金的构成应包括( )。 A直接成本 B间接成本 C合理的利润 D税金 E风险金11在设计合同中应明确发包人提供( )等文件和资料。 A经批准的设计任务书B经批准的项目可行性研究报告或项目建议书C城市规划许可文件D资金到位率的证明E工程勘察资料12构成对合同当事人双方有约束力的合同文件，其组成内容包括( )。 A招标通告 B施工合同专用条款 C标准、规范 D工程量清单 E图纸13施工合同范本中规定可选择的合同计价方式包括( )。 A单价合同 B固定价格合同 C可调价格合同 D总价合同 E成本加酬金合同 14发包人控制工程分包的基本原则是( )。 A主
17、体工程的施工任务不允许分包 B主要工程量必须由承包人完成 C特殊专业工程由承包人完成 D较简单的工作内容承包人自行完成 E经工程师同意的分包人由发包人付款15施工合同示范文本规定，发包人出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与承包人签订提前竣工协议，其内容应包括( )。 A提前竣工的时间 B为提前竣工而调整的施工进度计划 C承包方采取的赶工措施 D提前竣工所需的追加合同价款 E违约责任16施工合同示范文本规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是( )。 A工程本身的损害 B清理修复的费用 C承包人的设备、机械的损坏 D施工现场甲方人员的伤亡 E施工现场除乙方人员外，第三方人员的伤亡17
18、承包人在施工过程中应符合施工环境管理的有关要求，为此而发生的( )由发包人承担。 A因承包人采取安全措施不当造成事故损害赔偿 B发包人要求承包人违反安全施工管理规定而导致的费用 C承包人在动力设备地段施工，经工程师认可的防护措施费用 D承包人实施爆坡作业时，经工程师认可的安全防护措施费用 E使用有毒有害性物品施工实施安全防护措施费用18工程施工中发生设计变更时，确定变更价款的原则是( )。A合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款B合同中只有类似于变更工程的价格，适用该价格变更合同价款C合同中没有适用于变更工程的价格，由工程师决定变更合同价款 D合同中没有适用或类似于变更工程
19、的价格，由发包人和承包人协商确定 E合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行19国内物资购销合同的示范文本规定，合同条款应包括( )。 A当事人的名称、地址 B质量要求的技术标准 C合理损耗及计算方法 D运输保险 E解决合同争议的方法20承包商应就( )向业主索赔所采取的步骤和进展情况通报分包商。 A业主提供的施工图纸有误 B经工程师批准的承包商设计错误 C因气候原因引起的工程延误 D业主拖延支付工程款 E工程师发布错误的指令干扰分包工程的施工21根据索赔的基本含义，索赔具有( )等特征。A索赔是双向的 B索赔是双方行为C索赔以发生经济损失为前提 D
20、索赔以发生了权利损害为前提E索赔以营利为目的22工程师审核承包人的索赔报告时，应审查( )。A引起索赔事件的原因 B索赔理由C证据资料 D项目经理的授权书E承包人的资质等级施工招标项目经理能力质询要点合同管理部分（二）一、 一、 单项选择题(每题的备选答案中，只有1个最符合题意。)1某一合同约定的定金为2000元。由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为( )元。A1000 B2000 C3000 D40002建设工程中甲施工企业的乙项经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。A乙项目经理 B甲施工企业 C建设单位 D具体施工人员3一般保证的保证人未约定保证期间
21、的，保证期间为主债务履行期届满之日起( )。A6个月 B1年 C2年 D合理期限4( )担保方式必须依法行使，不能通过合同约定产生。A保证 B留置 C抵押 D定金5保险的目的是为了( )。A避免危险 B克服危险 C分散危险 D控制危险6公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是( )原则的主要体现。A平等 B自愿 C公平 D诚实信用7撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。A要约到达受要约人之前 B要约人收到承诺之前C受要约人拒绝要约之前 D受要约人发出承诺之前8在订立建设工程施工合同时，当事人( )建设工程施工合同(示范文本)确定合同内容。A应当依据 B应当参照 C可以参照 D必须参照9附生
22、效期限的合同，自( )生效。A双方签字或盖章之日 B条件成就时C期限界至时 D期限届满10某工程设备安装施工合同时，当事人约定：合同总价为200万元，开工前7日预付30%工程款，竣工验收合格一次结清全部余款；承包人负责设备采购、安装及调试。承包人依约完成施工，在结算工程款时，承包人要求发包人除支付70%的工程款外，对设备从制造地点运至安装地点的费用也予以支付，为此，承、发包双方发生争议，该费用应由（ ）担负。 A承包人 B发包人 C设备制造商 D设备供应商 11某茶叶买卖合同，买方支付货款后，未按期提货，卖方将茶叶放置仓库予以保管。买方提货时发现，由于发生洪水，使10%的茶叶因水浸失去商俏价值
23、。10%的茶叶损失应由（ ）。A卖方赔偿B买方自负C卖方负责大部分，买方负责小部分D卖方负责小部分，买方负责大部分12仲裁委员会作出裁决后，一方当事人不履行时，另一方当事人可以( )。 A向其他仲裁委员会申请仲裁 B向该仲裁委员会申请执行 C向有管辖权的人民法院起诉 D向有管辖权的人民法院申请执行13合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应( )。A立即停止执行 B继续有效C宣告无效 D对要求变更的条款部分无效14某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于( )签订的合同。
24、A采取欺诈手段 B采取胁迫手段 C超越经营范围 D无效代理15在下列工程中，( )工程必须实行招标选择承包人。A政府投资的大型交通 B抢险救灾C保密 D限额以下16中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( )天内向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。A5 B30 C10 D1517应以( )为最优投标书。A投标价最低 B评审标价最低 C评审标价最高 D评标得分最低18监理合同约定，委托人免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理人( )。 A应向委托人支付使用费并归还委托人 B将设备免费带走 C向委托人支付使用期间的折旧费后带走 D不需向委托人支付任何费用将设备归还委托人19监理
25、合同中不包括( )内容。A保障委托人权益的条款 B保障承包商权益的条款C保障监理人权益的条款 D违约责任的条款20因被监理单位的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理人( )。 A不承担责任 B监理人承担全部责任C监理人承担监督不力的责任 D临理人承担连带责任21建设工程监理合同示范文本规定委托人( )要求监理人更换不称职的监理人员。A无权 B有权C经与监理人协商后方可 D经主管部门批准后22在勘察设计合同中，估算的设计费为10万元，则委托方应向承包方交付( )万元的定金。A1 B2 C2.5 D323大型复杂工程初步设计完成后即开始进行施工招标，所采用合同类型为( )。A总价合同 B单价合
26、同 C成本加酬金合同 D固定价格合同24工程款交付的依据是由( )测量核实实际完成的工作量。A发包人 B工程师 C承包人 D项目经理25分包人在施工现场的协调管理工作，应由( )负责。A发包人 B工程师 C总包人 D分包人自己26当施工单位没能达到规定的质量要求时，建设监理公司( )。A不承担责任 B负全部责任C承担连带责任 D按合同规定退还一定数量监理费27( )不是解除建设工程施工合同的充分条件。 A签订施工合同依据的国家计划被修改 B当事人一方确已无法履行合同 C出现了使合同无法履行的事件 D一方有违约行为 28进行施工中间验收后，工程师在24小时内既未在验收记录上签字，也未提出任何不合
27、格的修改意见，则承包人（ ）。A可继续施工 B应等待工程师进一步指示后再施工C要求工程师再次检验 D向发包人申请继续施工 29由于设备制造原因导致试车达不到验收要求，则该项拆除、修理和重新安装费用应由（ ）承担。A发包人 B承包人 C设备采购方 D设计方30在施工合同中，( )属于承包方应当完成的工作。A保护施工现场地下管线 B办理土地征用 C进行设计交底 D协调处理施工现场周围地下管线的保护31承包人按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未到达合同规定的要求，则全部剥露、修复、重新隐蔽的费用和损失的工期处理为( )。
28、A费用和工期损失全部由发包人承担B费用和工期损失全部由承包人承担C费用由承包商承担，工期给予顺延D工期不予顺延，但费用由发包人给予补偿32由于变更需要重新确定价格，而发包人与承包人的意见又不能统一时，( )有权确定一个价格作为执行价格。A工程师 B发包人 C承包人 D定额站33驻地监理工程师代表的工作，应直接对( )负责。A发包人 B工程师 C承包人 D分包人34施工合同示范文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包人应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（ ）。A承包商承担保护措施费用，工期不予顺延B承包商承担保护措施费用，工期予以顺延C业主承担保护措施费用，工期不予
29、顺延D业主承担保护措施费用，工期予以顺延35发包人应对因( )原因，导致施工放线错误造成的返工承担费用。A工程师提供的水准点高程资料有误B承包人使用的测量仪器有误差C承包人放线有误差而工程师未查出D承包人放线后工程师未进行复测36在材料采购合同履行中，( )只适用于成交货物数量少，但金额小的合同结算支付。 A转账结算 B托收承付 C现金支付 D信用证37设备采购合同的价款支付，采取( )程序。 A合同订立后预付10价款，余款交货验收合格后一次结清 B供方提供履约保函后支付10，余款在交货后一次结清 C供货方提供履约保函后支付10，交货后支付80，签发最终验收证书后支付10 D合同订立后预付10
30、，交货后支付80，签发最终验收证书后支付10 38下列哪个可作为索赔的有效证据( )。 A发包人和承包人签署的合同变更协议 B发包人的口头要求 C发包人的合理建议 D承包人的合理建议39按照承包人索赔程序要求，索赔事件发生后，承包人应当在( )天内，以正式函件的形式向工程师发出索赔意向通知。A28 B56 C70 D8440按索赔事件的性质分类，如因货币贬值、物价上涨引起的索赔属于( )。 A工程变更索赔 B费用索赔 C不可预见因素索赔 D其他索赔二、多项选择题(每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意。)1当事人能行使留置权的合同有( )。 A购销合同 B加工承揽合同 C仓储保管合同 D借
31、款合同E运输合同2指定代理只在没有( )的情况下适用。A委托代理人 B法定代表人 C法定代理人 D指定代理人E被代理人3依法可以抵押的财产为( )。A抵押人所有的房屋 B抵押人所有的专利权 C抵押人所有的机器 D抵押人的商标专用权E抵押人依法有权处分的国有土地使用权4要约与要约邀请的区别主要在于( )。 A是否采用书面形式B在法律上是否须承担责任C内容是否具体确定D是否是希望与他人订立合同的意思表示E是否须送达对方5.承担缔约过失责任的情形有( )。A提供格式条款一方免除其责任B故意隐瞒与订立合同有关的重要事实C.施工企业不具有相应资质等级而谎称具有D.没有得到进口许可而谎称获得E违反缔约中的
32、保密义务6合同的权利义务终止，不影响合同中( )的效力。A结算条款 B仲裁条款 C保险条款 D清理条款E担保条款7建设工程合同是( )合同。 A主合同 B从合同 C诺成性合同 D实践性合同E无偿合同8工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是（ ）工程的施工任务。 A整个 B单项 C单位 D分部E特殊专业9投标单位有以下（ ）行为时，招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。A通过资格预审后不投标 B不参加开标会议C中标后拒绝签订合同 D开标后要求撤回投标书 E不参加现场考察 10开标时可能当场宣布投标单位所投标书为废标的情况包括（ ）。A未密封递送的标书 B投标工期长于招标文件中要求
33、工期的标书C未组成联合体 D没有投标授权人签字的标书E未提供投标担保11建设项目招标（前期准备应满足的）条件包括（ ）。A建设工程已经批准立项B有满足施工需要的施工图纸和技术资料C建设资金和主要设备的来源已经全部落实D领取了建设工程规划许可证E建设用地已经依法取得12监理合同示范文本规定的监理人执行监理业务可以行使的权力包括( )。A终止合同 B发布停工令和复工令的权力C变更工程设计的决定权 D对工程施工进度的控制权E工程实施竣工日期提前的鉴定13在监理委托合同内约定的监理服务工作内容可能包括( )。A进行各种方案的成本效益分析 B完成技术改造任务C技术监督和检查 D代替委托人选择合同的实施承
34、包单位 E.负责施工合同履行的合同内管理14设计招标的特点主要表现在( )方面。 A要求投标单位在预期的投资限额内提出设计构思 B按照工程量清单中的规定工程量填报价单 C在投标书内写明实施计划 D开标时仅公布报价金额 E评标时主要侧重于设计方案的科学性和合理性15设计合同履行过程中，因发包人根据工程的实际需要修改设计文件时，则应（ ）。 A由设计单位报请原设计任务书的批准单位同意B首先报经原审批机关批准C仍由原设计单位修改 D经原设计人同意，由其他设计单位修改，设计人承担相应责任 E原合同终止，双方重新签合同16依据范本订立民用建筑设计合同时，发包人应提供（ ）。A建筑总平面布置图 B用地批件
35、C经批准的项目建议书 D工程勘察资料 E城市规划许可文件17发包入负责采购的建筑材料，到货前24小时通知承包人共同验收，而届时承包人未派人参加。此时，( )。A货物不需验收交予承包人保管 B发包人单独验收C验收后交予承包人保管 D发生损坏或丢失由发包人负责E发生损坏或丢失由承包商负责18施工合同文本有关延期开工的正确规定包括( )。 A工程师以书面形式通知承包人后，可推迟开工日期 B工程师在与承包人协商一致后，可推迟开工日期 C承包人经工程师批准后，可推迟开工日期 D承包人经书面通知工程师后，可推迟开工日期 E承包人递交延期开工申请48小时后，工程师未予答复可推迟开工日期19施工招标划分合同工
36、作范围时，应考虑的影响因素包括( )。 A有利于本地区的承包商 B有利于本系统的承包商 C施工内容的专业要求 D避免施工现场的交叉干扰 E对项目建设总投资的影响20在施工过程中，工程师认为确有必要时，可以在( )情况下，发布暂停施工的指示。 A发包人订购的设备不能按时到货 B承包人订购的材料不能按时到货 C承包人的施工质量不合格 D发包人未按时支付 E施工作业方法不危及人身安全21建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下，( )最低保修期限为2年。 A供热、供冷系统 B电气管线工程 C屋面防水工程 D给排水管道E.装修工程22工程师审核费用索赔时应注意( )。A取费的合理性 B计算的准确性C发包人和承包人都满意 D以顺利实施工程项目为准则E维护承包人利益施工招标项目经理能力质询要点合同管理部分（三）一、单项选择题(每题的备选答案中，只有1个最符合题意。) 1一般情况下，( )不能作为保证人。A工商银行 B工商行政管理机关C保险公司 D施工企业 2抵押物变卖后，其价款超过债权数额的部分归( )所有，不足部分由( )清偿。A抵押权人，抵押人 B抵押权人，债务人C抵押人，债务人 D债务人，抵押人 3采用建设工程施工合同（示范文本