《2022整理-工程合同管理模拟题一.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022整理-工程合同管理模拟题一.docx（19页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第19页 共19页工程合同管理模拟题一一、单项选择题（下列每小题的备选答案中，只有一个符合题意的正确答案，多选、错选、不选均不得分。本题共20个小题，每小题1分, 共20分）1. FIDIC合同条件下的工程师准仲裁，如果工程师已把他就纠纷所做出的准仲裁通知了纠纷双方，而双方在收到通知或（C ）天内均未发出要将该纠纷提交仲裁的通知，视为双方自动放弃了把该纠纷提交正式仲裁的权力。A21 B.48 C.70 D.842. 甲与乙订立买同约定，甲于2005年10月7日发货，乙收到货物后，经检验发现货物与封存的样品差异较大，乙方拒绝支付款
2、项，根据已知的条件，乙方的行为是（ C ）。A. 行使同时履行抗辩权B. 行使不安抗辩权C. 行使先履行抗辩权D. 违约行为3. 甲、乙两公司签订买卖合同，合同总标的额10万元，合同约定违约金为2万元，同时，甲向乙支付定金5000元。后乙公司违约，造成甲公司经济损失2.1万元。现甲向人民法院起诉，请问甲最多可以要求乙支付（ B ）。A. 2万元 B. 2.6万元C. 3万元 D. 3.1万元4. 采购工程急需的少量特殊材料，宜采用（D ）方式确定贷货商。A. 公开招标 B. 邀请招标 C. 国际竞争性招标 D. 直接定购5. 在国际工程合同中，业主可以选择某个单位作为指定分包商，指定分包商一般
3、应与（ C ）签订分包合同。A. 业主 B. 发包人C. 承包人 D. 发包人或承包人6. 下列命题正确的是（ D）。A. 限制行为能力人订立的合同是必然无效的B. 无行为能力人订立的合同是必然无效的C. 无代理权人以他人名义订立的合同是必然无效的D. 无处分权人订立的合同是可以有效的7. 甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同，则对变更事项中损失部分的处理原则是（D ）。A. 甲方未将变更事项通知动，损失由甲乙双方承担B. 甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该
4、部分损失的一半C. 丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任D. 甲方未将变更事项据知丙方，两方对该部分损失不承担保证责任8. 关于标底的说法正确的是（C ）A. 每个招标项目都必须编制一个标底B. 每个招标项目都应该编制两个标底C. 招标项目可以不必编制标底D. 标底必须要经过审查9. 在下列财产中，（ D）不能作为抵押物。A国有土地使用权 B.国有交通运输工具 C.房屋 D.债券10. 承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（B ）止所经过的日历天数。A 合同约定的竣工日 B 竣工验收合格的提交竣工验收报告之日C 办理竣工结算之日D 工程保修期满之日11. 下列选项正确的是（
5、B）。A当事人对保证方式没有约定的，按照一般保证承担保证责任B如果在保证合同中有约定，保证人可以只保证主债权C. 如果债务人不能按时偿还债务，则保证人就要首先代为清偿D. 保证人可以是债务人，也可以是第三人12. 施工合同示范文本规定，设备安装工程具备单机无负荷试车条件时，应由（C ）组织试车。 A.建设单位 B.监理单位C.施工单位 D.设备供应单位13. 甲欠乙1吨钢材，乙向甲借款3万元，根据合同约定，两项债务正好同时到期。于是甲乙协商两个债务抵消，不再互为偿还。此种债的消灭基于( D)事实。A清偿 B混同C提存 D抵消14. 建设单位欠施工企业200万元工程款，还债期限是2004年3月1
6、日。施工企业欠材料供应商材料款100万元，还债期限是2004年4月1日。2004年2月1日，施工企业免除了建设单位所欠200万元工程款债务，则（ D）。A. 2004年2月1日，材料供应商可以行使撤销权B. 2004年4月1日，材料供应商可以行使撤销权C. 只有在2004年4月1日施工企业不能偿还债务的情况下，材料供应商才可以行使撤销权，要求建设单位向施工企业偿还债务200万元D只有在2004年4月1日施工企业不能偿还债务的情况下，材料供应商才可以行使撤销权，要求建设单位向施工企业偿还债务100万元15. 债务链中，某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。由于某甲怠于行使自己到期的债权导致无法
7、偿还对某丙的债务，则（ B ）。A. 某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务B. 某丙可以行使代位权，代替某甲向某乙主张债权C. 某丙必须以某甲名义行使某甲的债权D. 某丙可以行使不安抗辩权16. 业主与承包商签订了一份协议书，业主同意承包商将该工程转包给另一家资质较低的承包单位，则该协议违反了（ B）。A.平等原则 B.合法原则C.自愿原则 D.诚实信用原则17. 甲乙双方签订一特种建材买卖合同，约定执行政府指导价，于2005年6月1日前交付完毕， 6月1日的政府指导价是2500元/吨，但甲方直至2005年8月1日才交货，此时的政府指导价是2800元/吨，则结算时应按照（C）计算。A. 28
8、00元/吨 B. 2650元/吨C. 2500元/吨 D. 2200元/吨18. 甲公司欠银行的贷款，由于业务发展的原因，现将该公司分成了乙公司和丙公司，对于公司分立后这笔银行债务的清偿责任问题，出现了以下责任，其中正确的是（ D ）A. 应当由甲公司承担清偿责任B. 应当由乙公司承担清偿责任C. 应当由丙公司承担清偿责任D. 应当由乙公司和丙公司承担连带的清偿责任19. 提交投标文件的投标人少于（ A）人时, 依法应重新招标。A3 B.5 C.7 D.1020. 下列说法正确的有(D) A.监理工程师资格证书终身有效；B.监理工程师岗位证书终身有效；C. 已注册的监理工程师才有资格以个人名义
9、承接工程建设监理义务；D. 国家行政机关现职工作人员不得申请监理工程师注册二、多项选择题（下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，多选、少选、错选、不选均不得分。本题共10个小题，每小题2分, 共20分）1. 综合索赔时应注意（ ABCD ）。A. 应有一份给现场工程师的致函B. 索赔报告应编号C. 每一项索赔应付单独的说明资料D. 带有综合性质的索赔可以单独列出条目2. 建设工程总包合同的总承包人包括（ ABC ）A. 设计单位B. 以设计院为主体的设计工程公司C. 工程总承包公司D. 勘察设计院3. 下列属于承包人责任的有（ ABCD ）A. 对于通往现场道路上的桥梁加
10、固或道路的改建负责B. 保持现场整洁C. 对分包商的行为负责D. 对承包人实施的经工程师同意的工程负责。4. 下列情况下，（ ABD ）违反了担保法关于保证人资格的规定。A. 某省地税局，为局长赵某贷款买房作保证人B. 某中学为校长的私人借款作保证人C. 某中学校长为该校的借款作保证人D. 某医院为院长的私人借款作保证人5. NEC合同体系包括（ ABCD ）A工程与施工主合同 B. 工程与施工从合同C. 职业服务合同 D.争端裁定合同6. 下列说法正确的是（ AE）。A. 撤销权只有债权人才能行使B. 抗辩权适用于单务合同C. 如果某人怠于行使其到期债权，则其债权人可以行使代位权D. 行使撤
11、销权和代位权的费用都要由行使人承担E. 债务人放弃其到期债权，并不意味着债权人就具备了行使撤销权的条件7. 监理单位对监理工作承担责任的原则是（ ACD）。A. 在监理合同有效期内承担责任B. 对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果承担责任C. 在责任期内，因过失行为造成经济损失要负监理失职责任D. 监理任务因工程进度的推迟或延误而超过议定的责任期，在双方商定的延长责任期内，继续承担责任E. 在监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期限承担责任8. 超越本单位资质等级承揽工程的，责令（ ABCD）；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。A停止违法行为 B处以罚款 C可以责令
12、停业整顿 D降低资质等级E可以并处以5万元以上，30万元以下的罚款9. 下列选项中可以进行抵押的财产有（ BCE ）。A. 土地所有权B. 有房屋买卖合同和购房发票但尚未办理产权证的商品房C. 抵押人依法承包并经发包人同意的荒滩的土地使用权D. 高等学校的教室、实验室和学生宿舍E. 建设审批程序规范的在建工程10. 按照承包方式分类合同可以分为（ABCDE ）A勘查、设计或施工总承包合同；B单位工程施工承包合同；C工程总承包合同；DCM合同；EBOT合同三、判断题（正确的填“”；错误的填“”。本题共6小题，每小题2分, 共12分）1. 法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事
13、人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。 （ ）2. 保留金待竣工验收合格后一次发还。 （ ）3. 行为人在代理权终止后仍以被代理人的名义订立的合同，属于无效合同。 （ ）4. 指定分包是业主将分包人指定给承包人。 （ ）5. FIDIC合同条件规定，承包商应在索赔事件发生后28天内向监理工程师发出索赔意向通知。 （ ）6. 发包人进行工程发包时进行招标项目的相应资金必须落实。 （ ）四、简答题（本题共4小题，每小题8分, 共32分）1. 承包方应如何防范索赔风险？2. 建设工程竣工验收应当具备的条件有哪些？3. 建设工程施工合同变更合同价款的确定方法有哪几种？4. 发
14、包人向勘察人提供的有关资料文件包括哪些？五、案例分析题（本题共1小题，共16分）2005年2月24日，甲建筑公司与乙厂就乙厂技术改造工程签订建设工程合同。合同约定：甲公司承担乙厂技术改造工程项目56项，负责承包各项目的土建部分；承包方式按预算定额包工包料，竣工后办理工程结算。合同签订后，甲公司按合同的约定完成该工程的各土建项目，并于2006年11月14日竣工。孰料，乙厂于2006年9月被丙公司兼并，由丙公司承担乙厂的全部债权债务，承接乙厂的各项工程合同、借款合同及各种协议。甲公司在工程竣工后多次催促丙公司对工程进行验收并支付所欠工程款。丙公司对此一直置之不理，既不验收已竣工工程。也不付工程款。
15、甲公司无奈将丙公司诉至法院。法院判决丙公司对已完工的土建项目进行验收，验收合格后向甲公司支付所欠工程款。问题：法院判决合不合理并说明理由。工程合同管理模拟题二一、单项选择题（下列每小题的备选答案中，只有一个符合题意的正确答案，多选、错选、不选均不得分。本题共20个小题，每小题1分, 共20分）1. 建设单位将项目设计和施工的主要部分发包给专门从事设计和施工组织管理工作的单位，再由后者将其分包给若干设计、施工单位，并对它们进行项目管理的承包方式（ B ）。A. BOT合同B. CM合同BC. 勘查、设计或施工总承包合同D. 单位工程施工承包合同2. 某承包商向某建材供应商发出了购买钢材的要约，后
16、又发出通知撤销该要约，双方便因为要约的撤销问题发生分歧。下列选项中属于可以撤销要约的情形是（ B ）。A. 承包商在要约中确定了承诺期限B. 建材供应商接到要约后就已为履行合同作了准备工作 C. 建材供应商收到通知时承诺已经发出D. 承包商在要约中明确表示等待建材供应商的答复3. 初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（B ）。A单价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.成本加奖惩合同4. 承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（B ）止所经过的日历天数。E 合同约定的竣工日 F 竣工验收合格的提交竣工验收报告之日G 办理竣工结算之日 H 工程
17、保修期满之日5. 需要对施工图设计进行修改时，应经（D ）批准。A 监理工程师和业主 B 监理工程师和初步设计原批准单位 C 监理工程师和上级主管部门D 监理工程师和原设计单位6. 合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应（B ）。A.即停止执行 B.继续有效C.宣告无效 D.对要求变更的条款部分无效7. 2002年1月1日，某项目经理采用欺诈的手段与某材料供应商签订了一份水泥供货合同，则下面说法正确的是（ D）。A. 材料供应商撤销合同的诉讼时效是2年B. 该合同属于无效合同C. 该材料供应商必须在2003年1月1日之前将该合同撤销D. 如果想要撤销合同，该材料供应商
18、只能请求人民法院行使撤销权8. 建设单位将项目设计和施工的主要部分发包给专门从事设计和施工组织管理工作的单位，再由后者将其分包给若干设计、施工单位，并对它们进行项目管理的承包方式是( B ) A. BOT合同； B. CM合同；C. 勘查、设计或施工总承包合同；D. 单位工程施工承包合同9. 下列选项中构成承诺的是( D )。A. 甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容B. 甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容 C. 甲向乙发出要约，要求10天内给予答复，过期则视为承诺，但是乙却没有如期作出答复 D. 甲按照某公司的广告致电该公司要求购买其产品，该公司将甲指定的产品送货上门
19、，同时收取货款10. 甲向乙发出一个要约，表明了想要购买乙生产的材料的意向，乙发出的承诺由于外界原因到达甲时已经超过了要约中确定的期限，则下面说法正确的是（A ）。A该承诺是否有效由甲决定B该承诺是否有效由乙决定C该承诺无效D该承诺是否有效由甲乙双方协商决定11. 业主与承包商的关系是（C ）。A. 购销合同关系 B.经济委托关系 C. 法律上的平等关系 D.委托与被委托的关系12. 下列情形中，造成合同权利义务终止的是( D )。A债权人拒绝受领标的物B当事人方延迟履行义务C当事人方下落不明D. 债权人免除债务13. 某房地产开发公司通过招标方式将工程发包给某总承包商，签订工程施工合同时，明
20、示总承包商必须将机电安装工程分包给房地产公司下属机电安装子公司，则房地产开发公司此举违反了合同订立和履行的哪项原则？（ B ）A. 公平原则 B. 自愿原则C. 平等原则 D. 诚实信用原则14. 下列关于保证分类的说法不正确的是（ D ）。 A. 保证一般分为一般保证和连带保证B. 一般保证中，保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁时，可以拒绝保证C. 连带保证中，债务人只要在债务履行期满前不履行债务，债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任D. 保证方式没有约定或约定不明确的，按照一般保证承担保证责任15. 下列属于和解与调解的区别的是( D ) A.方法灵活； B.程序简便；C.节省时间
21、； D.有第三方介入16. 我国仲裁法第59条规定，当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起多长时间提出（ C）A.3个月内； B.4个月内； C.6个月内； D.5个月内17. 某承包商向设备出租单位预订了两台挖掘机，合同中已经指定了预定的是哪两台，并约定2005年6月1日交货。但是，在2005年3月1日，该设备出租单位将自己所有的挖掘机全部租给了另外一家施工单位，租期为1年，则（ A ）。A. 在2005年3月1日承包商就可以要求其承担违约责任B. 在2005年6月1日承包商才能要求其承担违约责任C. 在2005年3月1日承包商就可以要求设备出租单位承担缔约过失责任D. 在2005年6
22、月1日承包商才能要求设备出租单位承担缔约过失责任18. 某承包商与某砖厂约定，如果此次施工项目中标了，就购买该厂的煤矸石空心砖60万块，并为此交付了5万元定金。但是，最终承包商没有中标，也就没有去购买空心砖，则（ C ）。A这1万元定金归砖厂所有B砖厂应该双倍返回给承包商定金2万元C砖厂应该返回给承包商这笔定金D砖厂应该返回给承包商定金5000元19. 在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该（C ）。 A要约可以撤回 B承诺不能撤回C要约是法律行为 D承诺是法律行为20. 甲公司于2月5日以普通信件向乙公司发出要约，要约中表示以3300元/吨的价格卖给乙公司
23、某种型号钢材100吨，甲公司随即又发了一封快件给乙公司，表示员要约中的价格作废，现改为3500元/吨，其他条件不变。普通信件于2月8日到达，快件于2月7日到达，乙公司均已收到两封信，但秘书忘记把第二封信交给董事长，乙公司董事长回信对普通信件发出的要约予以承诺。请问，甲乙公司之间的合同是否成立，为什么？（ B ）A. 合同未成立，原要约被撤销B. 合同未成立，原要约被新要约撤回 C. 合同成立，快件的意思表示未生效D. 合同成立，要约与承诺取得了一致二、多项选择题（下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，多选、少选、错选、不选均不得分。本题共10个小题，每小题2分, 共20分
24、）1. 下列合同中，（ CD ）属于可变更或可撤销的合同。A. 15岁的小明购买笔记本电脑的合同B. 承包商某甲购买走私钢材的合同C. 小章与小刘的买卖合同，而小章以为是赠与合同D. 订立合同时显失公平的合同2. 在法律没有特别规定及合同没有特别约定时，出现了下述哪种情况，一方当事人有权解除合同?（ BC ）A. 对方当事人有违约行为B. 发生不可抗力事件，使合同目的无法实现C. 一方当事人迟延履行债务，经催告后在合理期限内仍没有履行合同D. 以特定物为标的的合同，标的灭失E.合同标的价格上扬3. 下列选项中，关于承诺撤回、超期和延误的说法，正确的有（AC ）。A撤回承诺的通知应当在承诺通知到
25、达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人B王某对陈某的要约置之不理，在承诺期满后才向陈某表示接受邀约，如果陈某此时不再想和王某交易，必须及时通知王某C王某对陈某的要约置之不理，在承诺期满后才向陈某表示接受邀约，如果陈某此时不再想和王某交易，无需另行通知王某D王某向陈某发出购买水泥的要约，要求陈某在一个月内予以答复，陈某在收到王某的要约后立即以特快专递向王某发出信件，表示愿意交易，但由于邮政系统的工作失误，王某在3个月后才收到该邮件，如果王某此时不再想和陈某交易，无需另行通知陈某4. 发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由( ACE )。A. 承包人负责检查试验B. 发
26、包人负责检查试验C. 费用由发包人负责D. 费用由承包人负责E. 检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延工期5. 当事人申请仲裁应符合的条件有（ ACD ）。A. 有仲裁协议B. 政府的批准 C. 有具体的仲裁请求、实施和理由D. 属于仲裁委员会的受理范围6. 下面属于承包人违约的有（AD ）。A. 将工程的某些部分分包出去B. 接到工程师关于拆除不合格工程并重建的指令后25日才执行C. 接到工程师合理的加速通知18日内无任何改善D. 无正当理由拖延开工7. 下列原则中，合同法的重要基本原则包括（ ACE ）。A. 遵守法律B.
27、 等价有偿C. 不扰乱社会经济秩序D. 公开审判E. 不损害社会公共利益8. 施工合同履行过程中，发生( ABD)等情况，应给承包人顺延合同工期。A. 发生设计变更B. 包人延误移交施工现场C. 承包人采购的材料供货商未能按时交货D. 开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线E. 分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工9. 下面属于承包人违约的有（AD）A将工程的某些部分分包出去；B接到工程师关于拆除不合格工程并重建的指令后25日才执行；C接到工程师合理的加速通知18日内无任何改善；D无正当理由拖延开工。10. 下列哪些权利可以质押？（ AB ）A公民王某持有的两年期储蓄存单BA公司董事李某持有的本
28、公司股票C乡（镇）企业的厂房占用的土地使用权D公路桥梁的收益权E. B公司的办公楼三、判断题（正确的填“”；错误的填“”。本题共6小题，每小题2分, 共12分）1. 当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。 （ ）2. 合同解除包括约定解除和法定解除。 （ ）3. 要约的生效自要约发出时生效，而不是到达受要约人时生效。 （ ）4. 施工总承包和工程项目管理是国际通行的工程建设项目组织实施方式。 （ ）5. 当合同文件出现含糊不清或不相一致的情况时，通常按合同文件的优先顺序进行解释。( ）6. 索赔对业主不利 （ ）四、简答题（本
29、题共4小题，每小题8分, 共32分）1. 根据合同法规定，承诺生效应符合的条件是哪些？2. 建设工程初步设计的主要任务为？3. 合同解除包括约定解除和法定解除，法定解除合同的情形包括哪些？4. 当事人一方必须在合同履行期限届满之时才可以追究对方的违约责任吗？为什么？五、案例分析题（本题共1小题，共16分）施工企业甲与木材公司乙签订一份木材买卖合同，合同约定买方甲应在合同生效后15日内向卖方乙支付40%的预付款，乙公司收到预付款后3日内发货至甲的施工工地，甲收到货物验收后即结清余款。乙收到甲40%预付款后的2日即发货至甲的施工工地。甲收到货物后经验收发现木材质量不符合合同约定，遂及时通知乙并拒绝
30、支付余款。试分析：（1）甲拒绝支付余款是否合法？ （2）甲的行为若合法，法律依据是什么？（3）甲行使的是什么权利？若行使该权利必须具备什么条件？工程合同管理模拟题三一、单项选择题（下列每小题的备选答案中，只有一个符合题意的正确答案，多选、错选、不选均不得分。本题共20个小题，每小题1分, 共20分）1. 张三欠李四人民币1万元，王五欠张三人民币1万5千元，上述两笔债务均已到期。若张三免除王五的债务，从而以自己没钱为由拒绝还李四的钱。则李四在知道张三免除王五债务之日起一年内，可以行使撤销权。但如果张三免除王五债务的行为已经发生（ C ），则李四不能够行使撤销权。A. 两年B. 三年C. 五年D.
31、 十年2. 某施工合同中约定了承包商先履行义务，业主后履行义务，则（B ）。A. 不管什么情况发生，承包商都要先履行义务，否则就要承担违约责任B. 如果承包商有确切证据证明业主不能支付工程款，就可以中止履行合同C. 不管什么情况发生，承包商都要先履行义务，否则就要缔约过失责任D. 如果业主经营业绩不好，则承包商可以中止履行合同3. FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，在处理业主与承包商合同争议时，相当于我国法律规定解决合同争议方式中的( B)。A.和解 B.调解 C.仲裁 D.诉讼4. 下列哪一个不是承包人应承担的义务( C ) A. 完成满足发包人要求的工程以及相关的工作；B.
32、 提供履约担保；C. 申请有关许可、执照和批准；D. 负责工程的协调与组织实施5. 下列不是承包人应承担的义务的是（ C）。A. 完成满足发包人要求的工程以及相关的工作B. 提供履约担保C. 申请有关施工许可、执照和批准D. 负责工程的协调与组织实施6. 张某是某企业的销售人员，随身携带盖有该企业公章的空白合同书，便于对外签约。后张某因收取回扣被企业除名，但空白合同书未被该企业收回。张某以此合同书与他人签订购销协议，该购销协议的性质应如何认定？（ D ）A不成立 B无效 C可撤销 D成立并生效7. FiDiC合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求（B ）。A.
33、 通知对方并与他协商 B. 提交监理工程师请他作出决定 C. 自己提交仲裁 D. 直截提请诉讼8. 在下列解决合同纠纷的方式中，(D )是不以双方自愿为前提的。 A.协商 B.调解 C.仲裁 D.诉讼9. 根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，下面说法正确的是（ C ）。A. 如果单项合同估算价低于标准，可以对这个单项合同项目不进行招标B. 所有设备、材料等货物的采购，只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招标C. 监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招标D. 是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定10. 合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订
34、的合同( C)。A自然终止B归于无效 C仍然有效D可以撤销11. 下列合同无效的是（C ）。A. 12岁的小伟自行到商场购买了一台价值8000元的笔记本电脑B. 采购员王某受项目经理委托购买散装水泥10吨，结果王某分别购买了5吨散装水泥和5吨袋装水泥C. 某国企经理利用职务之便，收受买方高额回扣，以高于市场价格50%的价格购买企业生产所需原料D. 姜某将朋友李某借给自己使用的长虹液晶电视擅自卖给了丁某12. 招标人在中标通知书发出后，改变了中标结果，则招标人要承担（A ）。A.缔约过失责任 B.违约责任C.侵权责任 D.刑事责任13. 债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保
35、是（B ）。A.定金 B.抵押 C.质押 D.留置14. 专业性较强的设备安装工程招标一般宜采用（B ）方式进行。A.公开招标 B.邀请招标 C.议标 D.评标15. FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后， 若其他承包工程项目施工需要用时，（ C ）。A. 可自行运出工地B. 应经业主批准后才能运出工地C. 经监理工程师批准后才能运出工地D. 不能运出工地16. 某承包商于2005年3月4日向某建筑设备租赁公司发出租赁要约，该租赁公司于3月8日发出承诺，承包商于3月10日收到承诺，3月12日双方签订合同，则承诺的生效时间是（ C）。A. 3月4日 B. 3月8日C. 3月1
36、0日 D. 3月12日17. 根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，下面说法正确的是（C ）A 如果单项合同估算价低于标准，可以对这个单项合同项目不进行招标;B 所有设备、材料等货物的采购，只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招标;C 监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招标;D 是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定18. 某承包商向某机械厂发出一个要约，希望购买一台摊铺机，机械厂收到这个要约后给承包商发出了一个通知，则下面说法正确的是（ B）。A这个通知是承诺B如果机械厂同意要约中的条款，这个通知被承包商收到后，购买摊铺机的合同成立C如果机械厂同意出售摊铺机
37、，这个通知就不可以对要约的内容做出任何变更D如果机械厂同意卖给承包商的摊铺机不同于承包商所希望购买的摊铺机，这个通知也可以视为承诺19. 在常见的工程纠纷中，因施工合同调价引起的纠纷属于（ C ）。A. 施工合同主体纠纷B. 工程质量纠纷C. 工程款纠纷D. 施工合同分包纠纷20. 承包商甲购买钢材一批，尚未付款给供货商乙，甲乙约定让甲将货款支付给自然人王某。若承包商甲未按期支付给王某货款，则（ A ）。A. 甲应向乙承担违约责任B. 甲应向王某承担违约责任C. 乙应向王某承担违约责任D. 甲应向乙和王某承担违约责任二、多项选择题（下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，多
38、选、少选、错选、不选均不得分。本题共10个小题，每小题2分, 共20分）1. 建设工程施工合同文本由（ ACD ）组成。A. 协议书B. 中标通知书C. 通用条款D. 专用条款2. 进行合同分析的目的（ ABCD）A 将合同规定用最简单易懂的语言和形式表达出来；B 审查合同风险；C 解决对合同理解不一致的争执；D 进行合同交底的需要3. 建设工程中的设备供应方式有以下几种（ABCD ）A 委托承包；B 按设备包干；C 招标投标；D 从工艺、产品设计到现场设备安装、调试总承包4. 甲公司欠乙公司30万元，一直无力偿付，现丙公司欠甲公司20万元，已到期，但甲公司明示放弃对丙的债权。对甲公司的这一行
39、为，乙公司可以采取以下哪些措施（ ABCE ）A行使代位权，要求丙偿还20万元B请求人民法院撤销甲方放弃债权的行为C乙行使权利的必要费用可向甲方主张D乙方应在知道或应当知道甲放弃债权2年内行使撤销权E. 乙方应在知道或应当知道甲放弃债权1年内行使撤销权5. 自行招标应具备的条件是（ ACD ）。A. 具有项目法人资格B. 有专门的招标机构或5名以上专职招标业务员C. 熟悉和掌握招标投标法及有关规定D. 有从事同类工程建设项目招标的经验6. 下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是(BE )。A. 要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力B. 撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之
40、前到达受要约人C. 撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人D. 撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人E撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人7. 在施工合同履行中，甲方由于资金不到位，使乙方多次催要工程进度款都没有得到支付，为此乙方提出提前解除合同，甲方最终同意。此时合同虽然终止，但是合同中约定的（ BC ）条款仍然有效。A质量B结算C仲裁D标的E担保8. 下列选项中，（ CD ）属于债权债务同归于一人而导致合同终止的情形。A. 承包商某甲免除承包商某乙的债务B. 承包商某甲将自己欠材料供应商王某的货款提存C. 甲企业欠乙企业500万元，
41、两企业合并D. 甲企业欠乙企业500万元，后被乙企业兼并9. 按照承包方式分类合同可以分为（ABCDE ）A勘查、设计或施工总承包合同；B单位工程施工承包合同；C工程总承包合同；DCM合同；EBOT合同10. 2004年3月1日甲公司向乙公司发出要约，表示希望购买20万块空心砖，并要求于3月31日前予以答复，则（BD ）。A. 乙公司于4月1日发出信件，表示接受该要约，则甲乙公司之间合同成立B. 乙公司于4月1日发出信件，表示接受该要约，若甲公司没有表示该承诺有效，则甲乙公司之间合同不成立C. 乙公司于4月1日发出信件，表示接受该要约，即使甲公司表示该承诺有效，甲乙公司之间也不成立合同D. 乙
42、公司于3月20日发出特快专递，表示接受该要约，但由于客观原因甲公司于4月5日才收到该邮件，若甲公司没有及时向乙公司表示不接受该承诺，则合同成立E. 乙公司于3月20日发出特快专递，表示接受该要约，尽管由于客观原因甲公司于4月5日才收到该邮件，但合同依然成立三、判断题（正确的填“”；错误的填“”。本题共6小题，每小题2分, 共12分）1. 施工合同示范文本规定，承包方由于安全措施不力造成事故而发生的费用应由承包方承担。 （ ）2. 经建设单位同意，工程监理单位可以将工程监理业务分包给其他具有相应资质监理单位。（ ）3. 无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。 （ ）4. 债权人是以自己的名义，而不是以债务人的名义，向次债务人（即债务人的债务人）行使代位权。 （ ）5. 在投标过程中投标人可以在