2022监理工程师真题下载8章.docx

上传人:ylj18****70940 文档编号:44606545 上传时间:2022-09-21 格式:DOCX 页数:24 大小:23.31KB
返回 下载 相关 举报
2022监理工程师真题下载8章.docx_第1页
第1页 / 共24页
2022监理工程师真题下载8章.docx_第2页
第2页 / 共24页
点击查看更多>>
资源描述

《2022监理工程师真题下载8章.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022监理工程师真题下载8章.docx(24页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2022监理工程师真题下载8章2022监理工程师真题下载8章 第1章工程质量事故应按有关程序和规定处理,严重质量事故的归口管理部门是( )。 A. 工程质量监督机构 B. 国家建设行政主管部门 C. 省级建设行政主管部门 D. 市、县级建设行政主管部门答案:C解析:监理工程师在作出临时工程延期批准或最终工程延期批准之前,均应与( )进行协商。A.承包单位B.发包人C.设计单位D.使用单位E.建设行政主管部门答案:A,B解析:本题考核的是工程延期的审批程序。监理工程师在作出临时工程延期批准或最终工程延期批准之前,均应与发包人和承包单位进行协商。审查设计概算时,通常采用()的审查方式。A.标准审查

2、B.集中会审C.对比分析D.查询核实答案:B解析:本题考查的是设计概算的审查。在设计概算审查时,通常采用集中会审法的审查方式,即各专业分头审查,集中讨论定案。下列组织形式中,可能对基层监理人员产生矛盾命令的监理组织形式有()。A.按子项目分解的监理组织B.按建设阶段分解的监理组织C.职能制监理组织D.直线职能制监理组织E.矩阵制监理组织答案:C,E解析:考点:“项目监理机构组织形式”。职能组织形式的主要优点是加强了项目监理目标控制的职能化分工,可以发挥职能机构的专业管理作用,提高管理效率,减轻总监理工程师负担。但由于下级人员受多头指挥,如果这些指令相互矛盾,会使下级在监理工作中无所适从。矩阵制

3、组织形式的优点是加强了各职能部门的横向联系,具有较大的机动性和适应性,将上下左右集权与分权实行最优结合,有利于解决复杂问题,有利于监理人员业务能力的培养。缺点是纵横向协调工作量大,处理不当会造成扯皮现象,产生矛盾。因此,本题的正确答案为CE。图纸会审和设计交底应由( )来组织进行。A.发包人B.承包人C.设计人D.监理单位答案:A解析:发包人应根据合同进度计划,组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底,以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。关于建设工程多级网络计划系统的说法,正确的有()。A、计划系统由不同层次网络计划组成 B、处于同一层级的网络计划相互关联和搭接 C

4、、能够使用一个网络图来表达工程的所有工作内容 D、进度计划通常采用自顶向下,分级编制的方法 E、能够保证建设工程所需资源的连续性答案:A,D,E解析:本题考查的是多级网络计划系统。多级网络计划系统是指由处于不同层级且相互有关联的若干网络计划所组成的系统。在该系统中,处于不同层级的网络计划既可以进行分解,成为若干独立的网络计划;也可以进行综合,形成一个多级网络计划系统。参见教材P84。2022监理工程师真题下载8章 第2章下列关于施工招标中标人选定原则的说法中,不正确的是()。A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求者B.满足招标文件中规定的各项综合评价标准累计分值最高者C.投标价格最

5、低者D.评标价格最低者答案:A,C解析:招标的目的就是选出合格的承包人,所以要最大限度地满足招标文件,B正确,报价最低不一定最优,应全面考虑投标文件,综合评分,所以D正确。某施工合同履行时,因施工现场尚不具备开工条件,已进场的承包人不能按约定日期开工,则发包人()。A.应赔偿承包人的损失,相应顺延工期B.应赔偿承包人的损失,但工期不予顺延C.不赔偿承包人的损失,但相应顺延工期D.不赔偿承包人的损失,工期不予顺延答案:A解析:考点:监理人的职责。因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时,发包人应当赔偿承包人因此造成的损失,相应顺延工期。道路交通事故、火灾事故自发生之日起()日内,

6、事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。A.7 B.15C.30D.60答案:A解析:2022版教材P37-51本题考查的是生产安全事故报告和调查处理条例相关内容。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。某高速公路大桥工程项目采用的是预制钢筋混凝土管桩基础。业主委托某监理单位承担该工程项目施工招标及施工阶段的监理任务。因该工程涉及土建施工、沉桩施工和管桩预制工作,业主对工程发包提出了两种方案:一种是采用平行分包模式,即土建、沉桩、管桩制作进行分别发包;另一种是采用总分包模式,即由土建施工单位总承包,沉桩施工及管桩制作列入总承包范围再进行分包。在

7、平行发包模式下,沉桩施工单位对管桩运抵施工现场是否视为“甲供构件”?为什么?如何组织检查验收?答案:解析:(4)对管桩运抵施工现场,沉桩施工单位可视为“甲供构件”。因为沉桩单位与管桩生产企业无合同关系。应由监理工程师组织沉桩单位参加共同检查管桩质量、数量是否符合合同要求。有限责任公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的( ),也不得低于法定的注册资本最低限额。A.20%B.25%C.30%D.50%答案:A解析:如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值,工程受到保险事件的损害时,不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿,则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定,由该事件的( )负责补偿。A.

8、保险人B.被保险人C.受益人D.风险责任方答案:D解析:2022版教材P95-96本题考核的是保险金不足的补偿。如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值,工程受到保险事件的损害时,不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿,则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定,由该事件的风险责任方负责补偿。2022监理工程师真题下载8章 第3章某施工企业在异地设有分公司,分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付,供应商应以()为被告人向人民法院起诉,要求支付材料款。A.监理单位B.分公司C.建设单位D.施工企业答案:D解析:知识点:合同法律关系。法人的分支机构虽然可以作为合同的主体,但

9、不具备法人资格,不能独立的承担义务,法律上的权利义务必须由法人承担。2022版教材P7。在施工进度控制目标体系中,为了使单位工程动用目标具体化,并以此作为形象进度的控制标志,可以按照()划分施工进度控制目标的分目标。A.项目组成B.承包单位C.施工阶段D.计划期答案:C解析:2022教材P117-118按施工阶段分解,划定进度控制分界点:根据工程项目的特点,应将其施工分成几个阶段,如土建工程可分为基础、结构和内外装修阶段。每一阶段的起止时间都要有明确的标志,特别是不同单位承包的不同施工段之间,更要明确划定时间分界点,以此作为形象进度的控制标志,从而使单位工程动用目标具体化。某工程双代号时标网络

10、计划如下图所示,其中工作C的总时差为()周。A.1 B.2 C.3 D.4答案:A解析:本题考查的是双代号时标网络计划及新横道图。以终点节点为完成节点的工作,其总时差应等于计划工期与本工作最早完成时间之差;其他工作的总时差等于其各紧后工作总时差的最小值与本工作的自由时差之和。即:min1+3,2+2,1,1+2=1(周)关于施工图预算对施工单位的作用中,下列说法正确的有( )。A.施工图预算是招标投标的重要基础B.施工图预算是确定投标报价的依据C.施工图预算是施工单位进行施工准备的依据D.施工图预算是控制施工成本的依据E.施工图预算是拨付进度款及办理结算的依据答案:B,C,D解析:施工图预算对

11、施工单位的作用:(1)施工图预算是确定投标报价的依据。在竞争激烈的建筑市场,施工单位需要根据施工图预算造价,结合企业的投标策略,确定投标报价。(2)施工图预算是施工单位进行施工准备的依据,是施工单位在施工前组织材料、机具、设备及劳动力供应的重要参考,是施工单位编制进度计划、统计完成工作量、进行经济核算的参考依据。施工图预算的、料、机分析,为施工单位材料购置、劳动力及机具和设备的配备提供参考。(3)施工图预算是控制施工成本的依据。根据施工图预算确定的中标价格是施工企业收取工程款的依据,企业只有合理利用各项资源,采取技术措施、经济措施和组织措施降低成本,将成本控制在施工图预算以内,企业才能获得良好

12、的经济效益。根据标准施工招标文件,下列事件中,承包人可以向发包人索赔工期和费用的情况,包括()。A.发包人原因导致的工程缺陷和损失B.承包人遇到不利物质条件C.发包人要求承包人提前交付工程设备D.施工过程发现文物E.承包人遇到异常恶劣的气候条件答案:B,D解析:本题考查的是索赔费用的计算。根据索赔费用组成及“56号令”(标准施工招标文件),承包人遇到不利物质条件(选项B)、施工过程发现文物(选项D),可以向发包人同时索赔工期和费用,但无利润补偿。选项A,不涉及工期;选项C,只涉及工期;选项E,不涉及费用。根据建设工程监理规范,专业监理工程师的职责有()。A.进行工程计量B.复核工程计量有关数据

13、C.检查进场的工程材料、构配件的设备的质量D.检查施工单位投入工程的主要设备运行状况E.组织审核分包单位资格答案:A,C解析:选项BD属于监理员职责;选项E属于总监理工程师职责。专业监理工程师职责:(1)参与编制监理规划,负责编制监理实施细则;(2)审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件,并向总监理工程师报告;(3)参与审核分包单位资格;(4)指导、检查监理员工作,定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况;(5)检查进场的工程材料、构配件、设备的质量;(6)验收检验批、隐蔽工程、分项工程,参与验收分部工程;(7)处置发现的质量问题和安全事故隐患;(8)进行工程计量;(9)参与工程变更的审查

14、和处理;(10)组织编写监理日志,参与编写监理月报;(11)收集、汇总、参与整理监理文件资料;(12)参与工程竣工预验收和竣工验收。2022监理工程师真题下载8章 第4章下列计划系统中,属于建设工程进度控制计划体系的有()。A.勘察单位的计划系统B.建设单位的计划系统C.设计单位的计划系统D.施工单位的计划系统E.材料供应单位的计划系统答案:B,C,D解析:2022教材P6-9本题考查的是建设工程进度控制计划体系。为了确保建设工程进度控制目标的实现,参与工程项目建设的各有关单位都要编制进度计划,并且控制进度计划的实施。建设工程进度控制计划体系主要包括建设单位的计划系统、监理单位的计划系统、设计

15、单位的计划系统和施工单位的计划系统。工程质量是指工程满足()需要,符合国家法律、法规、设计文件、技术规范标准等的特性综合。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.质量监督机构答案:A解析:建设工程质量简称工程质量。工程质量是指工程满足业主(建设单位)需要的,符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的特性综合。关于Partnering协议的说法,正确的有()A、Partnering协议由业主与施工单位双方签署B、Partnering协议签订时间可能迟于提出Partnering模式的时间C、Partnering协议应采用标准、统一的格式D、Partnering协议不是法律意义上的合同E

16、、Partnering协议通常由施工单位作为起草方答案:B,D解析:A项,Partnering协议并不仅仅是业主与施工单位双方之间的协议,而需要建设工程参与各方共同签署,包括业主、总包商或主包商、主要的分包商、设计单位、咨询单位、主要的材料设备供应单位等;C项,由于Partnering模式出现的时间还不长,应用范围也比较有限,因而到目前为止尚没有标准、统一的Partnering协议的格式;E项,Partnering协议没有确定的起草方,必须经过参与各方的充分讨论后确定该协议的内容,经参与各方一致同意后共同签署。下列关于标准施工招标文件的说法,错误的有()。A.“投标人须知前附表”用于进一步明确

17、“投标人须知”正文中的未尽事宜B.“投标人须知前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.编制依法必须进行招标的项目的资格预审文件和招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本D.“投标人须知”正文内容不得与“投标人须知前附表”内容相抵触,否则抵触内容无效E.行业标准施工招标文件中的“专用合同条款”可对标准施工招标文件中的“通用合同条款”进行补充、细化答案:B,D解析:考点:标准施工招标文件使用的强制性。选项BD,“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜,招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写,但不得与“投标人须知”正文

18、内容相抵触,否则抵触内容无效。()是项目监理机构在实施建设工程监理过程中,每日对建设工程监理工作及施工进展情况所做的记录。A.工程质量评估报告B.监理月报C.监理日志D.监理例会答案:C解析:2022版教材P158-161监理日志是项目监理机构在实施建设工程监理过程中,每日对建设工程监理工作及施工进展情况所做的记录,由总监理工程师根据工程实际情况指定专业监理工程师负责记录。因此,本题的正确答案为C。某高速公路施工承包合同中合同文件的优先次序排列如下:(1)中标通知书;(2)合同协议书;(3)专用合同条款;(4)通用合同条款;(5)投标书;(6)图纸;(7)技术规范;(8)已标价工程量清单。承包

19、人在进行通道箱涵的施工时,发现合同文件中技术规范与图纸的规定不一致。技术规范要求回填料为宽度不小于50cm、塑性指数不大于12的土方。而图纸中规定回填料为宽度不小于1m的天然砂砾。承包人认为投标报价是按技术规范进行的,按技术规范施工符合合同要求;而业主认为按设计图纸施工有利于保证工程质量,且招标文件是由业主编制的,在出现不一致的情况下应由业主解释。因此,业主要求承包人按图纸施工。问题:1.根据公路工程标准施工招标文件规定,题中合同文件的优先次序排列是否正确?如果不正确,请写出正确的优先次序排列。2.根据公路工程标准施工招标文件,对承包人和业主的争议,哪一个观点符合合同规定?为什么?3.如果合同

20、中未规定合同文件的优先次序,则根据中华人民共和国合同法(以下简称合同法),应按哪一个观点执行?为什么?4.根据公路工程标准施工招标文件,如果业主坚持按设计图纸施工,而监理工程师也觉得按图纸施工有利于提高工程质量,则监理工程师应按合同什么规定处理?答案:解析:1.不正确,正确的优先次序排列如下:(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标书;(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)技术规范;(7)图纸;(8)已标价工程量清单。2.承包人的观点更符合合同规定。因为按合同规定的合同文件优先次序,技术规范优先于图纸,因此,在二者发生矛盾时,应以技术规范为准。业主的解释和要求不符合合同优先的原则

21、。3.如果合同中未规定合同文件的优先次序,则根据合同法的规定,应按承包人的解释即技术规范的规定来执行。因为现行合同法规定的合同解释原则是反义居先原则。合同法规定,当格式合同中存在互相不一致的现象时,应按照非起草(提供)格式合同的一方的理解来执行。招标文件是由业主或其委托的单位起草的,提供的。因此,在出现矛盾时,应按承包人的理解来执行。4.如果业主坚持按图纸施工,而监理工程师也觉得按图纸施工更有利于保证工程质量,则监理工程师应下达工程变更令,指示承包人按设计图纸施工。然后,按合同中规定的变更工程造价确定原则与方法确定承包人执行此项指示后的造价及费用。2022监理工程师真题下载8章 第5章设计施工

22、总承包合同模式下,对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误,承包人在复核时未能发现,导致承包人费用增加和延误工期,则( )A.发包人承担费用并延长工期,支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担费用并延长工期,无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用,并延长工期答案:A解析:无论承包人复核时发现与否,由于以下资料的错误,导致承包人增加费用和(或)延误的工期,均由发包人承担,并向承包人支付合理利润: 发包人要求中引用的原始数据和资料;对工程或其任何部分的功能要求;对工程的工艺安排或要求;试验和检验标准;除合同另有约定外,承包人无法核实的数据和资料。 监理文件档案的更改应由原制定

23、部门相应责任人执行,涉及审批程序的,由( )审批。A监理公司技术负责人B总监理工程师C原审批责任人D档案管理责任人正确答案:C合同项目开工条件的审查内容,包括()两方面的准备工作。A.发包人和承包人 B.承包人和分包人 C.承包人和供货商 D.承包人和设计单位答案:A解析:本题考查的是施工准备阶段影响因素的质量控制。合同项目开工条件的审查内容,包括发包人和承包人两方面的准备工作监理工程师在审查和批准工程延期时应遵循的原则包括()。A.只有承包人自身原因引起的工程延期才可以受理 B.工程延期是否会推迟工程项目总工期 C.所延期的工程项目是否在工程施工进度计划的关键线路上 D.恶劣气候条件造成工程

24、延期 E.在非承包人原因造成的工期延期发生后28天内,承包人应向监理工程师提出延期意向要求,否则监理工程师无须考虑给予承包人延期答案:B,C,D解析:本题考查的是进度延误、延期与计划调整。选项A,只有非承包人自身原因引起的工程延期才可以受理;选项E,在非承包人原因造成的工期延期发生后14天内,承包人应向监理工程师提出延期意向要求,否则监理工程师无须考虑给予承包人延期。下列关于合同效力的说法中,正确的有()。A.无效合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力B.合同被确认无效或者被撤销后,有过错的一方不需要赔偿对方因此所受到的损失C.合同部分无效,其他部分也无效D.合同无效、被撤销或者终止的,不影响

25、合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力E.合同中造成对方人身伤害的免责条款无效答案:A,D,E解析:考点:法律。选项B错误,合同被确认无效或者被撤销后,有过错的一方不应当赔偿对方因此所受到的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任;选项C错误,合同部分无效,不影响其他部分效力的,其他部分仍然有效。下列文件中,工程计量的依据一般有()。A.质量合格证书B.工程量清单前言C.工程量清单技术规范D.设计图纸E.施工组织设计答案:A,B,C,D解析:考点:单价合同的计量。计量依据一般有质量合格证书、工程量清单前言、技术规范中的“计量支付”条款和设计图纸。也就是说,计量时必须以这些资料为依据。

26、2022监理工程师真题下载8章 第6章下列关于已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化的调整办法,说法正确的有()。A.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的,由承包人提出变更工程项目的单价,报发包人确认后调整。B.工程变更价款需经造价工程师确定后执行C.已标价工程监清单中有适用于变更工程项目的,采用该项目的单价D.已标价工程量清单中没有适用,但有类似于变更工程项目的,可在合理范围内参照类似项目的单价E.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目,且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的,由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提

27、出变更工程项目的单价,报发包人确认后调整答案:A,C,D,E解析:2022教材P175-178建设工程工程量清单计价规范 GB 50500-2022 规定,工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化,应按照下列规定调整:(1) 已标价工程监清单中有适用于变更工程项目的,采用该项目的单价;但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化,且工程量偏差超过15% 。此时,调整的原则为:当工程量增加15% 以上时,其增加部分的工程量的综合单价应予调低;当工程量减少15% 以上时,减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。(2) 已标价工程量清单中没有适用,但有类似于变更工程项目的,可在合理范围

28、内参照类似项目的单价。(3) 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的,由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价,报发包人确认后调整。(4) 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目,且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的,由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价,报发包人确认后调整。工程开工前,()应就工程概况、施工方法、施工工艺、施工程序、安全技术措施和专项施工方案,向施工技术人员、施工作业队(区)负责人、工长、班组长和作业人员

29、进行安全交底。A.施工单位技术负责人 B.施工单位质量负责人 C.项目经理 D.项目技术负责人答案:A解析:本题考查的是施工安全管理体系。工程开工前,施工单位技术负责人应就工程概况、施工方法、施工工艺、施工程序、安全技术措施和专项施工方案,向施工技术人员、施工作业队(区)负责人、工长、班组长和作业人员进行安全交底。在建设投资中,()属于动态投资部分A.基本预备费B.建设期利息C.设备运杂费D.铺底流动资金答案:B解析:固定资产投资可分为静态投资部分和动态投资部分。 静态投资部分由建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费构成。 动态投资部分,是指在建设期内,因建设期利息和国

30、家新批准的税费、汇率、利率变动以及建设期 价格变动引起的建设投资增加额,包括涨价预备费和建设期利息(2022年真题)根据建设工程工程量清单计价规范,分部分项工程项目清单中的分项工程项目名称顺序码的数位是()。A.三至四位B.五至六位C.七至九位D.十至十二位答案:C解析:本题考查的是工程量清单编制。在十二位数字中,一至二位为专业工程码,三至四位为附录分类顺序码;五至六位为分部工程顺序码;七、八、九位为分项工程项目名称顺序码;十至十二位为清单项目名称顺序码。单位(子单位)工程质量控制资料核查记录中的结论,应由( )共同签认。 A项目经理、质监站监督员 B项目经理、总监理工程师 C建设、设计、监理

31、、施工单位 D建设单位项目负责人、总监理工程师答案:B解析:(2022年)根据生产安全事故报告和调查处理条例,生产安全事故发生后,有关单位和部门应逐级上报事故情况,事故报告内容包括()。A.事故发生单位概况B.事故发生的现场情况C.已采取的措施D.事故发生的原因E.事故发生的性质答案:A,B,C解析:本题考查的是生产安全事故报告和调查处理条例相关内容。事故报告应当包括下列内容:1)事故发生单位概况;2)事故发生的时间、地点以及事故现场情况;3)事故的简要经过;4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;5)已经采取的措施;6)其他应当报告的情况。202

32、2监理工程师真题下载8章 第7章建设工程风险按照风险来源进行划分可分为()。A.局部风险和总体风险B.可管理风险和不可管理风险C.建设单位的风险、设计单位的风险、施工单位的风险、工程监理单位的风险D.自然风险、社会风险、经济风险、法律风险和政治风险答案:D解析:考点:“建设工程风险及其管理过程”。建设工程的风险因素有很多,可以从不同的角度进行分类。按照风险来源进行划分。风险因素包括自然风险、社会风险、经济风险、法律风险和政治风险;按照风险涉及的当事人划分。风险因素包括建设单位的风险、设计单位的风险、施工单位的风险、工程监理单位的风险等;按风险可否管理划分。可分为:可管理风险和不可管理风险;按风

33、险影响范围划分。可分为:局部风险和总体风险。因此,本题的正确答案为D。下列关于格式条款的说法正确的有()。A.提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务B.对格式条款的理解发生争议的,应当按照通常理解予以解释C.对格式条款有两种以上解释的,应当做出利于提供格式条款一方的解释D.格式条款和非格式条款不一致的,应当采用非格式条款E.提供格式条款的一方免除自己责任、加重对方责任、排除对方主要权利的,该条款无效答案:A,B,D,E解析:2022版教材P28对格式条款的理解发生争议的,应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和

34、非格式条款不一致的,应当采用非格式条款。某设备采购合同专用条款约定买方参与交货前检验,下列说法正确的是()。A.卖方未提前通知买方而自行检验,则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验B.买方代表在检验中发现合同设备不符合合同约定的标准,则有权更换合同设备C.买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为,视为对合同设备质量的确认D.买方承担买方代表的交通.食宿费用E.卖方为买方代表提供工作条件及便利可以收取必要费用答案:A,D解析:买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准,则有权提出异议。买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为,不视为对合同设备质量的确认。卖方应承担检验费

35、用,并免费为买方代表提供工作条件及便利。甲乙双方签订的施工合同,经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷,人民法院审理该合同纠纷时,应认定经过公证的合同()A、在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B、直接具有强制执行的效力C、一定是不可撤销的合同D、若有相反证据足以推翻时,不能作为认定事实的依据答案:D解析:公证的法律效力高,一般情况下都应作为认定事实的根据,但有反证的除外。按路段长度、结构部位及施工特点等划分的工程()。 A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.施工工序答案:B解析:本题考查的是质量评定与验收。单位工程:在合同段中,具有独立施工条件和结构功能的工程;分部工程:在单位工程中

36、,按路段长度、结构部位及施工特点等划分的工程;分项工程:在分部工程中,根据施工工序、工艺或材料等划分的工程。进口设备的交货方式有()A、内陆交货B、目的地交货C、场地交货D、装运港交货E、海上交货答案:A,B,D解析:进口设备的交货方式可分为内陆交货类、目的地交货类、装运港交货类。内陆交货类即卖方在出口国内陆的某个地点完成交货任务;目的地交货类即卖方要在进口国的港口或内地交货;装运港交货类即卖方在出口国装运港完成交货任务。2022监理工程师真题下载8章 第8章 在代理关系中,委托代理关系终止的条件包括()。A.作为被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完

37、成E.代理期限届满 答案:A,C,D,E解析: 本题考查的是代理关系。委托代理关系终止的原因包括:(1)代理期间届满或者代理事项完成;(2)被代理人取消委托或代理人辞去委托;(3)代理人死亡或代理人丧失民事行为能力;(4)作为被代理人或者代理人的法人终止。选项8属于指定代理或法定代理关系的终止条件。简明标准施工招标文件的适用条件须同时满足()。A.技术相对简单B.工期不超过12个月C.依法必须招标的项目D.设计和施工是由同一承包人承担的小型项目E.设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目答案:A,B,C,E解析:本题考查的是标准施工招标文件组成及适用范围。适用于依法必须进行招标的工程建设项目,

38、工期不超过12个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。实行建设项目法人责任制的工程项目,属于项目董事会职权的是( )。A.编制项目财务预算、决算B.确定中标单位C.提出项目开工报告D.组织项目试生产和单项工程预验收答案:C解析:2022版教材P6-7建设项目董事会的职权有:负责筹措建设资金;审核、上报项目初步设计和概算文件;审核、上报年度投资计划并落实年度资金;提出项目开工报告;研究解决建设过程中出现的重大问题;负责提出项目竣工验收申请报告;审定偿还债务计划和生产经营方针,并负责按时偿还债务;聘任或解聘项目总经理,并根据总经理的提名,聘任或解聘其他高级管理人员。下列关于招

39、标控制价的说法中,符合计价规范规定的有()。A.招标控制价是对招标工程限定的最高工程造价B.工程造价咨询人不得就同一工程同时编制招标控制价和投标报价C.招标人应在招标文件中如实公布招标控制价的总额D.招标人应在招标文件中公布招标控制价各组成部分的详细内容E.招标控制价允许有一定幅度的下调答案:A,B,D解析:本题考查的是招标控制价及确定方法。选项C,招标人在招标文件中应公布招标控制价各组成部分的详细内容,不得只公布招标控制价总价,并应将招标控制价报工程所在地工程造价管理机构备查;选项E,招标人应在招标文件中如实公布招标控制价,不得对所编制的招标控制价进行上浮或下调。下列选项中,属于文件资料需要

40、监理单位短期保存的是()。A.月报总结B.工程竣工总结C.质量评价意见报告D.合同变更材料答案:A解析:考点:管理要求。选项BCD均由监理单位长期保管。某项目招标的资格预审文件中规定,采用限制合格者数量为六家的方式。关于该招标项目资格预审合格者的确定,说法正确的是()。A.如果通过详细评审申请人的数量为五家,则均通过资格预审B.如果通过详细评审申请人的数量为六家,则均通过资格预审C.如果通过详细评审申请人的数量为七家,则改变预审合格标准,不限制合格者数量D.如果通过详细评审申请人的数量为八家,则对各申请人的详细评审各项要素予以评分,选取排名前六的申请人通过资格预审E.如果通过详细评审申请人的数量为两家,则只能重新组织资格预审答案:A,B,D解析:(五)审查结果1、提交审查报告审查委员会按照规定的程序对资格预审申请文件完成审查后,确定通过资格预审的申请人名单,并向招标人提交书面审查报告。2、重新进行资格预审或直接招标(1)如果通过资格预审详细审查的申请人数量不足3 家,招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。(2)重新组织资格预审前,招标人应分析具体原因,相应调整评审要素的标准值,再进行第二次资格预审。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 考试试题 > 习题库

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁