《二级建造师考试题免费下载5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师考试题免费下载5篇.docx（19页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、二级建造师考试题免费下载5篇二级建造师考试题免费下载5篇 第1篇某建设单位与某施工单位订立了某工程项目的施工合同。合同规定：采用单价合同，每一分项工程的工程量增减超过10%时，需调整工程单价。合同工期为25天，工期每提前1天奖励3000元，每拖后1天罚款5000元。乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图所示，并得到甲方代表的批准。工程施工中发生如下几项事件：事件1：因甲方提供电源故障造成施工现场停电，使工作A和工作B的工效降低，作业时间分别拖延2天和1天；多用人工8个和10个工日；工作A租赁的施工机械每天租赁费为560元，工作B的自有机械每天折旧费280元。事件2：为保证施工质量，乙方在施
2、工中将工作C原设计尺寸扩大，增加工程量16m3，该工作全费用单价为87元/m3，作业时间增加2天。事件3：因设计变更，工作E的工程量由300m3增至360m3，该工作原全费用单价为65元/m3，经协商调整全费用单价为58元/m3。事件4：鉴于该工程工期较紧，经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了2天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。1.上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求？哪些事件不能提出工期和费用补偿要求？简述其理由。2.每项事件的工期补偿是多少天？
3、总工期补偿多少天？3.该工程实际工期为多少天？工期奖罚款为多少元？4.人工工日单价为25元/工日，管理费、利润不予补偿。计算甲方应给乙方的追加工程款为多少？答案：解析：1.事件1：因甲方提供电源故障造成施工现场停电，使工作A和工作B的工效降低，作业时间分别拖延2天和1天；多用人工8个和10个工日；工作A租赁的施工机械每天租赁费为560元，工作B的自有机械每天折旧费280元。事件1：可以提出工期和费用补偿要求，因为提供可靠电源是甲方责任。事件2：为保证施工质量，乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大，增加工程量16m3，该工作全费用单价为87元/m3，作业时间增加2天。事件2：不可以提出工期和费用补
4、偿要求，因为保证工程质量使乙方的责任，其措施费由乙方自行承担。事件3：因设计变更，工作E的工程量由300m3增至360m3，该工作原全费用单价为65元/m3， 经协商调整全费用单价为58元/m3。事件3：可以提出工期和可以提出费用补偿要求，因为设计变更是甲方的责任，且工作E的工程量增加了60m3， 工程量增加量超过了10%的约定。事件4：鉴于该工程工期较紧，经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了2天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。事件4：不可以提出工期和费
5、用补偿要求，因为加快施工的技术组织措施费应由乙方承担，因加快施工而工期提前应按工期奖励处理。2.事件1：工期补偿1天，因为工作B在关键线路上其作业时间拖延的1天影响了工期。但工作A不在关键线路上其作业时间拖延的2天，没有超过其总时差，不影响工期。事件2：为保证施工质量，乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大，增加工程量16m3，该工作全费用单价为87元/m3，作业时间增加2天。事件2：工期补偿为0天。因为不是甲方的责任事件3：因设计变更，工作E的工程量由300m3增至360m3，该工作原全费用单价为65元/m3，经协商调整全费用单价为58元/m3。事件3：工期补偿为0天，因工作E不是关键工作，增加
6、工程量后作业时间增加 E原来是5天（360-300）m3/300m3=x/5天 增加了1天，工作量增加了五分之一，总工是5天，增加到6天了，不影响工期。事件4：鉴于该工程工期较紧，经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了2天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。事件4：工期补偿0天。总计工期补偿：1天+0天+0天+0天=1天。3.将每项事件引起的各项工作持续时间的延长值均调整到相应工作的持续时间上，计算得：实际工期为：23天 B D G H 方向见下图 知道是23
7、天工期提前奖励款为：（25原来工期+1总工期补偿-23实际工期）天 3000元/天奖励=9000元4.首先，事件1：可以提出工期和费用补偿要求，因为提供可靠电源是甲方责任。事件1：多用人工8个和10个工日，作业时间分别拖延2天和1天；工作A租赁的施工机械每天租赁费为560元，工作B的自有机械每天折旧费280元所以人工费补偿：（8+10）工日25元/工日=450元机械费补偿：2台班560元/台班+1台班 280元/台班=1400元事件2：不可以提出工期和费用补偿要求，因为保证工程质量使乙方的责任，其措施费由乙方自行承担。事件3：可以提出工期和费用补偿要求，因为设计变更是甲方的责任，且工作E的工程
8、量增加了60m3， 工程量增加量超过了10%的约定。题目说：每一分项工程的工程量增减超过10%时，需调整工程单价。事件3：因设计变更，工作E的工程量由300m3增至360m3，该工作原全费用单价为65元/m3， 经协商调整全费用单价为58元/m3。事件3：工期补偿为0天，因工作E不是关键工作，增加工程量后作业时间增加，E原来是5天（360-300）m3/300m3/5天=1天，工作量增加了五分之一，总工是5天，增加到6天了，不影响工期。事件3：按原单价结算的工程量：300m3（1+10%）=330m3事件三的工作是从300到360，360大于330，说明了超过了百分之十了，所以必须调整单价。（
9、因为题目说：每一分项工程的工程量增减超过10%时，需调整工程单价。）按新单价结算的工程量：360m3-330m3=30m3（超过百分之十的工作量要按照调整的单价算）结算价：30m365元/m3（此部分是没有超过百分之十的工作量）+3058元/m3（此部分是超过百分之十的工作量）=3690元合计追加工程款总额为：450元（事件一）+1400元（事件一）+3690元（事件三）+9000元（奖励提前三天完成的钱）14540元依据我国民事诉讼法规定，起诉的条件包括()等。A.原告必须有担保B.原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织C.有明确的被告D.有具体的诉讼请求、事实和理由E.属于人民法
10、院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖的范围答案：B,C,D,E解析：2022版教材P320页民事诉讼法第119规定，起诉必须应符合下列条件：(1)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人或者其他组织；(2)有明确的被告；(3)有具体的诉讼请求、事实和理由；(4)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。23m长的钢绞线束移运时至少应设支点( )个。A.5B.6C.7D.8答案：D解析：2022版教材P42页 钢丝和钢绞线束移运时支点距离不得大于3m，端部悬出长度不得大于1.5m。本题2337.7，所以最少是8个支点。#建筑用轻钢龙骨断面一般有( )。A.H形B.U形C.C形D.T形E.
11、L形答案：B,C,D,E解析：2022版教材P27页建筑用轻钢龙骨断面有U型、C型、T型、L型。 不同种类钢筋代换，应按（ ）的原则进行A.钢筋面积相等B.钢筋强度相等E.钢筋面积不小于代换前D.钢筋受拉承载力设计值相等正确答案：D不同种类钢筋的代换，应按钢筋受拉承载力设计值相等的原则进行。矿山爆破工程中爆破图表的内容包括（）。A.炮眼布置图B.装药结构图C.爆破施工组织设计D.炮眼布置参数和装药参数的表格E.预期的爆破效果和经济技术指标答案：A,B,D,E解析：预应力锚具夹具和连接器进行外观检查时，应从每批中抽取10的锚具且不少于( )套，检查其外观和尺寸。A.5B.20C.10D.30答案
12、：C解析：2022版教材P44页 （二）1）外观检查：从每批锚具中抽取10的且不少于10套，进行外观资料和外形尺寸检查。二级建造师考试题免费下载5篇 第2篇国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定中指出，建筑企业职工每年至少进行（）的再培训。A.10学时B.20学时C.30学时D.40学时答案：B解析：2022新版教材P214页国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定中指出，严格落实企业职工先培训后上岗制度。建筑企业要对新职工进行至少32学时的安全培训,每年进行至少20学时的再培训。 关于建筑工程施工质量验收单元划分的说法， 错误的是（ ） 。A 单位工程可以是一个构筑物 B 分部工程
13、可划分为若干个子分部工程C 分项工程可划分为若干个子分项工程 D 检验批可按变形缝划分 答案：C解析： 参见教材P271。 建筑工程质量验收的划分（1） 建筑工程施工质量验收应划分为单位工程、 分部工程、 分项工程和检验批。（2） 具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个单位工程。 对于规模较大的单位工程， 可将其能形成独主使用功能的部分划分为一个子单位工程， 所以A正确。（3） 分部工程可按专业性质、 工程部位确定。 当分部工程较大或较复杂时， 可按材料种类、 施工特点、 施工程序、 专业系统及类别将分部工程划分为若干子分部工程， 所以B正确。（4） 分项工程可按主要工种、
14、 材料、 施工工艺、 设备类别进行划分， 所以C错误。（5） 检验批可根据施工、 质量控制和专业验收的需要， 按工程量、 楼层、 施工段、 变形缝进行划分，所以D正确。（6） 施工前， 应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案， 并由监理单位审核。 法律关系产生、变更和消灭的原因是（ ）。A法律主体B法律客体C法律内容D法律事实正确答案：D某合同于2022年11月10日签订，2022年11月25日当事人一方认为合同无效，于2022年11月30日向法院申请确认该合同无效，法院于2022年12月28日确认无效，合同没有效力的开始时间是()。A.2022年11月10日B.2022年11月25日C.
15、2022年11月30日D.2022年12月28日答案：A解析：2022新版教材P119页无效合同是指合同内容或者形式违反了法律、行政法规的强制性规定和社会公共利益，因而不能产生法律约束力，不受到法律保护的合同。无效合同的特征是：(1)具有违法性；(2)具有不可履行性；(3)自订立之时就不具有法律效力。建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。A.安全生产许可证B.施工许可证C.建设用地规划许可证D.建设工程规划许可证答案：B解析：2022版教材P43页建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工
16、许可证。某施工企业承接了某住宅小区中10#楼的土建施工任务，项目经理部针对该10#楼编制的施工组织设计属于()。A.施工组织总设计B.单项工程施工组织设计C.单位工程施工组织设计D.分部工程施工组织设计答案：C解析：2022新版教材P25页 单位工程施工组织设计是以单位工程（如一栋楼房、一个烟囱、一段道路、一座桥等）为对象编制的。#关于建筑地面检查的说法，正确的是( )。A.防水隔离层应采用蓄水方法，蓄水深度最浅处不得小于20mmB.防水隔离层应采用淋水方法，淋水时间不得少于24hC.建筑地面的面层应采用泼水方法D.建筑地面的面层应采用蓄水方法答案：C解析：2022版教材P301页 (5)检查
17、防水隔离层应采用蓄水方法，蓄水深度最浅处不得小于10mm，蓄水时间不得少于24h;检查有防水要求的建筑地面的面层应采用泼水方法。二级建造师考试题免费下载5篇 第3篇建筑砂浆按所用胶凝材料的不同，可分为( )。A.水泥砂浆B.石灰砂浆C.砌筑砂浆D.抹面砂浆E.水泥石灰混合砂浆答案：A,B,E解析：2022版教材P32页建筑砂浆按所用胶凝材料的不同，可分为水泥砂浆、石灰砂浆、水泥石灰混合砂浆等；根据建筑法的要求，实行施工总承包的，如果分包单位不服从管理导致生产安全事故，则（）。A.由总承包单位承担主要责任B.由分包单位承担主要责任C.由总承包单位承担全部责任D.由分包单位承担连带责任答案：B解析
18、：2022版教材P210页建筑法规定，分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。建设工程安全生产管理条例进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。某项目由具备相应建筑企业资质的建设单位自行施工，关于确定监理单位的说法，正确的是（ ）。A.应当自行委托监理单位B.应当招标选择监理单位C.某些情况下，可不委托监理单位D.应当由建设主管部门指定监理单位答案：C解析：监理单位承担的监理业务，可以由建设单位直接指名委托，或者由建设单位通过竞争方式择优委托。建设单位可根据需要委托个监理单位来承担工程建设项目全
19、部或部分阶段的监理，也可委托几个监理单位承担不同阶段的监理。某些情况也可以不委托监理。请教:2022年二级建造师法规与相关知识最后冲刺试卷(1)第1大题第47小题如何解答?某施工单位违反施工程序，导致一栋7层正在建设的楼房倒塌，致使5名工人死亡，直接经济损失4000余万元人民币，根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事件属于（）事故。A特别重大B重大C较大D一般： B：正确答案：C答案分析：怎么区别一般事故，较大事故，重大事故，特重大事故根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（
20、包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。 关于建筑幕墙防雷构造要求的说法，正确的是（ ）。A.幕墙的铝合金立柱在不小于10m范围内采用柔性导线连通上、下柱B.幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体结构的均压环焊接连通C.防
21、雷连接的钢构件在完成后不需进行防锈油漆涂刷D.在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护好所有的镀膜层答案：B解析：2022版教材P121八、建筑幕墙的防雷构造要求 （1）幕墙的防雷设计应符合国家现行标准建筑物防雷设计规范GB50057-2022和民用建筑电气设计规范JGJ16的有关规定。 （2）幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接，连接部位清除非导电保护层。 （3）幕墙的铝合金立柱，在不大于10m范围内宜有一根立柱采用柔性导线，把每个上下柱的连接处连通。导线截面积铜质不宜小于25mm2，铝质不宜小于30mm2。 （4）主体结构有水平压环的楼层，对应导电通路的立柱预埋件或固定件应用圆钢或扁钢
22、与均压环焊接连通。镀锌圆钢直径不宜小于12mm，镀锌扁钢截面不宜小于5mm40mm。避雷接地一般每三层与均压环连接。 （5）兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造，与主体结构屋顶的防雷系统应有效连通。 （6）在有镀膜层的构件上进行防雷连接 ，应除去其镀膜层。 （7）使用不同材料的防雷连接应避免产生双金属腐蚀。 （8）防雷连接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆处理。 （9）幕墙工程防雷施工应符合国家标准建筑物防雷工程施工与质量验收规范的要求下列重力式混凝土墩、台施工要求，正确的有( )。A.墩台混凝土浇筑前应对基础混凝土顶面做凿毛处理，清除锚筋污锈B.墩台混凝土宜水平分层浇筑
23、，每层高度宜为1mC.墩台混凝土分块浇筑时，每块面积不得小于50D.明挖基础上灌筑墩、台第一层混凝土时，要防止水分被基础吸收E.墩台混凝土分块浇筑时，接缝应与墩台截面尺寸较大的一边平行，邻层分块接缝应错开答案：A,C,D解析：2022版教材P61页重力式混凝土墩台施工(1）墩台混凝土浇筑前应对基础混凝土顶面做凿毛处理，清除锚筋污锈。A正确。(2）墩台混凝土宜水平分层浇筑，每层高度宜为1.52m。B错误。(3）墩台混凝土分块浇筑时，接缝应与墩台截面尺寸较小的一边平行（E错误），邻层分块接缝应错开，接缝宜做成企口形。分块数量，墩台水平截面积在200m2内不得超过2块；在300m2以内不得超过3块。
24、每块面积不得小于50m2，C正确。(4）明挖基础上灌注墩台第一层混凝土时，要防止水分被基础吸收或基顶水分渗入混凝土而降低强度。D正确。 沉入土中的桩，将使桩周附近（ ）倍桩径范围内的土受到很大的重塑作用，因此在黏土中沉桩时，当桩距较小时，更应注意沉桩顺序。A12B23C34D35正确答案：D二级建造师考试题免费下载5篇 第4篇关于石灰工业废渣稳定砂砾基层施工技术要求，正确的有()。A、 施工期间最低气温应在0以上B、 配合比应准确C、 含水量宜略大于最佳含水量D、 必须保湿养护E、 碾压时应采用先重型后轻型的压路机组合碾压答案：B,C,D解析：(2) 按规范要求进行混合料配合比设计，使其符合设
25、计与检验标准的要求。(5) 混合料含水量宜略大于最佳含水量。(4) 混合料的养护采用湿养，始终保持表面潮湿。生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，被判处有期徒刑的，根据我国安全生产法的规定，自刑罚执行完毕之日起（ ）。A、 2年内不得担任本施工企业的中层管理人员B、 3年内不得担任监理单位的主要负责人C、 5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人D、 终身不得担任任何施工企业的主要负责人答案：C解析：事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照；对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证
26、书；事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。某水闸由闸室和上、下游连接段三部分组成，其中下游连接段通常包括护坦(消力池)、海漫、下游防冲槽以及下游翼墙与护坡，海漫的构造要求包括（ ）。A表面粗糙B透水性差C整体刚度大D块石上小下大答案：A解析：海漫构造要求：表面粗糙，能够沿程消除余能；透水性好，以利渗流顺利排出；具有一定的柔性，能够适应河床变形。根据建设工程安全生产管理条例，关于建设单位安全责任的说法中，错误的是()。A.对向施工企业提供的勘察资料的真实性、正确性、完整性负责B.进行安全施工技术交底C.依法履行
27、合同，不得压缩合同约定的工期D.对拆除工程进行备案答案：B解析：2022新版教材250252页 建设单位相关的安全责任：一、依法办理有关批准手续；二、向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料；三、不得提出违法要求和随意压缩合同工期；四、确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用；五、不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等；六、申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料。七、装修工程和拆除工程的规定：建设工程安全生产管理条例进一步规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政
28、府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：施工单位资质等级证明；拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；拆除施工组织方案；堆放、清除废弃物的措施。建设工程定额中，挖土方工程用的挡土板的消耗量指标，应该用()等指标A.一次使用量B.摊销量C.周转使用次数D.最终回收量E.理论净用量答案：A,B解析：2022新版教材P62页定额中周转材料消耗量指标的表示，应当用一次使用量和摊销量两个指标表示。设计无要求时，现浇混凝土结构拆模顺序是()。A.先支先拆，后支后拆，先拆非承重，后拆承重B.先支后拆，后支先拆，先拆非承重，后拆承重C.先支后拆，后支先拆，先拆承重，后拆非承重D.先支先拆，后支后拆，先拆
29、承重，后拆非承重答案：B解析：2022版教材P220页如果模板设计无具体要求时，可按先支的后拆，后支的先拆，先拆非承重的模板，后拆承重的模板及支架。混凝土的水平运输设备主要有( )。A.有轨运输B.门机C.无轨运输D.缆机E.履带式起重机答案：A,C解析：2022版教材P101页 通常混凝土的水平运输设备主要有有轨和无轨运输两种。二级建造师考试题免费下载5篇 第5篇隧道衬砌的施工缝和沉降缝常采用()防水。A、止水带B、油毡C、乳化沥青D、沥青砂浆答案：A解析：衬砌的施工缝和沉降缝采用橡胶止水带或塑料止水带防水时，止水带不得被钉子、钢筋和石子刺破。在固定止水带和灌筑混凝土过程中应防止止水带偏移。
30、应加强混凝土振捣，排除止水带底部气泡和空隙，使止水带和混凝土紧密结合。与门窗工程相比，幕墙工程必须增加的安全和功能检测项目是（）。 A.抗风压性能 B.空气渗透性能 C.雨水渗漏性能 D.平面变形性能答案：D解析：本题考查的是建筑装饰装修工程质量验收的有关规定。幕墙工程有关安全和功能检测项目有平面变形性能，而门窗工程没有这一项。行政法规的制定主体是（）。A.全国人民代表大会 B.全国人民代表大会常务委员会C.国务院 D.最高人民法院答案：C解析：参见教材P4。我国法的形式主要包括以下几种：宪法、法律、行政法规、地方性法规、行政规章、 最高人民法院司法解释规范性文件、国际条约。此外，还要掌握其制
31、定主体，其中行政法规是由最高国家 行政机关即国务院制定的规范性文件。因此，C项正确，ABD项错误。甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法，正确的有（）。A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同答案：B,D,E解析：井下巷道施工常用的降温方法有()。A.通风降温B.井下液氮蒸发降温C.喷雾洒水降温D.个体防
32、护降温E.井下干冰蒸发降温答案：A,C,D解析：通常井下降温措施有加大通风量、喷雾洒水、个体防护、机械制冷降温但是井下液氮和干冰蒸发降温，会影响井下空气中的氧气含量，造成安全隐患，因此正确选项是ACD。根据城市轨道交通工程监测技术规范GB 509112022，基坑工程监测等级为三级的应测项目为( ）。A.支护桩体水平位移B.立柱结构竖向位移C.坑底隆起D.地下水位答案：D解析：可供A建筑公司选择的风险对策有()。A.规避风险B.评估风险C.减轻风险D.自留风险E.转移风险答案：A,C,D,E解析：2022新版教材P40页（三）风险应对常用的风险对策包括风险规避、减轻、自留、转移及其组合等策略。对难以控制的风险向保险公司投保是风险转移的一种措施。