《22年二级建造师模拟冲刺试题集7卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《22年二级建造师模拟冲刺试题集7卷.docx（24页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、22年二级建造师模拟冲刺试题集7卷22年二级建造师模拟冲刺试题集7卷 第1卷业主方是建设工程项目生产过程的总集成者，即（）的集成。A.人力资源B.物质资源C.精神资源D.设计E.知识答案：A,B,E解析：2022新版教材P2页 业主方是建设工程项目生产过程的总集成者人力资源、物质资源和知识的集成。建设工程在开工阶段不能顺延工期的情况是()。A.承包人因施工机械不能及时到位，在开工前7天以书面形式向工程师提出延期开工，工程师在48小时内未作书面答复B.承包人因工人不能按时到岗开工，后以书面形式向工程师提出延期施工C.因设计进度拖延，工程师书面通知承包人延期开工D.因施工场地未达到开工要求，工程师
2、书面通知承包人延期开工答案：B解析：承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师(指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表)提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。选项A属于该情况.选项B没能在开工前7天以书面形式提出延期开工.不能顺延工期;选项C、D属于发包人原因推迟开工，因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。故选项B正
3、确。参见考试用书2Z204012。可以全面了解单位工程成本构成和降低成本来源的施工成本分析方法是()。A.分部分项工程成本分析B.月（季）度成本分析C.年度成本分析D.竣工成本综合分析答案：D解析：2022新版教材P123页单位工程竣工成本分析，应包括以下三方面内容：竣工成本分析；主要资源节超对比分析；主要技术节约措施及经济效果分析。通过以上分析，可以全面了解单位工程的成本构成和降低成本的来源，对今后同类工程的成本管理很有参考价值。 设计、采购和施工任务综合的承包被简称为（ ）。AEPC承包B联合体承包CD-B承包DCM总承包正确答案：A常用水泥中，具有水化热较小特性的是( )水泥。A.硅酸盐
4、B.普通C.火山灰D.粉煤灰E.复合答案：C,D,E解析：2022版教材P29页表2A311032-2常用水泥的主要特性可知，具有水化热大特性的水泥有硅酸盐水泥和普通水泥；具有水化热较小特性的水泥有矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥和复合水泥。适用于各类材质和形状的燃气管道修复技术是( )。 A.裂管法B.短管内衬法C.均匀缩径法D.原位固化法答案：D解析：本题涉及的考点为燃气管道非开挖修复更新技术。裂管法又称胀管法、碎管法或爆管法，其原理是用一组割刀轮将原旧管道切开并胀扩后，回拉带入一根同管径或大一级的新管，以达到替换旧管道或扩容的目的。裂管法可以替换的旧管包括钢管、铸铁管等，可置入的新管包括
5、PE管和钢管。均匀缩径法是把一定厚度的、外径略大于旧管的高密度聚乙烯管，用特制的均匀缩径设备径向缩小，再通过牵引设备拉入旧管中，之后撤掉拉力，并经过一定时间使聚乙烯管自动恢复或者给其一定内压使其恢复原PE管口径并紧贴旧管内壁。原位固化法适用各类材质和形状的管线。其原理是以浸透热固性树脂的纤维增强软管或编织软管作为管道的衬里材料，采用气压或液压法将此软管翻转进管道内，并使浸透热固性树脂的一面贴附在钢管内壁表面并压紧，然后采用热水或蒸汽使软管上的热固性树脂固化，形成一层坚硬的“管中管”结构，从而使已发生破损或失去输送功能的城市燃气和埋地管道在原地原位得到重建和更新。短管内衬法是一种管道局部修复方法
6、。22年二级建造师模拟冲刺试题集7卷 第2卷 水库遇下游保护对象的设计洪水时在坝前达到的最高水位称（ ）。 答案（ ）A校核洪水位B兴利水位C防洪限制水位D防洪高水位正确答案：DA公司经过招投标承包某轧钢生产线机电设备安装工程，合同暂估总价，结算时以合同约定的工程单价和实发工程量进行结算，工程单价不作调整。施工过程中发生下列事件：事件一，工程开工后，原材料涨价和机械租赁费涨价，施工单位因工程成本过高，向业主提出费用索赔。事件二，B分包单位因A公司租凭的大型吊车运输途中发生故障延误3天，并造成人员窝工3天，向A公司进行工期和费用索赔。事件三，整个施工过程中，A公司因改变吊装工艺增加费用2万元；业
7、主提出的工程变更增加费用5万元，延误工期2天；业主要求施工单位赶工增加费用20万；因暴雨造成停工3天，施工单位产生窝工费10万，施工机具修理费5万元；给C公司租赁的吊装设备延误工期3天，增加费用5万。事件四，B公司在电气装置交接试验时，有几台电动机的吸收比小于1.2，A公司拒绝这台电动机进行交接试验。事件五，B公司在自动化仪表温度取源部件与管道安装时，有几处不符合规范要求，A公司要求返工。问题：1.事件一中施工单位向业主提出费用索赔是否合理，简述理由。2.B分包单位向A公司进行工期和费用索赔是否合理？为什么？3.列式计算事件四中A公司应向业主索赔的费用和工期。并说明不能索赔项的理由。4.说明事
8、件四中A公司拒绝几台吸收比小于1.2的电动机进行交接试验的理由。5.自动化仪表中的温度取源部件与管道安装时有哪些要求？答案：解析：1从本合同规定的内容分析,事件一中,施工单位提出索赔不合理。理由是,合同已明确规定工程单价不做调整,工程单价主要是由人工费、材料费、机械台班费组成,若增加材料费和台班费,势必调整了工程单价,违背合同约定。2从双方的责任和关系出发分析，B分包单位向A公司进行的索赔合理。因大型吊车是A公司租凭的，A公司应准时交付分包单位，责任在A公司。3从机电工程索赔的原因和规定，分析哪些可以索赔，哪些不可以索赔。费用索赔=5+20=25万元；工期索赔=2+3=5天；不能索赔项：(1)
9、改变吊装工艺2万元已含在施工单位的技术措施费用；(2)因暴雨窝工费10万元,机具修理费5万元,属不可抗力的自然灾害原因造成,合同法规定,不可抗力原因引起的费用损失各自承担,工期可顺延；(3)吊车租赁延长工期3天,增加费用5万元,因吊车是施工单位自己租赁,造成的工期延误和费用损失应自负。4.事件四中A公司拒绝几台吸收比小于1.2的电动机进行交接试验的理由是：凡吸收比小于1.2的电动机，都应先干燥后再进行交流耐压试验。5.自动化仪表的温度取源部件与管道安装时的要求：温度取源部件与管道垂直安装时，取源部件轴线应与管道轴线垂直相交；在管道的拐弯处安装时，宜逆着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线相重合；
10、与管道呈倾斜角度安装时，宜逆着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线相交。 二级建造师应具备（ ）等执业能力。A有丰富的施工管理专业知识B具有一定的工程技术水平C一定的施工组织能力D了解工程建设强制性标准E接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平正确答案：CDE本题主要考查二级建造师执业的技术能力的要求。二级建造师应具备的执业技术能力包括：了解工程建设的法律、法规、工程建设强制性标准及有关行业管理的规定；具有一定的施工管理专业知识；具有一定的施工管理实践经验和资历，有一定的施工组织能力，能保证工程质量和妄全生产。解答此题应注意与一级建造师执业的技术能力的要求相区别选项E是一级和二级建造师都必须必备
11、的条件。关于二级建造师变更注册的说法，正确的是（ ）。A.变更注册后，注册有效期重新计算B.申请变更注册应当提交工作调动证明C.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任D.变更注册只能由原聘用企业申请答案：B解析：2022版教材P 64A项，在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。C项，因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。D项，注册建造师变更聘用企业的，应当在与新聘用企业签订聘用合同后的1个
12、月内，通过新聘用企业申请办理变更手续。场景（十一）某电信公司在市中心新建电信大厦，该工程为钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上七层。施 工阶段由监理公司负责监理。电信公司将工程发包给甲施工单位，经电信公司同意，甲将消防 工程采用包工包料的方式分包给乙公司。为节约成本，电信公司要求降低节能标准，更换材 料。工程竣工验收并进行工程文件移交、归档。电信大厦投入使用后三个月，位于三楼的一处 消防管控制阀因质量不合格漏水，造成某通信设备调试公司存放于该楼的两台电子设备损坏， 直接经济损失近百万元下列关于该项目档案移交和文件归档说法，正确的有 ( )A.甲、乙监理公司应各自整理本单位形成的工程文件并向电信公
13、司移交B.应由甲负责收集、汇总乙形成的工程档案并向电信公司移交 C.监理公司应在工程施工验收前，将形成的工程档案向电信公司归档D.监理公司应根据城建管理机构要求对档案进行审查，合格后向电信公司移交E.工程档案一般不少于两套，一套(原件）由电信公司保管，一套移交当地城建档案馆(室）答案：B,D解析：建设单位收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的工程档案；施工、监理单位应当在工程竣工验收前，将各自形成的有关工程档案向建设单位归档。建设工程项目实行总承包的，总承包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案，并应及时向建设单位移交；各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总承包
14、单位。建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位负责收集、整理立卷其承包项目的工程文件，并及时向建设单位移交。工程档案一般不少于两套，一套由建设单位保管，一套（原件）移交当地城建档案馆（室）。根据我国担保法的规定，在发生下列()债权债务纠纷，债务人不履行债务时，债权人可以行使留置权。A.运输合同B.加工承揽合同C.建设工程合同D.保管合同E.买卖合同答案：A,B,D解析：2022版教材P32页 担保法规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。22年二级建造师模拟冲刺试题集7卷 第3卷在砖墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于( )mm，洞口
15、净宽不应超于1m。A.800B.600C.1000D.500答案：D解析：2022版教材P72页(9)在砖墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于500mm，洞口净宽不应超过1m。抗震设防烈度为9度地区建筑物的施工洞口位置，应会同设计单位确定。临时施工洞口应做好补砌。反映流动式起重机的起重能力、最大起升高度随（ ）变化而变化的规律的曲线称为起重机的特性曲线。A.臂长B.额定起重量C.回转速度D.工作半径E.幅度答案：A,D解析：2022版教材P36本题考查的是流动式起重机的参数及使用要求。反映流动式起重机的起重能力随臂长、工作半径的变化而变化的规律和反映流动式起重机的起升高度随臂长、工
16、作半径变化而变化的规律的曲线称为起重机的特性曲线。#下述工作中，属于特殊过程质量控制工作内容的是（）。A.选择质量控制点并实施控制 B.建筑物施工过程中的沉降观测 C.对施工中各种投入要素质量进行控制 D.对可能引起工程变更的因素和条件进行管理和控制答案：A解析：2022新版教材P169页 对在项目质量计划中界定的特殊过程，应设置工序质量控制点，抓住影响工序施工质量的主要因素进行强化控制。( )的情况与主堆石相似，但对密度的要求相对较低A.垫层B.过渡C.主堆石D.下游堆石答案：D解析：2022版教材P91页 （6）下游堆石的情况与主堆石相似，但对密度的要求相对较低。 路面基层(底基层)施工中
17、常见的质量控制关键点不包括()。A.基层施工所采用设备组合及拌和设备计量装置校验B.路面基层(底基层)材料的含水量、拌和均匀性、配合比C.路面基层(底基层)的压实度、弯沉值、平整度及横坡等D.路面施工机械设备配置与压实方案 答案：D解析：本题考核的是路面基层(底基层)施工中常见的质量控制关键点。 路面基层(底基层)施工中常见的质量控制关键点:(1)基层施工所采用设备组合及拌合设备计量装置校验。(2)路面基层(底基层)所用结合料(如水泥、石灰)剂量。(3)路面基层(底基层)材料的含水量、拌合均匀性、配合比。(4)路面基层(底基层)的压实度、弯沉值、平整度及横坡等。(5)如采用级配碎(砾)石还需要
18、注意集料的级配和石料的压碎值。(6)及时有效地养护。路面施工机械设备配置与压实方案属于沥青混凝土路面施工中常见质量控制关键点。 法律行为主体只有取得了相应的民事权利能力和行为能力以后作出的民事行为（ ）才能认可。A国家B社会C政府D法律正确答案：D22年二级建造师模拟冲刺试题集7卷 第4卷超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应由( )单位组织专家论证。A.施工单位B.设计单位C.建设单位D.监理单位答案：A解析：2022版教材P262页 对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。采用阴极保护的埋地钢管与随桥燃气管道之间应设置( )装置。
19、A.绝缘B.接地C.消磁D.绝热答案：A解析：本题考察燃气管道随桥梁敷设宜采取的安全防护措施。燃气管道随桥梁敷设，宜采取如下安全防护措施：(1)敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管，尽量减少焊缝，对焊缝进行100无损探伤。(2)跨越通航河流的燃气管道管底高程，应符合通航净空的要求，管架外侧应设置护桩。(3)在确定管道位置时，应与随桥敷设的其他可燃气体管道保持一定间距。(4)管道应设置必要的补偿和减震措施。(5)过河架空的燃气管道向下弯曲时，向下弯曲部分与水平管夹角宜采用45形式。(6)对管道应做较高等级的防腐保护。(7)采用阴极保护的埋地钢管与随桥管道之间应设置绝缘装置。关于建
20、设工程价款优先受偿权的司法解释中，不能优先受偿的价款是()。A.施工人员的报酬B.实际支出的材料价款C.施工机械设备费用D.发包方违约造成的损失答案：D解析：2022版教材P116最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复中规定：(1)人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照合同法第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。(2)消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。(3)建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损
21、失。(4)建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。 （）不是施工管理责任制中规定的项目经理的责任。A.对工程项目的生产负全面领导责任B.领导组织生产C.提出有针对性的管理要求，严格履行考核指标和安全生产奖惩办法D.对女员工进行安全技术和安全纪律教育正确答案：D施工安全管理责任制中规定的项目经理的责任：对合同工程项目的安全生产负全面领导责任；领导组织安全生产检查；提出有针对性的安全管理要求，严格履行安全考核指标和安全生产奖惩办法。某施工单位和某学校签订了教学楼承建合同，2栋5层框架结构。合同约定：（1）因设计图纸已齐全，结构造型简单，且施工
22、单位熟悉周边环境及现场条件，甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。（2）施工单位每提前或延误奖励或罚款1万元/d；（3）施工中工程量变化10%以内的风险，由施工单位承担。双方就施工进度计划（如下图所示，单位：周）达成一致。施工过程中，发生如下事件：事件1：施工单位应建设单位要求负责办理相关污水排水手续；项目部将雨水、污水直接排入市政污水管网。事件2：项目进行中，发生如下情况：（1）A工作为土方开挖工程，原合同土方量为500m3，因设计变更实际土方量为600m3。（2）C工作施工完成后，甲方认为某管线安装位置与设计图纸不符，经剥开检查确实有误，延误工期2周。（3）I工作施工中，学校提
23、供的设计图纸存在错误，修改设计造成进度拖延5周。事件3：施工单位严格按照成本管理工作的要求，有条不紊地开展项目成本计划、成本控制、成本核算等一系列管理工作，并按“三同步”的原则实施施工成本核算。1根据背景资料，本工程采用固定总价合同模式是否妥当？并说明理由。除背景材料中固定总价合同模式外，常用的合同计价模式还有哪些（至少列出3项）？2事件1中，指出不妥指出并给出正确做法。3事件2中，列式计算工作A施工单位可索赔的工期是多少天？若没有其他延误事件，分别指出本项目建设单位签认的工期和实际工期分别是多少天？按工期奖罚条款，施工单位应得到奖励或罚款是多少万元？4事件3中，成本管理内容还有哪些？指出成本
24、核算的“三同步”原则具体内容。答案：解析：1本工程采用固定总价合同模式妥当。因为该项目规模小、技术难度低、具有完整的施工图纸，且工期未超过1年，根据规定可采用固定总价合同。常用的合同计价模式还有：（1）变动总价合同（可调总价合同）；（2）固定单价合同；（3）变动单价合同（可调单价合同）；（4）成本加酬金合同（成本补偿合同）。2事件1中的不妥之处有：（1）施工单位办理相关污水排放手续不妥。正确做法为：应由建设单位办理污水排放手续。（2）雨水排入市政污水管网不妥。正确做法为：雨水应排入市政雨水管网。（3）污水直接排入市政污水管网不妥。正确做法为：污水应经沉淀处理后方可排入市政污水管网。3（1）事件
25、2中，工作A可提出的工期索赔为：600?500（1+10%）/（500/10）=1（周），即可以索赔7d。（2）原网络图关键线路为，工期为37周。事件2的三个延误时间导致网络图发生了如下图所示的变化（A工作实际施工时间为600（500/10）=12周），新的关键线路为，工期为41周。可索赔的工期除了A工作的1周外，还有I工作的1周，因为I工作有4周的总时差，所以可索赔：延误时间-总时差=5-4=1周，所以总共可以索赔2周所以，本项目建设单位签认（认可）的工期为：原计算工期+可索赔工期=37+2=39周，即273天；实际工期为新网络图所算得的工期：41周，即287d。应罚款（287-273）1=
26、14（万元）。分析各工作的延误能否索赔：（1）A工作施工单位可提出的工期和费用索赔，因为设计变更是建设单位应承担的责任，但承包人承担10%工程量变化的风险。因此，可提出的工期索赔为：600?500（1+10%）/（500/10）=1周。（2）C工作的延误是施工单位应承担的责任。（3）I工作存在4周的总时差，可提出1周工期索赔。4事件3中，成本管理内容还有：成本分析、成本考核。成本核算的“三同步”原则具体指：形象进度、产值统计、成本归集。 沟槽开挖前，为编制好沟槽开挖方案必须做下列技术工作：（ ）。A查明地下水位、土质B查明地下现有管道、构筑物C土方挖掘机进场验收D制定土方开挖、调运方案E制定沟
27、槽降水、支撑等安全措施正确答案：ABDE22年二级建造师模拟冲刺试题集7卷 第5卷根据建筑安装工程费用项目组成(44号文)，施工企业按照规定支付员工的集体福利费、夏季防暑降温、冬季采暖补贴、上下班交通补贴等属于()。A.劳动保护费B.劳动保险费和职工福利费C.人工费D.规费答案：B解析：2022新版教材P50页6。劳动保险和职工福利费 劳动保险和职工福利费是指由企业支付的职工退职金、按规定支付给离休干部的经费，集体福利费、夏季防暑降温、冬季取暖补贴、上下班交通补贴等。 按照国际惯例，索赔费用组成中的分包费用是指（ ）的索赔款额。A总包商向分包商B分包商向总包商C分包商向发包人D发包人向分包商正
28、确答案：B关于边沟施工的说法，正确的有（ ）。A.边沟设置于挖方地段和填土高度小于边沟深度的填方地段B.边沟沟底纵坡应衔接平顺C.曲线外侧边沟应适当加深，其增加值应大于超高值D.土质地段的边沟纵坡大于0.3%时应采取加固措施E.路堤靠山一侧的坡脚应设置不渗水的边沟答案：A,B,E解析：2022版教材P13（1）边沟设置于挖方地段和填土高度小于边沟深度的填方地段。（2）边沟沟底纵坡应衔接平顺。平曲线处边沟施工时，沟底纵坡应与曲线前后沟底纵坡平顺衔接，不允许曲线内侧有积水或外溢现象发生。曲线外侧边沟应适当加深，其增加值等于超高值。（3）土质地段的边沟纵坡大于3%时应采取加固措施。采用干砌片石对边沟
29、进行铺砌时，应选用有平整面的片石，各砌缝要用小石子嵌紧；采用浆砌片石铺砌时，砌缝砂浆应饱满，沟身不漏水；若沟底采用抹面时，抹面应平整压光。（4）路堤靠山一侧的坡脚应设置不渗水的边沟。隧道监控量测时，量测部位和测点布置，应根据( )等确定。A.地质条件B.量测项目C.施工方法D.监控人员素质E.隧道长度答案：A,B,C解析：2022版教材P164页隧道监控量测时，量测部位和测点布置，应根据地质条件、量测项目和施工方法等确定。在正常使用条件下，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏的最低保修期限为（）年。A.2B.3C.4D.5答案：D解析：2022版教材P269页 在正常使用条件
30、下，建设工程的最低保修期为：（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。根据我国劳动法的规定，对未成年工的特殊保护规定主要包括（）。A.不得安排未成年工从事矿山井下的劳动B.不得安排未成年工从事有毒有害的劳动C.不得安排未成年工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动D.不得安排未成年工从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动E.用人单位应当对未成年工定期进行健康检查答案：A,B,D,E解析：2022新版教材P145页劳动法规定，对未成年工的特殊保护规定主要包括：不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的
31、劳动。用人单位应当对未成年工定期进行健康检查。22年二级建造师模拟冲刺试题集7卷 第6卷按照重大危险源的种类和能量在意外状态下可能发生事故的最严重后果，重大危险源分为四级，其中可能造成特大事故的应为（）等级。A.一级重大危险源B.二级重大危险源C.三级重大危险源D.四级重大危险源答案：B解析：按照重大危险源的种类和能量在意外状态下可能发生事故的最严重后果，重大危险源分为以下四级：一级重大危险源：可能造成特别重大事故的；二级重大危险源：可能造成特大事故的；三级重大危险源：可能造成重大事故的；四级重大危险源：可能造成一般事故的。风管系统上经常拆卸的（）可采用可单独拆卸的绝热结构。A.法兰B.阀门C
32、.过滤器D.消声器D.静压箱答案：A,B,C解析：本题考查的是通风空调风管系统的技术要求。风管系统上经常拆卸的法兰、阀门、过滤器及检查点等采用可单独拆卸的绝热结构。可用于各级公路的基层和底基层的结构是()。A.级配碎石B.填隙碎石C.级配砾石D.级配碎砾石答案：A解析：2022版教材P46 此题主要考察粒料基层（底基层）包括内容及适用范围。级配碎石可用于各级公路的基层和底基层；级配砾石、级配碎砾石以及符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾，可适用于轻交通的二级和二级以下公路的基层以及各级公路的底基层。下列选项中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是（）。A.已经取得建设工
33、程规划许可证B.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费C.施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.有保证工程质量和安全的具体措施答案：B解析：2022新版教材P201页建筑施工企业安全生产许可证管理规定中规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入；(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有
34、关部门考核合格；(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；(6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格；(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；(9)有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；(11)有生产安全事故应急救
35、援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；(12)法律、法规规定的其他条件。下列施工组织设计编制、审核和审批工作实行分级管理制度的说法，正确的有（ ）。A.施工组织总设计应由总承包单位项目负责人审批B.单位工程施工组织设计应由项目技术负责人审批C.施工方案应由项目技术负责人审批D.重点、难点分部（分项工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。E.由专业承包单位施工的分部（分项工程或专项工程的施工方案，应由专业承包单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批答案：C,D,E解析：2022版教材P194A1.根据建筑施工组织设计规
36、范GBAT 505022022的要求，施工组织总设计应由项目负责人主持编制、总承包单位技术负责人审批；所以A项错误单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批B不是项目部技术负责人。专项工程施工组织设计（施工方案）应由项目技术负审批；C正确；重点、难点分部（分项工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。由专业承包单位施工的分部（分项工程或专项工程的施工方案，应由专业承包单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批质量缺陷备案的内容包括( )。A.质量缺陷产生的部位、原因B.质量缺陷造成的经济损失C.对质量缺陷如何处理D.质量
37、缺陷是否处理E.对建筑物使用的影响答案：A,C,D,E解析：2022版教材P217页 (2)质量缺陷备案的内容包括：质量缺陷产生的部位、原因，对质量缺陷是否处理和如何处理以及对建筑物使用的影响等。22年二级建造师模拟冲刺试题集7卷 第7卷 分部工程应由（ ）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。A设计单位项目负责人B建设单位项目技术负责人C总监理工程师D监理工程师正确答案：C活动隔墙与玻璃隔墙每批应至少抽查20%，并不得少于()间。A.3B.4C.5D.6答案：D解析：2022版教材P210页(3)活动隔墙与玻璃隔墙每批应至少抽查20%，并不得少于6间。不足6间时，应全数检查。施
38、工单位可以按照施工合同的约定，接受（）的委托进行工程档案的组织和编制工作。A.建设单位B.咨询单位C.设计单位D.监理单位答案：A解析：2022新版教材P285页 （3）可以按照施工合同的约定，接受建设单位的委托进行工程档案的组织和编制工作。管涵通常采用工厂预制钢筋混凝土管的成品管节，管节断面形式分为( )等。A.圆形B.椭圆形C.卵形D.矩形E.正六边形答案：A,B,C,D解析：2022版教材P67页 成品管的管节断面形式分为圆形、椭圆形、卵形、矩形。活动隔墙安装按固定方式不同分为（ ）固定方式。A.悬吊导向B.推拉导向C.支承导向D.平开导向E.旋转导向答案：A,C解析：2022版教材P1
39、05“活动隔墙安装按固定方式不同分为悬吊导向式固定、支承导向式固定方式”。2022年5月实际完成的某工程按2022年5月签约时的价格计算，工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为 0.2，各参加调值的部分，除钢材的价格指数增长了 10%外其余都未发生变化，钢材费用占调值部分的50%，按价格指数调整法公式法计算，则该工程实际价款变化值为（）万元。A.20B.30C.40D.50答案：C解析：因为该工程固定要素的系数为0.2，所以可调部分的系数为0.8，又由于钢材费用占调值部分的50%，则钢材费用的系数应为0.40：根据公式得工程实际价款变化值为：10000.2+0.850%（1+10%）+0.850%-1）=40万元，故选择C。