《22年监理工程师模拟冲刺试题集6节.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《22年监理工程师模拟冲刺试题集6节.docx（20页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、22年监理工程师模拟冲刺试题集6节22年监理工程师模拟冲刺试题集6节 第1节某公路工程工作量计价600万元,计划当年上半年内完工,主要材料金额占施工总产量的625,预付备料款占工程款25,当年上半年各月实际完成施工产值见表7-6所示。1、计算本工程的预计备料款和起扣点。答案：解析：1、预付备料款：6000.25150（万元）起扣点：600-1500.625360（万元）下列属于卓越绩效模式核心价值观内容的有（）。A.远见卓识的领导B.顾客驱动C.结果导向D.系统管理E.学习.改进与创新答案：A,B,D,E解析：考核卓越绩效模式的基本特征和核心价值观。卓越质量管理模式的核心价值观：（1）远见卓识
2、的领导；（2）战略导向；（3）顾客驱动；（4）社会责任；（5）以人为本；（6）合作共赢；（7）重视过程与关注结果；（8）学习、改进与创新；（9）系统管理。参见教材P48。双代号网络计划中，关键工作是指()的工作。A、总时差最小B、自由时差为零C、时间间隔为零D、时距最小答案：A解析：总时差最小的工作为关键工作。将这些关键工作相连，并保证相邻两项关键工作之间的时间间隔为零而构成的线路就是关键线路。监理工程师受建设单位委托控制建设工程设计进度时，应核查分析设计单位的（）。A.技术经济定额B.技术经济责任制C.设计图纸进度表D.设计绩效考核制度答案：C解析：考核监理单位的进度监控。在设计进度控制中，
3、监理工程师要对设计单位填写的图纸进度表进行核查分析，并提出自己的见解。参见教材P114。根据标准施工总承包招标文件中的合同条款及格式，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段进行的是（）。A、联动试车 B、保证工程满足合同要求的试验 C、功能性试验 D、产能及环保指标测试答案：C解析：本题考查的是竣工验收管理。第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验。参见教材P123。下列对于应急费的阐述，正确的是（）。A.包括未明确项目的准备金和不可预见准备金B.不可预见准备金是为了补偿直至工程结束时的未知价格增长C.不可预见准备金是用来支付那些几乎
4、可以肯定要发生的费用D.未明确项目准备金是用来补偿估算的误差答案：A解析：考点:世界银行和国际咨询工程师联合会建设工程投资构成。应急费包括：未明确项目的准备金，只用于不可能明确的潜在项目，不是为了支付工作范围以外可能增加的项目，不是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况，也不是用来补偿估算的任何误差，因此它是估算不可缺少的一个组成部分；不可预见准备金，针对物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。只是一种储备，可能不动用。选项B描述的是建设成本上升费用。资金成本中主要用于比较各种筹资方式资金成本的高低，确定筹资方式的重要依据的是()。A.边际资金成本B.综合资金成本C.个别资金成本D.权益
5、资金成本答案：C解析：2022版教材P46-48本题考查的是资金成本与资本结构。个别资金成本主要用于比较各种筹资方式资金成本的高低，是确定筹资方式的重要依据。下列事件中，需要进行现场签证的是（）。A.合同范围以内零星工程的确认B.修改施工方案引起工程量增减的确认C.承包人原因导致设备窝工损失的确认D.合同范围以外新增工程的确认答案：B解析：本题考查的是现场签证。现场签证的范围一般包括：（1）适用于施工合同范围以外零星工程的确认；（2）在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量；（3）非承包人原因导致的人工、设备窝工及有关损失；（4）符合施工合同规定的非承包人原因引起的工程量或费用增减；（5
6、）确认修改施工方案引起的工程量或费用增减；（6）工程变更导致的工程施工措施费增减等。22年监理工程师模拟冲刺试题集6节 第2节建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，其特点有（）。A.出卖人与买受人订立合同，不以转移财产所有权为目的B.买卖合同是双务、有偿合同C.买卖合同以实物的交付为合同成立的条件D.出卖人转移财产所有权，可不以买受人支付价款为对价答案：B解析：考点:建设工程材料设备采购合同的概念。出卖人与买受人订立合同，以转移财产所有权为目的。出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价。买卖合同并不以实物的交付为合同成立的条件。在FIDIC施工合同下，发包人终止合同，承包商有权索赔（）
7、。A.费用、利润但不包括工期B.工期、费用，但不包括利润C.工期，但不包括费用D.工期、费用和利润答案：A解析：本题考查的是索赔的主要类型。在FIDIC施工合同下，发包人终止合同，则承包商有权索赔费用、利润。3月5日，甲为借贷，将自有厂房和设备抵押给乙，签订抵押合同；3月20日，双方向有关部门办 理抵押登记。则厂房和设备抵押权设立的时间分别为（ ）A.3月5日，3月20日B.3月20日，3月20日C.3月5日，3月5日D.3月20日，3月5日答案：D解析：厂房属于不动产，抵押权登记时设立，设备属于动产，抵押权自合同生效时设立 某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差和自由时差(
8、)周。 A.均为1B.分别为2和1C.分别为4和1D.均为4 答案：B解析：2022教材P62-64工作B的总时差：本工作的波形线加上所有随后工作的波形线的路线，求和取最小的路线的值就是总时差。包含B工作的线路有三条，分别是，波形线累加长度分别为2，4，4，故总时差为最小值2周。工作B的自由时差就是指该工作波形线的水平投影长度，即自由时差为1周。故选项B正确。施工单位提出工程变更的情形一般有（ ）。A.图纸不便施工，变更后更经济、方便B.图纸出现错、漏、碰、缺等缺陷而无法施工C.采用新材料、新产品、新工艺、新技术的需要D.建设工程项目周期长、涉及的关系复杂E.施工单位考虑自身利益，为费用索赔而
9、提出工程变更答案：A,B,C,E解析：施工单位提出工程变更的情形一般有：图纸出现错、漏、碰、缺等缺陷而无法施工 ；图纸不便施工，变更后更经济、方便；采用新材料、新产品、新工艺、新技术的需要；施工单位考虑自身利益，为费用索赔而提出工程变更。参见教材 P128。以下有关设计合同特征的说法，正确的是（）。A.设计阶段是优化和控制工程质量及工程造价最关键、最有利的阶段B.设计招标无具体量化的工作量，灵活性较大C.设计可以按设计工作深度的不同，分期、分阶段招标，逐步细化落实设计成果D.设计招标由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序E.设计招标中不得使用未中标的投标人的方案答案：A,B,C解
10、析：知识点:勘察设计招标的特点。选项D，设计招标在开标时由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序。选项E，招标人如果要采用未中标人投标文件中的技术方案，须征得未中标人的书面同意并给予合理的使用费。2022版教材P25。某工业项目建设投资额8250 万元(不含建设期贷款利息)，建设期贷款利息为620 万元，全部流动资金700 万元，项目投产后正常年份的息税前利润500 万元，则该项目的总投资收益率为()。A.5.22%B.5.67%C.5.64%D.6.67%答案：A解析：500/(8250+620+700)=5.
11、22%下列选项中，不属于常用风险分析与评价方法的是()。A.调查打分法B.蒙特卡洛模拟法C.计划评审技术法D.头脑风暴法答案：D解析：2022版教材P171-180本题考查的是建设工程风险管理。常用的风险分析与评价方法有调查打分法、蒙特卡洛模拟法、计划评审技术法和敏感性分析法等。22年监理工程师模拟冲刺试题集6节 第3节我国建设工程施工合同（示范文本）规定，建筑工程一切险的投保人应当是()A、施工合同的发包人B、施工会同的承包人C、施工合同发包人和承包人D、工程项目的代建方和施工合同的发包人答案：A解析：建筑工程一切险在国外由承包人投保，而在国内，由发包人投保。某工作的实际进度与计划进度如下图
12、所示，表述正确的是（）。 A.第45周为匀速进展B.本工作按计划完成C.第3周停工一周D.第4周末本工作实际完成的任务量小于计划任务量答案：D解析：本题考查的是横道图比较法。选项A，第4周实际完成18，第5周实际完成20，所以不是匀速进展；选项B，本工作在第1周停工半周，不是匀速进展。至检查日期实际完成了70，而计划完成为80，所以未按计划完成；选项C，第3周有一半空白，表示停工半周；选项D，第4周末本工作计划完成任务量为60，实际完成工作量50。设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的()小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应
13、在()小时内对该指示予以确认、更改或撤销。A.12，12B.24，24C.36，36D.48，48答案：D解析：2022版教材P121本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。建筑工程的评标工作应当由（）来实施。A.建设单位B.市招标办公室C.监理单位D.评标委员会答案：D解析：（一）评标委员会的组成1、工程勘察、设计评标由评标委员会负责。2、评标委员会人数为5人以上单数。3、由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表
14、和有关技术、经济等方面的专家组成。（1）其中技术和经济方面的专家不得少于成员总数的2/3。（2）建筑工程设计方案评标时，建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的2/3。 关于工程网络计划的说法，正确的是（）A.关键线路上的工作均为关键工作B.关键线路上工作的总时差均为零C.一个网络计划中只有一条关键线路D.关键线路在网络计划执行的过程中不会发生转移 答案：A解析：当网络计划的计划工期等于计算工期时，关键工作的总时差为零，此时总时差为零的工作组成的线路即为关键工作。当网络计划的计算工期小于计划工期时，关键线路的总时差不为零，此时总时差为最小的工作为关键工作，关键工作组成的线路即为关键线路。下
15、列不属于成本加酬金合同的是（）。A.成本加固定百分比酬金B.成本加固定金额酬金C.最高限额成本加可变酬金D.成本加奖罚答案：C解析：成本加酬金合同的四种形式：成本加固定百分比酬金、成本加固定金额酬金、成本加奖罚、最高限额成本加固定最大酬金。设计施工总承包合同通用条款规定，承包人进度付款申请单的内容应包括（ ）。A.当期索赔应增加和扣减的金额，以及截至当期期末累计索赔金额B.当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额C.当期应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额D.当期应增加的质量保证金金额总额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额E.当期
16、应支付进度款的金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额和已支付的进度付款金额总额答案：A,B,C,E解析：2022版教材P129-131设计施工总承包合同通用条款规定，承包人进度付款申请单应包括下列内容：(1)当期应支付进度款的金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额和已支付的进度付款金额总额；(2)当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；(3)当期根据专用条款约定，计量的已实施工程应支付金额以及截至当期期末累计应支付金额；(4)当期变更应增加和扣减的金额以及截至当期期末累计变更金额；(5)当期索赔应增加和扣减的金额，以及截至当期期末累计索赔金额；(6)当期应支付
17、的预付款和扣减的返还预付款金额以及截至工期期末累计返还预付款金额；(7)当期应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；(8)当期应增加和扣减的其他金额以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。下列有关赢得值法的评价指标，描述正确的是（）。A.投资偏差(SV)，SV0，投资节支B.进度偏差(CV)，CV0，进度提前C.投资绩效指标(CPI)，CPI1，投资节支D.进度绩效指标(SPI)，SPI1，进度延误答案：C解析：2022教材P208-213投资偏差(CV)，CV0，投资节支；进度偏差(SV)，SV0，进度提前；投资绩效指标(C2022教材PI)，C2022教材PI1，投
18、资节支；进度绩效指标(S2022教材PI)，S2022教材PI1，进度提前。22年监理工程师模拟冲刺试题集6节 第4节 合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。A合同公证书B仲裁协议书C履约保函D合同担保书正确答案：B注浆要求事项，不符合规定的是（）A.注浆前,进行试泵与注水试验,安装注浆管路和止浆塞B.用1.5?2倍的注浆终压对注浆管路系统进行吸水试验检查，以查明管路系统能否耐压C.注浆顺序一般为先压注内圈孔，后压注外圈孔D.先压注有水孔，后压注无水孔答案：D解析：4)注浆要求事项(1)注浆前,进行试泵与注水试验,安装注浆管路和止浆塞。(2)用
19、1.5?2倍的注浆终压对注浆管路系统进行吸水试验检查，以查明管路系统能否耐压、有无漏水，连接是否正确,检查设备、机械状况是否正常。试运转的时间一般为20min。(3)注浆顺序一般为先压注内圈孔，后压注外圈孔;先压注无水孔，后压注有水孔;先拱顶后边墙顺序向下压注;如遇串浆跑浆,则间隔一个孔或几个孔灌压。(4)压注过程中注意对注浆压力、浆液配比、凝胶时间的控制。某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有()条。A.1B.2C.3D.4答案：B解析：建设工程投资只能通过估算、概算、预算等特殊的程序依次计算，这体现了建设工程投资（）的特点。A.差异明显B.需单独计算C.确定依据复杂D.确定层次繁多答
20、案：B解析：本题考查的是建设工程投资的特点。建设工程投资的六个特点，各有不同，不能混淆。其中，单独计算，基于单件性，体现了计价工作的基本流程；依据复杂，反映出图1-1所示的前后关系；层次繁多，表达的是层层分解、找到最基本的分项工程后，再予汇总。关于风险非保险转移对策的说法，错误的是（ ）。A.建设单位可通过合同责任条款将风险转移给对方当事人B.施工单位可通过工程分包将专业技术风险转移给分包人C.非保险转移风险的代价会小于实际发生的损失，对转移者有利D.当事人一方可向对方提供第三方担保，担保方承担的风险仅限于合同责任答案：C解析：2022版教材P 178本题考核的是非保险转移，非保险转移一般都要
21、付出一定的代价，有时转移风险的代价可能会超过实际发生的损失，从而对转移者不利。（）反映整个工程项目及各分部、分项工程材料的需用量，亦称工程项目材料分析。A.总需求计划B.一次性需求计划C.前期需求计划D.各计划期需求计划答案：B解析：考核物资供应进度控制的工作内容。一次性需求计划，反映整个工程项目及各分部、分项工程材料的需用量，亦称工程项目材料分析。参见教材P138。当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在横坐标方向的距离表示工程项目（ ）。A. 实际进度超前的时间B. 实际进度拖后的时间C. 实际超额完成的任务量D. 实际
22、拖欠的任务量答案：B解析：2022版教材P97本题考查的是采用S曲线比较法时实际进度与计划进度的对比分析。工程项目实际进展状况，如果工程实际进展点落在计划S曲线左侧，表明此时实际进度比计划进度超前；如果工程实际进展点落在S计划曲线右侧，表明此时实际进展拖后。公路工程质量检验评定的顺序为（）。 A.分部工程分项工程合同段建设项目单位工程B.单位工程分部工程分项工程合同段建设项目C.建设项目合同段单位工程分部工程分项工程D.分项工程分部工程单位工程合同段建设项目答案：D解析：本题考查的是质量评定与验收。工程质量评定等级分为合格与不合格，应按分项、分部、单位工程、合同段和建设项目逐级评定22年监理工
23、程师模拟冲刺试题集6节 第5节编制施工总进度计划时，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，需要考虑的因素主要有()。A.同一时期施工的项目不宜过多，以避免人力、物力过于分散B.注意主要工种和主要施工机械能连续施工C.各承包单位的资质条件和技术力量D.急需和关键的工程先施工，以保证工程项目如期交工E.应注意季节对施工顺序的影响，使施工季节不导致工期拖延，不影响工程质量答案：A,B,D,E解析：考点:施工总进度计划的编制。确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系主要应考虑以下几点：(1)同一时期施工的项目不宜过多，以避免人力、物力过于分散；(2)尽量做到均衡施工，以使劳动力、施工机械和主要材
24、料的供应在整个工期范围内达到均衡；(3)尽量提前建设可供工程施工使用的永久性工程，以节省临时工程费用；(4)急需和关键的工程先施工，以保证工程项目如期交工；(5)施工顺序必须与主要生产系统投入生产的先后次序相吻合；(6)应注意季节对施工顺序的影响，使施工季节不导致工期拖延，不影响工程质量；(7)安排一部分附属工程或零星项目作为后备项目，用以调整主要项目的施工进度；(8)注意主要工种和主要施工机械能连续施工。某分部工程中各项工作间逻辑关系见下表，相应的双代号网络计划如图所示，图中错误有()。A. 多个终点节点B. 多个起点节点C. 工作代号重复D. 不符合给定逻辑关系E. 节点编号有误答案：B,
25、D,E解析：2022版教材P37本题考查的是网络图中的节点的确定，图中只有一个终点节点；图中有“”和“”两个起点节点；工作代号无重复；图中工作G的紧后工作只有工作J；节点编号“”和“”顺序错误。监理人员在巡视检查时，应主要关注施工质量、安全生产两个方面的情况，其中属于安全生产方面检查内容的有()。A.施工临时用电情况B.起重机械和自升式架设设施运行情况C.安全生产、文明施工制度、措施落实情况D.施工机具、设备的工作状态E.施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案落实情况答案：A,C,E解析：考点:巡视。选项B，正确的表述应为“大型起重机械和自升式架设设施运行情况”。选项D，属于施工质量方面的
26、检查内容。根据施工合同示范文本，建筑工程项目一般应由（）投保建筑工程一切险。A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人答案：A解析：知识点:工程建设涉及的主要险种。我国的建设工程施工合同（示范文本）规定，应当由发包人投保建筑工程一切险。2022版教材P19。在FIDIC施工合同条件中，指定分包商与一般分包商的差异体现在()A、是否由承包商选定B、是否与承包商订立合同C、是否可能由业主直接付款D、是否由承包商收取管理费E、是否属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作答案：A,C,E解析：B项，两种全部是与承包商订立合同；D项，与是否由承包商收取管理费无关。 我国建设工程法律法规体系中，建设工程
27、质量管理条例属于( )A.法律B.部门规章C.行政法规D.行政规章 答案：C解析：建设工程质量管理条例是由国务院通过的法律规范，属于行政法规。根据标准施工合同，投标文件中的部分内容在订立合同后允许进行修改或调整，如施工前应编制更为详尽的（） 。A.签约合同价B.施工组织设计C.合同工期D.履约担保E.施工进度计划答案：B,E解析：知识点:合同文件。投标文件中的部分内容在订立合同后允许进行修改或调整，如施工前应编制更为详尽的施工组织设计、进度计划等。2022版教材P93。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定（）。A.结清全部设计费B.支付一半设计费C.停止支付设计费D.
28、预留一定保证金后全部支付设计费答案：A解析：考点:“设计合同履行管理”。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后，按照设计人已完成全部设计任务对待，发包人应按合同规定结清全部设计费。因此，本题的正确答案为A。22年监理工程师模拟冲刺试题集6节 第6节在巡视检查要点中，关于施工人员的检查，下列说法错误的是（）。A.能否确保各项管理制度和质量保证体系是否落实B.质检员、安全员等关键岗位人员是否到位C.施工作业人员是否持证上岗D.现场施工人员是否按照规定佩戴安全防护用品答案：C解析：考点:巡视与旁站。检查施工人员的
29、内容包括：(1)施工现场管理人员，尤其是质检员、安全员等关键岗位人员是否到位，能否确保各项管理制度和质量保证体系是否落实；(2)特种作业人员是否持证上岗，人证是否相符，是否进行了技术交底并有记录；(3)现场施工人员是否按照规定佩戴安全防护用品。某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为65万美元，外贸手续费率为15%。美元兑人民币的汇率为685。则该进口设备的到岸价为（ ）万元人民币。A.143B.50C.148303D.150527答案：C解析：本题考查重点是“进口设备到岸价的构成”。进口设备到岸价(CIF)=离岸价(FOB)+国外运费+国外运输保险费；
30、货价=离岸价(FOB价)人民币外汇牌价。所以，本题中，进口设备到岸价=(200+10+6.5)6.85=148303(万元)。因此，本题的正确答案为C。下列内容中，属于建设程序中生产准备阶段的工作是（ ）。 A.组建项目法人 B.组建管理机构，制定有关制度和规定 C.招聘并培训生产管理人员 D.组织设备、材料订货 E.进行工具、器具、备品、备件等的制造或订货答案：B,C,E解析：缺陷责任期是指承包单位（ ）的期限。A.承担保修责任的期限B.承担所有维修费用的期限C.可以索赔的期限D.被发包人扣留质量保证金答案：D解析：本题考查的是缺陷责任期管理。缺陷责任期为承包单位对所完成的工程产品发生质量缺
31、陷后的修补预留的质量保证金的期限。关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产答案：C解析：法人应当具备以下条件： 依法成立； 有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。 下列关于确定中标人的说法正确是()。A.招标人与排序第一的候选人进行投标方案的谈判B.排名第一的中标候选人放弃中标，按照名单依次确定中标人C.评标委员会直接将排序第一的投标人定为中标人D.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新进行招标 答案：B解析： 本题考查的是评标、决标阶段的工作。选项A错误，招标人不得
32、就投标价格、投标方案、质量、履行期限等实质性内容进行谈判；选项C错误，评标委员会需要得到招标人授权，才能确定中标人；选项D错误，排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标，也可以按候选人名单依次确定中标人。根据建设工程监理规范，下列工程资料中，有可能需要建设单位签署审批意见的是()。A.开工令B.复工令C.工程暂停令D.专项施工方案答案：D解析：需要建设单位审批同意的表式B.0.1 施工组织设计或(专项)施工方案报审表(仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案)；B.0.2 工程开工报审表；B.0.3 工程复工报审表；B.0.11 工程款支付报审表；B.0.13 费用索赔报审表；B.0.14 工程临时或最终延期报审表。建设工程进度控制是指对工程项目建设各阶段的工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系根据（）的原则编制计划并付诸实施。A.进度总目标B.质量计划C.投资计划D.进度计划E.资源优化配置答案：A,E解析：本题考查的是进度控制的概念。建设工程进度控制是指对工程项目建设各阶段的工作内容、工程程序、持续时间、衔接关系根据进度总目标及资源优化配置的原则编制计划并付诸实施。