《监理工程师真题下载6篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师真题下载6篇.docx（22页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、监理工程师真题下载6篇监理工程师真题下载6篇 第1篇在施工合同履行中,发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天仍不支付结算价款时,承包人可以(在施工合同履行中，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后天仍不支付结算价款时，承包人可以（ ）。与发包人协议将该工程折价留置该工程自行拍卖该工程申请人民法院将该工程依法拍卖申请仲裁或者向人民法院起诉正确答案：ADE监理单位向建设单位提交的监理工作总结报告内容包括（ ）。A.建设工程监理工作的成效和经验B.工程监理工作中发现的问题、处理情况及改进建议C.监理合同履行情况概述和监理任务完成情况评价D.建设单位提供的供项目监理机构使用的办公用房、车辆、试验设施
2、等的清单E.监理工作终结情况的说明答案：C,D,E解析：本题考核的是建设工程监理实施程序和原则。监理工作完成后，项目监理机构应及时从两方面进行监理工作总结：（1）向建设单位提交的监理工作总结。主要内容包括：建设工程监理合同履行情况概述，监理任务或监理目标完成情况评价，由建设单位提供的供项目监理机构使用的办公用房、车辆、试验设施等的清单，表明建设工程监理工作终结的说明等。（2）向工程监理单位提交的监理工作总结。主要内容包括：建设工程监理工作的成效和经验，可以是采用某种监理技术、方法的成效和经验，也可以是采用某种经济措施、组织措施的成效和经验，以及建设工程监理合同执行方面的成效和经验或如何处理好与
3、建设单位、施工单位关系的经验等；建设工程监理工作中发现的问题、处理情况及改进建议。承包单位提出的见证取样送检的试验室，监理工程师应（）。A、提出担保要求B、进行实地考察C、提供试验计划D、规定试验设备答案：B解析：对于施工单位提出的试验室，专业监理工程师要进行实地考察。根据建设工程文件归档整理规范，建设单位需要永久保管的文件资料是()。A.检验批质量验收记录B.质量事故报告及处理意见C.工程竣工决算审核意见D.分部(子分部)工程质量验收记录答案：D解析：考点:建设工程监理主要文件资料分类及编制要求。建设单位需要永久保存的与建设工程监理有关的施工文件是基础、主体工程验收记录、幕墙工程验收记录、分
4、部(子分部)工程质量验收记录。当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方。合同自（）时解除。A.发出通知B.通知到达对方C.对方签认通知D.对方签认通知送达主张人答案：B解析：当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，则应当在办理完相应手续后解除。某工程网络计划中，工作E的持续时间为6天，最迟完成时间为第28天。该工作有三项紧前工作，其最早完成时间分别为第16天、第19天和第20天，则工作E的总时差是（）天。A.1B.2C.3
5、D.6答案：B解析：考点: “双代号网络计划总时差的计算”。工作的总时差等于该工作最迟完成时间与最早完成时间之盖。工作的最早开始时间应等于其紧前工作最早完成时间的最大值。工作的最旱完成时问等于其最早开始时间与其持续时间之和。所以：工作E的最早开始时间= max 16，19，20=20，工作E的最早完成时间=20+6 = 26，则工作E的总时差=28-26=2（天）。因此，本题的正确答案为B。 在建设工程施工过程中，为了加快施工进度，可采取的组织措施包括( )。A. 改进施工工艺 B. 采用更先进的施工机械C. 增加每天的施工时间 D. 改善劳动条件正确答案：C根据 FIDIC施工合同条件中的规
6、定，对每项工作进行估价的做法正确的是（）。A.根据计量出的该项工作的工程量乘以相应费率或价格进行估价B.如合同中无某项内容，应取适用工作的费率或价格C.如合同中规定该项工作为固定费率，则不得调整该项工作规定的费率或价格D.工程量的变动与费率的乘积超过了中标合同额的0.01%时，可对该项工作规定的费率或价格加以调整E.根据变更和调整的规定指示的工作，合同中没有规定该项工作的费率或价格，也未规定适合的费率或价格时，可对该项工作的费率或价格加以调整答案：A,C,E解析：如合同中无某项内容，应取类似工作的费率或价格。同时满足以下 4 个条件，可对该项工作规定的费率或价格加以调整：（1）合同中没有规定此
7、项工作为固定费率（2）此项工作测=量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动超过 10%（3）工程量的变动与费率的乘积超过了中标合同额的 0.01%（4）工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过 1%。监理工程师真题下载6篇 第2篇对于施工现场临时用电设备数量在（ ）及以上,或用电设备容量在（ ）及以上的，应监督施工单位编制临时用电专项安全方案。A.5台，50kWB.3台，30kWC.5台，30kWD.3台，100kW答案：A解析：对于施工现场临时用电设备数量在5台及以上,或用电设备容量在50kW及以上的，应监督施工单位编制临时用电专项安全方案。采用计数值标准型二次抽样检验方案
8、，在第一次抽检n1后，检出不合格品数为d1满足( )时，判定该批产品不合格。A.d1c1B.d1c1C.d1c2D.c1C2，判定该批产品不合格；3)若C1C2，判定该批产品不合格。建设工程质量特性中的可靠性是指工程在规定的时间和规定的条件下（）。A、满足使用目的的各种性能B、完成规定功能的能力C、满足规定功能要求的使用年限D、保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度答案：B解析：本题考查的是建设工程质量。可靠性是指工程在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力。参见教材P2。某拟建项目的建筑安装工程费为1000万元，设备及工器具购置费为600万元，工程建设其他费为300万元，建设期利息为
9、100万元，基本预备费率为10，涨价预备费率为5。则该项目基本预备费的计算基数为（）万元。A.1300B.1600C.1900D.2000答案：C解析：2022版教材P35-36基本预备费=(设备及工器具购置费+建筑安装工程费十工程建设其他费)基本预备费率故，基本预备费的计算基数=1000+600+300=1900万在招标准备阶段，当合同包划分的数量多时表现为（ ）。A、有能力参与竞标的投标人相对较少，投标竞争的激烈程度降低B、施工阶段会有较多的分包，发包人对分包人的施工不能进行有效控制C、合同管理相对单一D、可以充分利用多个施工承包人的技术、人力和技术资源，加快施工进度，缩短建设周期答案：D
10、解析：考点:招标准备阶段的工作。选项 D 属于合同数量多的优点。平行发包的数量多，可以充分利用多个施工承包人的技术、人力和技术资源，加快整体的施工进度，缩短建设周期。参见教材P24。某工程案卷内建设工程档案的保管密级有秘密和机密，保管期限有长期和短期，则该工程档案的()A、密级为秘密，保管期限为长期B、密级为机密，保管期限为长期C、密级为秘密，保管期限为短期D、密级为机密，保管期限为短期答案：B解析：同一案卷内有不同保管期限的文件，该案卷保管期限应从长。同一案卷中有不同密级的文件，应以高密级为本卷密级。下列选项中，有关项目监理机构组织形式的说法正确的有()。A.在直线职能制监理组织形式中，职能
11、部门是直线指挥人员的参谋，他们只能对下级部门进行业务指导，而不能对下级部门直接进行指挥和发布命令B.矩阵制监理组织形式是由纵横两套管理系统组成的矩阵组织结构，一套是纵向的子项目系统，另一套是横向的职能系统C.直线制监理组织形式不适用于小型建设工程D.职能制监理组织形式一般适用于大、中型建设工程E.采用职能制监理组织形式时，各职能部门在其职能范围内有权直接发布指令指挥下级答案：A,D,E解析：考点:项目监理机构组织形式。选项B，正确的表述应为“矩阵制监理组织中纵向应是职能系统，横向应是子项目系统”；选项C，正确的表述应为“直线制监理组织形式也适用于小型建设工程”。下列正常监理酬金中，不属于直接成
12、本的费用是（）。A.监理人员的工资B.经营业务费C.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费D.用于该项工程监理人员的其他专项开支答案：B解析：正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金。其中的直接成本包括：监理人员和监理辅助人员的工资，包括津贴、附加工资、奖金等；用于该项工程监理人员的其他专项开支，包括差旅费、补助费等；监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用；所需的其他外部协作费用。监理工程师真题下载6篇 第3篇根据安全生产法，从业人员安全生产权利与义务包括()A.发现直接危及人身安全的紧急情况时，从业人员有权立即撤离作
13、业现场B.从业人员有权拒绝接受生产经营单位提供的安全生产教育培训C.从业人员发现事故隐患，立即报告现场安全管理人员或者本单位负责人D.从业人员受到事故伤害获得工伤保险后，不再享有获得民事赔偿的权利答案：C解析：第五十四条 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从 管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。 第五十五条 从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安 全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。 第五十六条 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者 本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理
14、。工程质量控制统计分析时，出现非正常的折齿型直方图的原因是（）。A、分组组数或组距确定不当B、原材料发生变化C、人为去掉上限下限数据D、不同设备生产的数据混合答案：A解析：本题考查的是工程质量统计分析方法。折齿形是由于分组组数不当或者组距确定不当出现的直方图。参见教材P71。 下列关于风险型CM模式的表述中，正确的有( )A.GMP低于合理值时，CM单位承担的风险就增大B.GMP具体数额的确定就成为CM合同谈判的一个焦点和难点C.签订CM合同时，就合同价而言，主要是确定计价原则和方式D.CM单位与承包商是分包关系E.CM单位介入工程时间较晚 答案：A,B,C解析： D项，风险型CM模式中，CM
15、单位与承包商并不是真正意义上的分包关系；E项，CM单位介入工程时间较早。对于用于抗滑表层的沥青混合料中的粗集料，应该选用坚硬、耐磨、韧性好的碎石或碎砾石，矿渣及软质集料不得用于防滑表层。对于坚硬石料来源缺乏的情况下，允许掺加一定比例普通集料作为中等或小颗粒的粗集料，但掺加比例不应超过粗集料总质量（）。A.30% B.35% C.40% D.50%答案：C解析：本题考查的是路面工程概述。对于用于抗滑表层的沥青混合料中的粗集料，应该选用坚硬、耐磨、韧性好的碎石或碎砾石，矿渣及软质集料不得用于防滑表层。对于坚硬石料来源缺乏的情况下，允许掺加一定比例普通集料作为中等或小颗粒的粗集料，但掺加比例不应超过
16、粗集料总质量40%。设计施工总承包合同模式下，承包人应根据（）等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。A.价格清单的价格构成B.费用性质C.计划发生时间D.计量周期E.相应工作量答案：A,B,C,E解析：考核工程款支付管理。承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。参见教材P129。设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担费用并延长工期，无
17、需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期答案：A解析：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。发包人要求中的错误的处理。无论承包人复核时发现与否，由于以下资料的错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润：（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；（2）对工程或其任何部分的功能要求；（3）对工程的工艺安排或要求；（4）试验和检验标准；（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。如果招标工程清单项目特征描述与设计图纸不符，投标人应以（）为准，确定投标报价的综合单价。A.招标工程清单的项目特征描述B.设计图纸的项目特征描述C.设计变更的项目特征
18、描述D.实际施工的项目特征描述答案：A解析：考点:投标价格的编制。如果招标工程清单项目特征描述与设计图纸不符，投标人应以招标(分部分项)工程清单项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价；如果施工图纸或设计变更致使其项目特征与工程清单项目特征描述不一致，双方应按实际施工的项目特征，依据合同约定重新确定综合单价。施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则下列计算变更合同价款的方法正确的是（）。A.按照报价单内类似工作的单价计算变更价款B.参照报价单内类似工作的单价商定或确定单价C.根据成本加利润的原则商定或确定单价D.参照设计单位提出的单价商定或确定单价答
19、案：B解析：1、变更估价的程序（1）承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14 天内，向监理人提交变更报价书，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。变更工作如果影响工期，承包人应提出调整工期的具体细节。（2）监理人收到承包人变更报价书后的14 天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。2、变更估价的原则（存在严格的先后适用顺序）Step1：已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用；Step2：已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可由监理人在合理范围内参照类似子目的单价商定或确定变更工作的单价；Step3：
20、已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可由监理人按照成本加利润的原则商定或确定变更工作的单价。监理工程师真题下载6篇 第4篇根据建设工程安全生产管理条例，建设单位的安全责任是（ ）。A.编制工程概算时，应确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用B.采用新工艺时，应提出保障施工作业人员安全的措施C.采用新技术.新工艺时，应对作业人员进行相关的安全生产教育培训D.工程施工前，应审查施工单位的安全技术措施答案：A解析：考核建设工程安全生产管理条例相关内容。建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用；在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全措施的资料
21、。选项B属于设计单位的安全责任；选项C属于施工单位的安全责任。下列关于实际利率和名义利率的说法中，错误的是（）。A.当年内计息次数m大于1时，实际利率大于名义利率B.当年内计息次数m等于1时，实际利率等于名义利率C.在其他条件不变时，计息周期越短，实际利率与名义利率差距越小D.实际利率比名义利率更能反映资金的时间价值答案：C解析：考点: “实际利率和名义利率”。在复利法计算中，一般是采用年利率。若利率为年利率，实际计算周期也是以年计，这种年利率为实际利率；若利率为年利率，而实际计算周期小于1年，如每月、每季或每半年计息1次，这种年利率就称为名义利率。设名义利率为r，在1年中计算利息m次，则实际
22、利率i=（1+r/m）m-1。由上式可知，当m=1时，实际利率i等于名义利率r；当m大于1时，实际利率i将大于名义利率r；而且m越大，二者相差也越大。所以，选项A、B的叙述是正确的。名义利率不能完全反映资金的时间价值，实际利率真实地反映了资金的时闻价值。所以，选项D的叙述是正确的。在其他条件不变时，计息周期越短，实际利率与名义利率的差值就越大。所以，选项C的叙述是不正确的。因此，本题的正确答案为C。某高速公路施工项目,招标人根据公路工程标准施工招标文件编制招标文件。该项目施工承包合同中约定解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条
23、款；（5）通用合同条款；（6）技术规范；（7）图纸；（8）已标价工程量清单。承包人在进行通道涵的施工时,发现合同文件中技术规范与图纸的规定不一致。技术规范要求涵台背回填料为宽度不小于50cm、塑性指数不大于12的土方。而图纸中规定回填料为宽度不小于2m的天然砂砾。承包人认为投标报价是按技术规范进行的,按技术规范施工符合合同要求；而业主认为按设计图纸施工有利于保证工程质量,且招标文件是由业主编制的,在出现不一致的情况下应由业主解释。因此,业主要求承包人按图纸施工。2、如果合同中未规定解释合同文件的优先顺序,则根据合同法,应按哪一个观点执行?为什么?答案：解析：2、如果合同中未规定解释合同文件的优
24、先顺序,则根据合同法的规定,应按承包人的解释即技术规范的规定来执行。因为现行合同法规定的合同解释原则是反义居先原则。合同法规定,当格式合同中存在互相不一致的现象时,应按照非起草（提供）格式合同的一方的理解来执行。招标文件是由业主或其委托的单位起草、提供的,因此,在出现矛盾时,应按承包人的理解来执行。关于合同效力的说法，正确的是()A、合同无效但仲裁条款可以有效B、当事人不能通过约定让合同生效C、当事人的意思表示是否真实不影响合同效力D、当事人的民事权利能力对合同效力无影响答案：A解析：合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的，合同的无效、变更、解除、终止，不影响仲裁协议的效力。（）是指债务人或
25、者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.动产质押B.不动产质押C.权利质押D.义务质押答案：A解析：考点:“担保方式”。质押可分为动产质押和权利质押。动产质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。因此，本题的正确答案为A。 施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前（）书面通知项目监理机构。A.8小时B.12小时C.24小时D.48小时 答案：C解析：施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时书面通知项目监理机构。根据标准施工招标文件，关于建设工程施工评标的说法，正确的有（）。 A.评标过程可分为初步评审和详
26、细评审两个阶段 B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应 C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求 D.初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理 E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据答案：A,B,E解析：本题考查的是评标方法概述。有一项不符合评审标准，作废标处理，不再进行详细评审。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。参见教材P40。依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.15B.20C.30D.60答案：A解析：
27、2022版教材P20-37本题考查的是招标投标法主要内容。依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。监理工程师真题下载6篇 第5篇建设工程施工招标，招标人要发布的招标公告一般包括（）。A.招标条件B.项目概况与招标范围C.招标人资格要求D.招标文件的获取E.投标文件的递交答案：A,B,D,E解析：2022版教材P40-49本题考查重点是“施工招标程序”。招标公告内容包括:招标条件、项目概况与招标范围、投标人资格要求、招标文件的获取、投标文件的递交、发布公告的媒介和联系方式等。因此，本题的正确答案为ABDE。根据计价规范规定，因不
28、可抗力导致的以下损失，应由发包人承担的有（）。A.运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害B.承包方人员伤亡C.承包方的施工机械设备损坏及停工损失D.工程所需清理.修复费用E.不可抗力解除后，不能按期竣工，发包人要求赶工的费用答案：A,D,E解析：考核不可抗力。因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，双方应按照“各自损失，各自承担”的原则进行处理。合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。工程所需清理、修复费用，应由发包人承担。不可抗力解除后复工的，若不能按期竣工，应合理延长工期。发包人要求赶工
29、的，赶工费用应由发包人承担。选项BC属于承包人应承担的损失，发包人不予负担。参见教材P172。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权（）。A.提出赔偿要求B.提出价格调整要求C.提出延长工期要求D.解除合同E.终止合同答案：B,D解析：2022版教材P127本题考查重点是“开始工作”。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。因此，本题的正确答案为BD。相关图中点的集合，反映了两种数据之间的散布状况，归纳起来包括（）类型。A.正相关B.不相关C.负相关D.强正相关E.强负相关答案：A,B
30、,C解析：考点:工程质量统计分析方法。相关图的类型包括：正相关、弱正相关、不相关、负相关、弱负相关、非线性相关。在下图所示的网络计划中，有关各项工作的总时差和自由时差的表述正确的是（）。A.工作A的自由时差为0，总时差为2B.工作B的总时差和自由时差均为1C.工作C的总时差和自由时差均为2D.工作D的自由时差为0，总时差为1E.工作E的自由时差和总时差均为0答案：C,D,E解析：本题考查的是时间坐标网络计划。选项A错误，工作A的自由时差为0，总时差为4；选项B错误，工作B的自由时差为0，总时差为1。下列施工方式中，属于流水施工的基本组织方式的是（）。A.无节奏流水施工、异节奏流水施工B.异节奏
31、流水施工、等节奏流水施工C.等节奏流水施工、无节奏流水施工D.有节奏流水施工、无节奏流水施工答案：D解析：本题考查的是流水施工的基本组织方式。流水施工分为无节奏流水施工和有节奏流水施工。监理工程师已签字验收某隐蔽工程，覆盖后监理又怀疑该工程的质量，要求剥露重新检验，检验发现由于混凝土养护不当导致该部分工程质量确实不合格，则重检验的费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.材料采购方答案：B解析：知识点:隐蔽工程的重新检验的规定。责任主要看再次检验质量是否合格。2022版教材P103。 有效的组织设计在提高组织活动效能方面起着重大的作用，下列关于组织构成因素的表述中，正确的是（ ）。A.
32、组织的最高管理者到最基层的实际工作人员权责逐层递增B.管理部门的划分要根据组织目标与工作内容确定C.管理层次是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数D.管理跨度越大，领导者需要协调的工作量越小，管理难度越小正确答案：B监理工程师真题下载6篇 第6篇无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下（）。A.没有代理权而为的代理行为B.超越代理权而为的代理行为C.在代理人授权范围内的代理D.代理权终止后的代理行为答案：C解析：无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理包括以下三种情况：没有代理权而为的代理行为；超越代理权而为的代理行为；代
33、理权终止后的代理行为。5万平方米以下的住宅建设工程，可以实行监理，具体范围和规模标准，由（）人民政府建设行政主管部门规定。A.国务院B.省、自治区、直辖市C.县级D.地市级答案：B解析：2022版教材P3-6成片开发建设的住宅小区工程。建筑面积在5 万m2 以上的住宅建设工程必须实行监理；5 万m2 以下的住宅建设工程，可以实行监理，具体范围和规模标准，由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门规定。路基地下排水设施包括（）。 A.蒸发池B.渗沟C.渗井D.排水隧道E.排水垫层答案：B,C,D,E解析：本题考查的是路基排水工程、防护与支挡工程施工质量监理。路基地下排水设施包括排水垫层、暗沟暗
34、道、渗沟、渗井、排水隧道等。建设工程风险的特点之一是( )。A风险因素的发生概率大,风险事件的发生概率小B风险因素的发建设工程风险的特点之一是（ ）。风险因素的发生概率大，风险事件的发生概率小风险因素的发生概率小，风险事件的发生概率大风险因素和风险事件的发生概率均较大风险因素和风险事件的发生概率均较小正确答案：C按照施工合同示范文本的规定，由于（ ）等原因造成的工期延误，经监理人确认后工期可以顺延。A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰C.设计变更D.承包人的主要施工机械出现故障E.发包人未按约定支付进度款答案：A,C,E解析：通用条款中明确规定，由于发包人原因导致的延误，
35、承包人有权获得工期顺延和(或)费用加利润补偿的情况包括：增加合同工作内容；改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；因发包人原因导致的暂停施工；提供图纸延误；未按合同约定及时支付预付款、进度款；发包人造成工期延误的其他原因。在常用的工程质量控制的统计方法中，可以用来系统整理分析某个质量问题及其产生原因之间关系的方法是（）。A.相关图法B.树枝图法C.排列图法D.直方图法答案：B解析：本题考查的是工程质量统计分析方法。因果分析法：分析质量问题（结果）与其产生原因之间关系的有效工具。建设工程监理规划的作用有( )。A指导项目监理机构全面开展监理工作 B
36、监理规划是建设监理主建设工程监理规划的作用有（ ）。指导项目监理机构全面开展监理工作监理规划是建设监理主管机关对监理单位监督管理的依据监理规划是业主确认监理单位履行合同的主要依据监理规划指导具体监理业务的开展监理规划是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料正确答案：ABCE下列选项中，不属于工程项目在开工建设之前，要切实做好各项准备工作的是()。A.组建生产管理机构B.征地、拆迁和场地平整C.准备必要的施工图纸D.办理工程质量监督和施工许可手续答案：A解析：2022版教材P11-13工程项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括:(1) 征地、拆迁和场地平整;(2) 完成施工用水、电、通信、道路等接通工作;(3) 组织招标选择工程监理单位、施工单位及设备、材料供应商;(4) 准备必要的施工图纸;(5) 办理工程质量监督和施工许可手续。