《21年一级造价工程师考试题目下载5章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年一级造价工程师考试题目下载5章.docx（19页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、21年一级造价工程师考试题目下载5章21年一级造价工程师考试题目下载5章 第1章桥梁上的人行道宽度可选用（）。A.05m，10m，12mB.075m，10m，15mC.08m，10m，12mD.10m，12m，15m答案：B解析：参考第二章第二节内容，应选B项。 当人行道路大于10m时，按05m倍数递增。人行道一般高出行车道025035m。根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB/T 50854-2022)，挖孔桩土方的工程量（ ）。A.按设计图示尺寸以钻孔深度计算B.按设计图示以数量计算C.按设计图示以面积计算D.按设计图示尺寸截面积（含护臂）乘以挖土深度计算答案：D解析：挖孔桩土（石）方
2、按设计图示尺寸（含护壁）截面积乘以挖孔深度以体积计算。工程项目盈亏平衡分析的特点是（）。A、能够预测项目风险发生的概率，但不能确定项目风险的影响程度 B、能够确定项目风险的影响范围，但不能量化项目风险的影响效果 C、能够分析产生项目风险的根源，但不能提出应对项目风险的策略 D、能够度量项目风险的大小，但不能揭示产生项目风险的根源答案：D解析：2022版教材P198考点:不确定性分析与风险分析。盈亏平衡分析虽然能够度量项目风险的大小，但并不能揭示产生项目风险的根源。项目融资过程中，设计和选择合适的融资结构前应完成的工作是（）。A.建立项目的信用保证结构B.决定项目的资金估算C.确定项目的投资结构
3、D.选择项目的组织结构答案：C解析：有关非抗溶性低倍数泡沫灭火剂，说法正确的是（）。A.可扑救乙醇、甲醇等水溶性可燃液体B.宜扑灭流动着的可燃液体或气体火灾C.适用于扑灭炼油厂、油库、机场等处火灾D.宜与水枪和喷雾系统同时使用答案：C解析：参见教材p211-212。水溶性可燃液体对一般灭火泡沫有破坏作用，应采用抗溶性泡沫灭火剂。低倍数泡沫灭火系统适用于炼油厂、油库、为铁路油槽车装卸油的鹤管栈桥、机场等。不宜用低倍数泡沫灭火系统扑灭流动着的可燃液体或气体火灾。此外，也不宜与水枪和喷雾系统同时使用。以下不属于桥梁装配式墩台的分类有（ ）。A.砌块式B.柱式C.管节式D.混凝土墩台答案：D解析：本题
4、考查桥梁装配式墩台的分类。装配式桥墩有砌块式、柱式和管节式或环圈式墩台等。利用预加应力措施来增加坝体上游部分的压应力，提高抗滑稳定性，从而可以削减坝体剖面的是（ ）。A.预应力锚固重力坝B.空腹重力坝C.实体重力坝D.宽缝重力坝答案：A解析：预应力锚固重力坝的特点是利用预加应力措施来增加坝体上游部分的压应力，提高抗滑稳定性，从而可以削减坝体剖面，但目前仅在小型工程和旧坝加固工程中采用。某建筑采用现浇整体楼梯，楼梯共4层自然层，楼梯间净长6m，净宽4m，楼梯井宽450mm，长3m。则该现浇楼梯的混凝土工程量为（ ）m2。A.2265B.2400C.6795D.7200答案：D解析：2022版教材
5、P395现浇楼梯混凝土工程量是以楼梯间水平投影之和以m2计。楼梯井宽小于500mm时楼梯井面积不扣除，所以本题答案为：643=72（m2）。如错将楼梯井面积扣除则得6795?m2。如没考虑自然层之和会得24m2。如没考虑自然层又错将楼梯井面积扣除则得2265m2。下列各指标标志牌中，形状为矩形的有（）。A.里程碑B.地名牌C.百米桩D.公路界碑E.指路牌答案：B,E解析：本题考查的是公路交通安全设施。指路标志是传递道路方向、地名、地点、距离等信息的一种标志。有里程碑、百米桩、公路界牌、指路牌、地名牌、立交行车示意牌、高速公路和一级公路中途出入口和服务区标志等。除里程碑、百米桩、公路界碑外，其他
6、指路标志牌的形状均为矩形，板面尺寸的大小，主要是根据汉字和数字的高度而定，阿拉伯数字的高度可按汉字相应高度的0. 7倍取定。颜色一般为蓝底、白字和白色图案。高速公路指路标志为绿底白字。21年一级造价工程师考试题目下载5章 第2章静力压桩由于受设备行程的限制，在一般情况下施工工艺顺序是（）。A、定位吊桩对中压桩接桩压桩送桩切割桩头B、吊桩定位对中压桩送桩压桩接桩切割桩头C、对中吊桩插桩送桩静压接桩压桩切割桩头D、吊桩定位压桩送桩接桩压桩切割桩头答案：A解析：本题考查的是地基与基础工程施工。静力压桩由于受设备行程的限制，在一般情况下是分段预制、分段压入、逐段压入、逐段接长，其施工工艺程序为：测量定
7、位压桩机就位吊桩、插桩柱身对中调制静压沉桩接桩再静压沉桩送桩终止压桩切割桩头。在道路路堤工程施工中，路堤所用填料应优先选用（ ）。A.粉性土B.重黏土C.亚黏土D.粗砂E.碎石答案：D,E解析：2022版教材P2662）填料的选择。路堤通常是利用沿线就近土石作为填筑材料。选择填料时应尽可能选择当地强度高、稳定性好并利于施工的土石作路堤填料。一般情况下，碎石、卵石、砾石、粗砂等具有良好透水性，且强度高、稳定性好，因此可优先采用。亚砂土、亚黏土等经压实后也具有足够的强度，故也可采用。粉性土水稳定性差，不宜作路堤填料。重黏土、黏性土、捣碎后的植物土等由于透水性差，作路堤填料时应慎重采用。根据工程造价
8、咨询企业管理办法属于工程造价咨询业务范围的工作有（ ）。A.项目经济评价报告编制B.工程竣工决算报告编制C.项目设计方案比选D.工程索赔费用计算E.项目概预算审批答案：A,B,D解析：工程造价咨询业务范围包括： （1） 建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核；（2） 建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制；（3） 建设项目合同价款的确定（包括招标工程工程量清单和标底、投标报价的编制和审核）；合同价款的签订与调整（包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算）与工程款支付，工程结算、竣工结算和决算报告的编制与审核等；（4
9、） 工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询；（5） 提供工程造价信息服务等。同时，工程造价咨询企业可以对建设项目的组织实施进行全过程或者若干阶段的管理和服务。(2022年)顶推法施工桥梁承载结构适用于()。A.等截面梁B.变截面梁C.大跨径桥梁D.总长1000m以上桥梁答案：A解析：顶推法宜在等截面梁上使用，当桥梁跨径过大时，选用等截面梁会造成材料用量的不经济，也增加施工难度，因此以中等跨径的桥梁为宜，桥梁的总长也以500-600m为宜。在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于（ ）。A.低负荷下的工作时间B.机械的多余工作时间C.违反劳动纪律引起的机
10、械时间损失D.有根据地降低负荷下的工作时间答案：A解析：2022版教材P59由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于机器低负荷下的工作时间。在建设工程竣工结算审查时，实行总承包的工程，由（ ）编制单位工程竣工结算，在总包单位审查的基础上由建设单位审查。A.总包单位B.建设单位C.监理单位D.施工承包单位答案：D解析：2022版教材P361本题考查的是工程费用的动态监控。工程竣工结算是指施工承包单位按施工合同并经验收合格后，与建设单位进行的最终工程价款结算。(2022年)水喷雾灭火系统中，适用于扑救C类火灾的喷头类型为()。A.离心雾化式水雾喷头B.单级涡流式水雾喷头C.双级切
11、向孔式水雾喷头D.双级切向混流式水雾喷头答案：A解析：该题主要考察的是离心雾化型水雾喷头，离心雾化型水雾喷头适用于扑救电气火灾及保护电气设施的场合。这主要是由于离心雾化型水雾喷头能喷射出不连续的间断雾状水滴，具有良好的绝缘性能而不导电。C类火灾指电气火灾。拆卸便捷，压缩、回弹性好，密封性能较好，在石油化工工艺管道上被广泛应用的垫片是（ ）。A.金属垫片B.橡胶石棉垫C.橡胶垫片D.金属缠绕式垫片答案：D解析：2022版教材P44本题考查的是垫片。金属缠绕式垫片其特点是压缩、回弹性能好；具有多道密封和一定的自紧功能；对于法兰压紧面的便面缺陷不太敏感，能在高温、高压、高真空、冲击振动等循环交变的各
12、种苛刻的条件下，保持其优良的密封性能，在石油化工工艺管道上被广泛采用。 根据国务院关于投资体制改革的决定，下列关于项目投资决策审批制度的说明，正确的是（）。A.政府投资项目实行审批制和核准制B.采用资本金注入方式的政府投资项目，需要审批项目建议书、可行性研究报告和开工报告C.对于企业不使用政府资金投资建设的项目，一律实行备案制D.按规定应实行备案的项目由企业按照属地原则向地方政府投资主管部门备案 答案：D解析：2022版教材P64根据国务院关于投资体制改革的决定，政府投资项目和非政府投资项目分别实行审批制、核准制和备案制。对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度
13、审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外不再审批开工报告。对于企业不使用政府资金投资建设的项目，一律不再实行审批制，区别不同情况实行核准制和备案制。对于政府核准的投资项目目录以外的企业投资项目，实行备案制。除国家另有规定外，由企业按照属地原则向地方政府投资主管部门备案。21年一级造价工程师考试题目下载5章 第3章某公司拟建设A、B两个公路项目，A项目的工程费用为3000万元，工程建设其他费用为1000万元，预备费为工程费用及工程建设其他费用之和的15%。固定资产投资拟向银行贷款金额为2640万元，剩余部分为自有资金投资。贷款年利率为6%（按季度计息）。B项目的工程费用为3600万元，工程建
14、设其他费用为570万元，预备费为工程费用及工程建设其他费用之和的10%。固定资产投资拟向银行贷款金额为3100万元，剩余部分为自有资金投资。贷款年利率为6%（按年计息）。两个项目建设期均为2年，投资比例均按照第一年40%，第二年60%投入，贷款发放比例同投资比例。计算结果保留小数点后两位。 、分别计算A、B项目的建设期贷款。 、该公司拟通过项目的总投资额进行方案的选择，拟采用投资额较小的项目为最优方案。试分析应选择哪个项目进行投资。答案：解析：1.（1）A项目贷款有效利率=（1+6%/4）4-1=6.14%第一年贷款额=264040%=1056（万元）第二年贷款额=264060%=1584（万
15、元）第一年贷款利息=1056/26.14%=32.42（万元）第二年贷款利息=（1056+32.42+1584/2）6.14%=115.46（万元）A项目建设期贷款利息合计：32.42+115.46=147.88（万元）（2）B项目贷款利率=6%第一年贷款额=310040%=1240（万元）第二年贷款额=310060%=1860（万元）第一年贷款利息=1240/26%=37.20（万元）第二年贷款利息=（1240+37.2+1860/2）6%=132.43（万元）B项目建设期贷款利息合计：37.2+132.43=169.63（万元）2.（1）A项目总投资=（3000+1000）1.15+147
16、.88=4747.88（万元）（2）B项目总投资=（3600+570）1.1+169.63=4756.63（万元）A项目总投资额较小，应选择A项目。为提高奥氏体型不锈钢的屈服强度，应采用的强化方法为()。A:冷变形B:正火C:淬火D:酸洗与钝化答案：A解析：奥氏体型不锈钢具有较高的韧性、良好的耐蚀性、高温强度和较好的抗氧化性，以及良好的压力加工和焊接性能。但是这类钢的屈服强度低，且不能采用热处理方法强化，而只能进行冷变形强化。(2022年)根据国务院关于投资体制改革的决定，实行备案制的项目是（ ）。A.政府直接投资的项目B.采用资本金注入方式的政府投资项目C.政府核准的投资项目目录外的企业投资
17、项目D.政府核准的投资项目目录内的企业投资项目答案：C解析：完成某单位分部分项工程需要基本用工4.2 工日，超运距用工0.3 工日，辅助用工1 工日，人工幅度差系数为10%，则该单位分部分项工程预算定额人工消耗量为（ ）工日。A.5.92 B.5.95C.6.02 D.6.05答案：D解析：根据国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知，玉米深加工项目的资本金占项目总投资的最低比例是（ ）。A.20%B.25%C.30%D.40%答案：A解析：2022版教材P228本题考查的是项目资本金制度。玉米深加工项目资本金占项目总投资的最低比例是20%。根据建筑工程建筑面积计算规范GB/T 5
18、0353-2022，下列情况可以计算建筑面积的是（）。A、形成建筑空间的坡屋顶内净高在1.20m至2.10mB、无顶盖的采光井C、外挑宽度在1.20的无柱雨篷D、不与建筑物内连通的装饰性阳台答案：A解析： 本题考查的是建筑面积计算规则与方法。形成建筑空间的坡屋顶，结构净高在2.10m及以上的部位应计算全面积；结构净高在1.20m及以上至2.10m以下的部位应计算1/2面积；结构净高在1.20m以下的部位不应计算建筑面积。根据2022新规范有顶盖的采光井和挑出宽度1.2m以上的有柱雨篷可以计算建筑面积。根据建设工程造价咨询规范，下列属于清标工作内容的有（）。A.错漏项分析B.暂列金额.暂估价正确
19、性复核C.不可竞争性费用的正确分析D.分部分项工程项目清单综合单价的合理性分析E.总价与合价的算术性修正答案：A,B,C,D解析：本题考查的是评标的准备与初步评审。清标工作内容包括：（1）对招标文件的实质性响应；（2）错漏项分析；（3）分部分项工程项目清单综合单价的合理性分析；（4）措施项目清单的完整性和合理性分析，以及其中不可竞争性费用正确分析；（5）其他项目清单完整性和合理性分析；（6）不平衡报价分析；（7）暂列金额、暂估价正确性复核；（8）总价与合价的算术性复核及修正建议；（9）其他应分析和澄清的问题。输送设计压力为9MPa、工作温度为500的蒸气管道应为()管道。A:中压B:高压C:物
20、料D:动力答案：A解析：工业管道压力划分为三个类别：低压管道：0P1.6MPa；中压管道：1.6P10MPa;高压管道：10P42MPa，或蒸汽管道：P9MPa，工作温度500。下列指数中，属于数量指标指数的是（ ）。A.商品销售指数 B.产品价格指数C.设备、工器具价格指数 D.人工费价格指数答案：A解析：数量指标指数是综合反映现象总的规模和水平变动情况的指数。如商品 销售量指数、工业产品产量指数、职工人数指数等。质量指标指数是综合反映现象相 对水平或平均水平变动情况的指数。如产品成本指数、价格指数、平均工资水平指数等。见教材第二章第六节P102。21年一级造价工程师考试题目下载5章 第4章
21、在工程总承包合同生效后，发包人向承包人支付预付款的前提是收到承包人提交的预付保函（）。A. 5日内B. 7日内C. 10日内D. 14日内答案：C解析：根据建设工程计价第五章第三节，应选C项。 发包人收到承包人提交的预付保函10日内向承包支付预付款。某企业发行普通股正常市价为48元，预计股票年股利率为5，股利年增长率为14，筹资费用率为股票市价的10，企业所得税率为33，则发行普通股的资金成本为()。A.1262B.1757C.1956D.2072答案：C解析：参考第五章第一节内容，应选C项。 根据股利增长模型法的计算式，普通股的资金成本率K为：K=5(1-10)+14=19556根据标准施工
22、招标文件，关于承包人项目经理，下列叙述正确的是()。A.发包人应按合同约定指派项目经理B.承包人更换项目经理应事先征得监理人同意C.在更换项目经理12天前通知发包人和监理人。D.承包人更换项目经理应事先征得发包人同意答案：D解析：参考第六章第三节内容，应选D项。 标准施工招标文件中关于承包人项目经理的相关规定，应注意掌握。不宜用来扑灭流动着的可燃液体或气体火灾。此外，也不宜与水枪和喷雾系统同时使用的泡沫灭火系统为（）。A.高倍数泡沫灭火系统B.中倍数泡沫灭火系统C.低倍数泡沫灭火系统D.移动式泡沫灭火系统答案：C解析：本题考查的是泡沫灭火系统。不宜用低倍数泡沫灭火系统扑灭流动着的可燃液体或气体
23、火灾。此外，也不宜与水枪和喷雾系统同时使用。 在多种腐蚀介质中具有较高的稳定性，且其纯度越高，耐腐蚀性越强的金属是()A.铁B.铝C.镍D.钛 答案：B解析：铝在多种腐蚀介质中具有较高的稳定性，铝的纯度超高，其耐腐蚀性越强。在铝中加入少量铜、镁、锰、锌等元素，就构成铝合金，其强度增加但耐腐蚀性能降低。在低温深冷工程的管道中较多采用铝及铅合金管。在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补充的情形包括( )。A.投标文件未经单位负责人签字 B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容 D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明答案：B,C,D解
24、析：对投标文件的相关内容作出澄清、说明或补正，其目的是有利于评标委员会对投标文件的审查、评审和比较。澄清、说明或补正包括投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容。但评标委员会不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。同时，评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。考点第四章第四节知识点一：评标程序及评审标准后张法预应力钢筋张拉后，需进行孔道灌浆，其作用是（ ）。A.释放多余应力B.弥补应力损失C.增加结构的耐久性D.增加结构的抗裂性E.以防预应力筋锈蚀答案：C,D,E解析：2022版教材P228本题考查的是预应力混凝土工
25、程施工。预应力筋张拉后，应随即进行孔道灌浆，孔道内水泥浆应饱满、密实，以防预应力筋锈蚀，同时增加结构的抗裂性和耐久性。球罐整体热处理方法有（）。A.外燃法和电热法B.内燃法和电热法C.内燃法和气燃法D.电热法和气燃法答案：B解析：本题的考点为球罐整体热处理的方法。球罐整体热处理有两种方法：内燃法和电热法。不能切割的玻璃品种有（ )。A.夹丝玻璃B.钢化玻璃C.夹层玻璃D.半钢化玻璃答案：B解析：#21年一级造价工程师考试题目下载5章 第5章三、（101120题）电气与仪表设备安装智能建筑的楼宇自动化系统包括的内容有（）。 A.电梯监控系统 B.保安监控系统C.防盗报警系统 D,给水排水监控系统
26、答案：A,B,D解析： 楼宇自动化系统的组成 供配电监控系统、照明监控系统、给水排水监控系统、暖通空调监控系统、电梯监控系统、保安监控系统、消防监控系统、BAS的集中管理协调。见教材第八章第七节P419。 楼宇自动化系统的组成。它广泛用于电力、冶金、机械、化工和硅酸盐等工业的各种热体表面及各种高温窑炉、锅炉的炉墙保温绝热。此种耐火隔热材料为（ ）。A.蛭石B.黏土砖C.硅藻土砖D.矿渣棉答案：C解析：2022版教材P12耐热保温和绝热材料的特点，“硅藻土砖、板广泛用于电力、冶金、机械、化工、石油、金属冶炼电炉和硅酸盐等工业的各种热体表面及各种高温窑炉、锅炉、炉墙中层的保温绝热部位。硅藻土管广泛
27、用于各种气体、液体高温管道及其他高温设备的保温绝热部位。”下列属于烧结空心砖规格的是（）A.290mm190mm190mmB.190mm190mm90mmC.240mm180mm115mm D.240mm115mm90mm答案：C解析：本题考查的是砌体。烧结空心砖有两种规格：290mm190mm90mm和240mm180mm115mm。在负温下直接承受动荷载的结构钢材，要求低温冲击韧性好的，其判断指标为（ ）。A.屈服点B.弹性模量C.脆性临界温度D.布氏硬度答案：C解析：2022版教材P119发生冷脆时的温度称为脆性临界温度，其数值越低，说明钢材的低温冲击韧性越好。因此，对直接承受动荷载而且
28、可能在负温下工作的重要结构，必须进行冲击韧性检验。存放轻度危害有毒介质的储罐，工作压力为1.0MPa，按压力容器安全技术监察规程分类，应属于()。A:一类容器B:二类容器C:三类容器D:特种设备答案：B解析：第二类压力容器包括：中压容器；剧毒介质的低压容器；易燃或有毒介质（包括中度危害介质）的低压反应器外壳或贮罐；低压管壳式余热锅炉；低压搪玻璃压力容器。题干中所讲的储罐属于易燃或有毒介质（包括中度危害介质）的低压反应器外壳或贮罐。强度适中，有良好的承载性和较好的塑性、韧性，大量制作成钢筋、型钢和钢板用于建造房屋和桥梁的普通碳素结构钢级别为()A.Q195B.Q215C.Q235 D.Q275答
29、案：C解析：普通碳素结构钢按照国家标准碳素结构钢(GBT 700一2022)，以碳素结构钢屈服强度下限分为四个级别：Q195，Q215，Q235和Q275。Q195钢强度不高，塑性、韧性、加工性能与焊接性能较好，主要用于轧制薄板和盘条等；Q215钢主要用于制作管坯、螺栓等；Q235钢强度适中，有良好的承载性，又具有较好的塑性和韧性，可焊性和可加性也好，是钢结构常用的牌号，大量制作成钢筋、型钢和钢板，用于建造房屋和桥梁等；Q275钢强度和硬度较高，耐磨性较好，但塑性、冲击韧性和可焊性差，主要用于制造轴类、农具、耐磨零件和垫板。在路面的组成中，（）是设置在基层与土基之间的结构层。A.面层B.垫层C
30、.透层D.封层答案：B解析：本题考查的是路面的基本要求及组成。垫层是设置在基层与土基之间的结构层。电磁流量计的特点包括()A.阻力损失极小B.流场影响小C.直管段要求高D.精确度高答案：A,B,D解析：电磁流量计是一种测量导电性流体流量的仪表。它是一种无阻流元件，阻力损失极小，流场影响小，精确度高，直管段要求低，而且可以测量含有固体颗粒或纤维的液体、腐蚀性及非腐蚀性液体，这些都是电磁流量计比其他流量仪表所优越的。因此，电磁流量计发展很快。某公路项目业主与承包人签订了工程承包台同，合同规定：钢材、木材、水泥由业主供货到工地现场仓库，其他材料由承包人自行采购。承包人编制的施工方案和进度计划表已获监
31、理人批准。在边坡施工过程中，因业主提供的水泥未到，使该项作业从8月3日至8月16日停工（该项作业的总时差为0天），该项作业人工30人，混凝土搅拌机1台。8月7日至8月9日因下雨，涵洞基础开挖工程停工（该项作业的总时差为零），该项作业人工10人。8月17日至8月21日因1台砂浆搅拌机发生故障使涵洞砌筑延迟开工（该项作业的总时差为4天），该项作业人112人。为此，承包人于8月5日后陆续送交了工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料，并于8月24日向监理人提交了一份索赔书，其计算书的主要内容如下：1.工期索赔：（1）边坡8月3日至8月16停工，计14天。（2）涵洞基础 8月7日至8月9日停工，计3天
32、。（3）砌筑8月17日至8月21日延迟开工，计4天。总计请求顺延工期：21天。2.费用索赔：（1）窝工机械设备费：一台混凝土搅拌机 14165=2310（元）。一台砂浆搅拌机778=546（元）。小计：2856元。（2）窝工人工费：边坡 30人8014=33600（元）。基础 10人803=2400（元）。砌筑 12人804=3840（元）。小计：39840元。（3）管理费增加：（2856+39840）15%=6404.4（元）。（4）利润损失：（2856+39840+6404.4）7%=3437.03（元）。经济索赔合计：52537.43元。 、承包人提出的工期索赔是否正确？应予批准的工期索
33、赔为多少天？ 、假定经双方协商一致，窝工机械设备费索赔按台班单价的65%计；考虑对窝工人工应合理安排工人从事其他作业后的降效损失，窝工人工费索赔按每工日35元计：综合费率为窝工费的10%。承包人上报的人工、机械单价为承包人投标单价，试确定索赔额。答案：解析：1.承包人提出的工期索赔不正确。（1）边坡停工14天，应予工期补偿14天。这是由于业主原因造成的，且该项作业位于关键路线上。（2）基础开挖停工，不予工期补偿。因为正常下雨属于季节性因素，是有经验的承包人能预计的，在施工组织中应作考虑，不予索赔。 （3）砌筑停工，不予工期补偿，因为该项停工属于承包人自身原因造成的。同意工期补偿：14+0+0=14（天）。2.费用索赔审定：（1）窝工机械费边坡机械窝工：1416565%=1501.5（元）。砌筑机械窝工：因砂浆搅拌机故障为非业主原因，所以造成砂浆搅拌机的窝工机械费不予补偿。小计：1501.5元。（2）窝工人工费边坡窝工：303514=14700（元）（业主原因造成，但窝工工人已做其他工作，所以只补偿工效差。基础开挖窝工：不予补偿。 砌筑窝工：不予补偿。小计：14700元。（3）管理费、规费、税金（1501.5+14700）10%=1620.15（元）。（4）索赔合计：1501.5+14700+1620.15=17821.65（元）。