《2022二级建造师历年真题解析8篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022二级建造师历年真题解析8篇.docx(37页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022二级建造师历年真题解析8篇2022二级建造师历年真题解析8篇 第1篇 洞式渗沟洞顶应采用盖板覆盖,盖板之间应( )。A相互搭接B留有空隙C填充沥青麻絮D用钢筋混凝土连接起来正确答案:B注册建造师未执行法律、法规和工程建设强制性标准,尚未构成严重情节,将被责令停止执业()。A.1个月2个月B.2个月3个月C.3个月1年D.1年5年答案:C解析:2022新版教材P253页注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的,责令停止执业3个月以上1年以下; 情节严重的,吊销执业资格证书,5年内不予注册; 造成重大安全事故的,终身不予注册; 构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。关于施工定
2、额的说法,正确的有()。A.施工定额以同一性质的施工过程作为研究对象B.施工定额属于企业定额的性质C.施工定额是确定招标控制价的重要依据D.施工定额能够反映行业施工技术和管理的平均水平E.施工定额是建设工程定额的基础性定额答案:A,B,E解析:选项C错在施工定额是投标报价而非招标控制价的重要依据;对于选项D,施工定额的定额水平反映施工企业生产与组织的技术水平和管理水平,所以选项D错误。燃气管道根据敷设方式分类的有( )。A.地下燃气管道B.过河燃气管道C.随桥敷设的管道D.加套管的燃气管道答案:A解析:2022版教材P162 城镇燃气管道工程施工燃气管道的分类。 管道根据敷设方式分类的有地下燃
3、气管道、架空燃气管道。关于物权保护采取方式的表述中,不正确的是()。A.无权占有不动产或者动产的,权利人可以请求返还原物B.侵害物权,造成权利人损害的,权利人可以请求损害赔偿C.因物权的归属、内容发生争议的,利害关系人可以请求确认权利D.造成不动产或者动产毁损的,权利人可以请求排除妨害或者消除危险答案:D解析:2022版教材P17页造成不动产或者动产毁损的,权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状。2022年7月6日,某建筑公司的司机将自己所驾驶的该建筑公司运送沥青混凝土的运输车开进了施工现场附近的一条小河里进行清洗,该行为()。A.属于合法行为,洗车是司机的权利B.属于违法行为,违反了水污
4、染防治法中关于防止地表水污染的规定C.属于违法行为,违反了水污染防治法中关于防止地下水污染的规定D.属于违法行为,违反了固体废物污染环境防治法答案:B解析:2022新版教材P178页水污染防治法规定,禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。关于冻结法凿井的安全规定,以下说法错误的是()。A. 地质检査钻孔不得打在冻结的井筒内。水文观测钻孔偏斜不得超出井筒,深度不得超过冻结段下部隔水层B. 冻结法立井施工,冻结深度应穿过风化带延深至稳定的基岩5 m以上C. 基岩段涌水较大时,应加深冻结深度D. 不论冻结管能否提拔回收,对全孔必须及时用水泥砂
5、浆或混凝土全部充满填实答案:B解析:冻结法立井施工,冻结深度应穿过风化带延深至稳定的基岩10 m以上。在历史文化名城、名镇、名村保护范围内修建储存爆炸性、易燃性、放射性物品的工厂、仓库的,关于其应受处罚,正确的是( ) A. 由文物主管部门责令停止违法行为、限期恢复原状 B. 逾期不恢复原状的,由规划主管部门指定有能力的单位代为恢复原状 C. 由文物主管部门没收违法所得 D. 后果尚不严重的,由规划主管部门对单位和个人罚款答案:B解析:在历史文化名城名镇名村保护范围内从事禁止活动或未经批准的活动,或者损坏、擅自迁移、拆除历史建筑的,由“城市、县规划行政部门”责令停止违法行为、限期恢复原状或者采
6、取其他补救措施;有违法所得的,没收违法所得;逾期不恢复原状的,规划局可以指定有能力的单位代为恢复原状,费用由违法者承担;造成严重后果的,处以罚款。 下列代理行为中应当由被代理人承担法律后果的是()A.张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同B.已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同C.李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益D.普通职工赵某未经授权擅自以所在单位的名义订立了一份合同E.某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同正确答案:ABE2022二级建造师历年真题解析8篇 第2篇劳动合同法规定,有下列情形之一的,劳动合同无效()。A.报酬较低的劳动合同B.
7、违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同C.以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同D.未规定明确合同期限的劳动合同E.劳动内容约定不明确的劳动合同答案:B,C解析:2022版教材P119页要注意劳动合同与合同的区别合同法有下列情形之一的,合同无效(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式掩盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。 下列劳动合同无效或者部分无效:以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;用人单位
8、免除自己的法定责任、排除劳动者权利的;违反法律、行政法规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同,只要不影响其他部分效力的,其他部分仍然有效。劳动合同被确认无效,劳动者已付出劳动的,用人单位应当向劳动者支付劳动报酬。劳动报酬的数额,参照本单位相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定。某工程施工过程中,承包人未通知监理人检查,私自对某隐蔽部位进行了覆盖,监理人指示承包人揭开检查,经检查该隐蔽部位质量符合合同要求。根据标准施丁招标文件,由此增加的费用和(或)工期延误应由()承担。A、 发包人B、 监理人C、 承包人D、 分包人答案:C解析:索赔的成立,应该同时具备以下三个前提条件:(1)与合同对照,事件已
9、造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失;(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件必须同时具备,缺一不可。当铺设防水卷材时,环境气温和卷材的温度应高于( )A.-10B.-5C.0D.5答案:D解析:2022版教材P48 (2) 当铺设防水卷材时,环境气温和卷材的温度应高于5,根据合同法,违约方承担赔偿损失的构成要件包括( )。A.具有违约行为B.造成损失后果C.违约方有过错,或虽无过错,但法律规定应当赔偿D.具有惩罚目的E.违约行为与损失后果之间具有因果关系答案:A,B,
10、C,E解析:2022版教材P117页承担赔偿损失责任的构成要件(1)具有违约行为;(2)造成损失后果;(3)违约行为与财产等损失之间有因果关系;(4)违约人有过错,或者虽无过错,但法律规定应当赔偿。正确答案:ABCE钻孔灌注桩施工中,应先埋设护筒,护筒的作用包括()。A.保护孔口地面B.隔离地表水C.防止坍孔D.钻头导向E.增大承载能力答案:A,B,C,D解析:本题考查的是桩基础施工。护筒能够稳定孔壁、防止坍孔,还有隔离地表水、保护孔口地面、固定桩孔位置和起到钻头导向作用。根据侵权责任法,应由建设单位与施工单位承担连带责任的情况是( )。 A. 建筑物外墙装饰材料发生脱落、坠落致人损害 B.
11、体育场投入使用后发生倒塌致人损害 C. 高空施工作业中,因工人失手坠落工具致人损害 D. 公共场所进行挖掘作业,未设置明显标志致人损害答案:B解析:施工安全措施和应急预案的制订应注意( )。A.建立安全保证体系B.建立安全防护措施C.建立信息及时反馈机制D.必要的设备、物资准备,在发生突然情况时能及时控制和调整E.建立施工组织方案答案:A,B,C,D解析:施工安全措施和应急预案的制订应注意:建立安全保证体系,建立安全防护措施,建立信息及时反馈机制,必要的设备、物资准备,在发生突然情况时能及时控制和调整。有围护结构基坑的围护结构又分为不同类型,包括( )。A.地下连续墙B.人工挖孔桩C.锚杆护坡
12、D.钻孔灌注桩E.工字钢桩答案:A,B,D,E解析:2022版教材P72,围护结构形式主要有地下连续墙、人工挖孔桩、钻孔灌注桩、钻孔咬合桩、SMW工法、工字钢桩和钢板桩等。# 机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责之一是:实行防火安全 ( ),确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人。A岗位制B责任制C承包制D分工制正确答案:B2022二级建造师历年真题解析8篇 第3篇成本计划的编制方法包括()。A.按进度计划编制B.按成本构成编制C.按资源需求编制D.按项目结构编制E.按工程实施阶段编制答案:B,D,E解析:本题考查的是施工成本控制的依据。成本计划的编制方法包括:按成本构成编制
13、成本计划的方法、按项目结构编制成本计划的方法、按工程实施阶段编制成本计划的方法。下列不属于用益物权的是()。A.建设用地使用权B.地役权C.财产权D.土地承包经营权答案:C解析:2022版教材P15页用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产,依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。下列耐火型母线槽要求的说法,正确的有( )。A.外壳采用耐高温不低于1100的防火材料B.隔热层采用耐高温不低于300的绝缘材料C.母线槽耐火时间应达到360minD.满负荷运行可达8h以上E.有国家认可的检测机构出具型式检验报告答案:A,B,D,E解析:2
14、022版教材P16外壳采用耐高温不低于1100的防火材料,A正确;隔热层采用耐高温不低于300的绝缘材料,B正确;耐火时间有60、90、120、180min,所以C错误。满负荷运行可达8h以上,D正确。还有国家认可的检测机构出具型式检验报告,E正确。一般土方开挖、淤泥流砂开挖、沟槽开挖和柱坑开挖按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的()体积以立方米为单位计量,按工程量清单相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。A.压实B.自然方C.有效自然方D.松方答案:C解析:2022版教材P176“(2)一般土方开挖、淤泥流砂开挖、沟槽开挖和柱坑开挖按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位
15、计量,按工程量清单相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。”(2022年案例三)某新建办公楼工程,总建筑面积18600m2,地下二层,地上四层,层高4.5m,筏板基础,钢筋混凝土框架结构。在施工过程中,发生了下列事件:事件一:工程开工前,施工单位按规定向项目监理机构报审施工组织设计。监理工程师审核时,发现“施工进度计划”部分仅有“施工进度计划表”一项内容,认为该部分内容缺项较多,要求补充其它必要内容。事件一中,还应补充的施工进度计划内容有哪些?答案:解析:补充的施工进度计划内容有:(1)编制说明(2)工程建设概况(3)工程施工情况(4)单位工程进度计划,分阶段进度计划,单位工程准备工作计划(
16、5)资源需要量及供应平衡表(劳动力需用量计划,主要材料、设备及加工计划,主要施工机械和机具需要量计划)(6)主要施工方案及流水段划分(7)各项经济技术指标要求等。A 公司中标城市污水处改造工程,合同工期 5 个月,合同为固定总价合同。新建构筑物包括沉淀池、滤池等钢筋混,采用现浇施工工艺。拟建水池距现有的建(构)筑物最近距离 3.5m,其地下部分最深为 4.6m,地下水位在地面下约 4.0m 处。施工项目部编制了施工组织设计,其中含有基坑施工方案和水池混凝土现浇施工方案。基坑施工方案包括降水施工、土方开挖、围护桩施工、沉降观测等内容。混凝土水池现浇施工方案包括模板支架设计及安装拆除、钢筋加工、混
17、凝土供应、止水带和预埋件安装等。上报 A 公司审批时,主管部门提出了补充意见。施工过程中发生以下事件:事件一:质量监督部门例行检查时,发现现场使用的钢筋为建设单位提供,A 公司未对进场的钢筋做复试就进行现场加工绑扎,被明令停工整改;造成两周的工期损失和数十万元的经济损失。事件二:甲供材料中还包括橡胶止水带,施工单位在止水带进场时对止水带按照正规程序进行了检验,同时在监理见证下做了复试。质监部门检查时对橡胶止水带现场测试,发现有部分止水带存在质量问题。事件三:考虑到锚索施工对现有建(构)筑物会有损坏风险,项目部拟将原方案中的外拉锚改为受力效果更佳的内支撑支护,项目部不准备向建设单位追加费用,因此
18、未将变更方案进行上报。事件四:在确认施工区域地下水位普遍上升后,设计单位重新进行抗浮验算,在新建池体增设了配重结构,增加了工作量。1.补充基坑施工方案和现浇混凝土水池施工方案的内容。2.就事件一中的工期和经济损失,A 公司可以提出索赔吗?为什么?3.事件二中,就橡胶止水带测试不合格,施工单位是否承担责任?说明理由。4.指出事件三中项目部做法存在的问题。5.事件四中增加的工作量施工单位能否索赔?说明理由。答案:解析:1.(1)基坑施工方案应补充以下内容:测量放线、管线调查、外拉锚施工、基底验槽、土方回填等。(2)现浇混凝土水池施工方案应补充以下内容:模板支架的验算和验收、钢筋的绑扎、混凝土的浇筑
19、振捣和养护、后浇带留设、满水试验等。2.A 公司不可以对工期和经济损失提出索赔。理由:对进场材料进行检验和复试是施工单位的责任和义务,A 公司未对建设单位提供的进场钢筋做复试就进行现场加工绑扎,引起工期延误和经济损失是 A 公司自己的责任,因此不能提出索赔。3.事件二中,橡胶止水带测试不合格,施工单位不用承担责任。理由:建设单位应保证其供应的材料质量合格,提供不合格产品的责任应该由建设单位自己承担。4.基坑支护方式的变更属于设计变更,施工单位须向监理单位提出设计变更建议,监理单位上报建设单位,建设单位同意后通知设计单位,设计单位确认设计变更方案后出具书面的设计变更文件和设计变更通知单,交建设单
20、位,建设单位经监理单位下发施工单位。施工单位在收到监理单位的变更令以后,方可变更。施工单位的项目负责人还应根据设计变更文件来主持基坑施工方案的变更,变更后的施工方案应该重新履行审批程序,还需要重新组织专家论证。施工单位应根据专家论证报告的内容修改完善基坑施工专项方案后,并经施工单位技术负责人、项目总监工程师、建设单位项目负责人签字后,方可组织实施。5.事件四中增加的工程量施工单位可以索赔。理由:施工区域地下水位普遍上升,设计单位增加配重结构,属于设计变更和地质水文条件变化,是非承包人原因引起的工程量增加,故施工单位可以索赔。在所有权的权能中,最核心的权利是()权。A.占有B.使用C.收益D.处
21、分答案:D解析:2022版教材P15页4. 处分权:处分权是指依法对财产进行处置,决定财产在事实上或法律上命运的权能 。处分权的行使决定着物的归属。处分权是所有人的最基本的权利 ,是所有权内容的核心。某建筑公司与某钢铁厂于 2022年2月5日签订一钢材购销合同,而钢铁厂却将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失,依据合同法的规定,如果该合同的履行使国家利益受到损害,该合同的性质属于()A无效合同 B部分无效合同 C效力待定合同 D可变更、可撤销合同答案:A解析:下列动火情形中,属于三级动火作业的是( )。A.危险性较大的登高焊、割作业B.小型油箱等容器用火作业C.在非固定的、无明显危
22、险因素的场所进行用火作业D.在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等用火作业答案:C解析:2022版教材P167页二、施工现场动火等级的划分(3)在非固定的、无明显危险因素场所进行用火的作业,均为三级动火作业。2022二级建造师历年真题解析8篇 第4篇下列改性沥青混合料路面横接缝处理做法中,错误的是( )。A.用3m直尺检查端部平整度及厚度B.在其冷却之前垂直切割端部不平整及厚度不符合要求的部分C.在其冷却之后垂直切割端部不平整及厚度不符合要求的部分D.将横接缝冲净、干燥,第二天涂刷粘层油后再铺新料答案:C解析:2022版教材P24页在其冷却之前垂直切割端部不平整及厚度不符合要求的部分
23、(先用3m直尺进行检查),并冲净、干燥,第二天,涂刷粘层油,再铺新料。#根据关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见,拟实施代建制的项目应在()中提出实行代建制管理的方案。A.项目建议书B.可行性研究报告C.初步设计报告D.工程开工申请报告答案:B解析:2022版教材P136 拟实施代建制的项目应在可行性研究报告中提出实行代建制管理的方案,经批复后在施工准备前选定代建单位。甲与乙签订了一份合同,后乙将自己的债务转移给丙,并征得甲的同意,现丙履行债务的行为不符合合同的约定,甲有权请求()承担违约责任。A.请求丙承担违约责任B.请求乙承担违约责任C.请求乙和丙共同承担违约责任D.请求乙或者丙承担违
24、约责任答案:A解析:2022新版教材P123页 合同义务转移分为两种情况:一是合同义务的全部转移,在这种情况下,新的债务人完全取代了旧的债务人,新的债务人负责全面履行合同义务;另一种情况是合同义务的部分转移,即新的债务人加入到原债务中,与原债务人一起向债权人履行义务。无论是转移全部义务还是部分义务,债务人都需要征得债权人同意。未经债权人同意,债务人转移合同义务的行为对债权人不发生效力。 所以在征得甲同意的情况下乙将债务权利和义务一并转让给了丙,应当由丙承担违约责任。低压外上缸组合安装正确的程序是()。A.检查水平、垂直结合面间隙符合要求后试组合正式组合B.试组合正式组合检查水平、垂直结合面间隙
25、C.检查水平结合面间隙试组合检查垂直结合面间隙符合要求后正式组合D.试组合检查水平、垂直结合面间隙符合要求后正式组合答案:D解析:2022版教材P8081页 (1)低压缸组合安装技术要点:2)低压外上缸组合包括:先试组合,以检查水平、垂直结合面间隙,符合要求后正式组合。 沉入混凝土桩时,要求混凝土达到100%设计强度并具有( )龄期。A.14dB.21dC.28dD.36d正确答案:C防止电缆延燃的措施不包括()。A.控制电缆采用全防火处理或采用阻燃电缆B.电缆进入电缆沟.电缆隧道要严密防火封堵C.电缆沟.电缆隧道内每隔120m设一道防火墙D.电力电缆与控制电缆之间设防火隔板答案:C解析:本题
26、考查的是电力电缆线路的施工要求。电缆沟、电缆隧道内每隔60100m设一道防火墙。根据建设工程施工专业分包合同(示范文本)GF-2022-0213,关于承包人职责的说法,正确的有()。A.向分包人提供具备施工条件的施工场地B.向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件C.随时为分包人提供确保分包工程所需的场地和通道D.确保分包人按照批准的施工组织设计进行施工E.分包人之间的交叉配合与承包人无关答案:A,B,C,D解析:2022版教材P144页 (1)承包人的工作如下:1)向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料,向分包人提供具备
27、施工条件的施工场地。2)按本合同专用条款约定的时间,组织分包人参加发包人组织的图纸会审,向分包人进行设计图纸交底。3)提供本合同专用条款中约定的设备和设施,并承担因此发生的费用。4)随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。5)负责整个施工场地的管理工作,协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合,确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。6)承包人应做的其他工作,双方在本合同专用条款内约定.施工控制网分为()控制网。A.平面B.高程C.位移D.变形E.沉降答案:A,B解析:2022版教材P38页 施工控制网分为平面控制网和高
28、程控制网。根据仲裁法,仲裁裁决可能被撤销的情形有()。A.裁决的事项超出仲裁协议预定的范围 B.依据伪造的证据作出的裁决C.双方当事人均对裁决不服 D.重大案件适用了独任庭审理E.没有仲裁协议答案:A,B,E解析:参见教材P326。依据仲裁法,当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的,可以向仲裁委员 会所在地的中级人民法院申请撤销裁决:(1)没有仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围 或者仲裁委员会无权仲裁的;(3)仲裁庭的组成或者仲中裁的程序违反法定程序的;(4)裁决所根据的 证据是伪造的;(5)对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受 贿,徇私舞弊
29、,枉法裁决行为的。人民法院经组成合议庭审查核实裁决有前款规定情形之一的,应当裁定 撤销。人民法院经组成合议庭审查核实裁决有前款规定情形之一的,应当裁定撤销。2022二级建造师历年真题解析8篇 第5篇工程项目的施工总进度计划属于()。A、 项目的控制性施工进度计划B、 项目的施工总进度方案C、 项目的指导性施工进度计划D、 项目施工的年度施工计划答案:A解析:一般而言,一个工程项目的施工总进度规划或施工总进度计划是工程项目的控制性施工进度计划。检查堆石坝过渡料过渡性的颗分取样应在()部位。A.界面B.中间C.中心D.任意答案:A解析:堆石坝施工中垫层料(包括周边反滤料)需作颗分、密度、渗透性及内
30、部渗透稳定性检查,检查稳定性的颗分取样部位为界面处。过渡料需作颗分、密度、渗透性及过渡性检查,过渡性检查的取样部位为界面处。故本题应选A。不开槽管道施工方法中,适用于给水排水管道及综合管道的方法包括( )。A.盾构法B.夯管法C.浅埋暗挖法D.水平定向钻法E.密闭式顶管法答案:A,C,E解析:盾构法、浅埋暗挖法、顶管法适用于给水排水管道及综合管道。关于招标信息发布与修正的说法,正确的是()。A、 招标人在发布招标公告或发出投标邀请书后,不得擅自终止招标B、 招标人或其委托的招标代理机构只能在一家指定的媒介发布招标公告C、 自招标文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于3日D、 招标人对已发
31、出的招标文件进行修改,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少5日前发出答案:A解析:招标人或其委托的招标代理机构应至少在一家指定的媒介发布招标公告。故B项错误。自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于5日。故C项错误。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出。故D项错误。招标人在发布招标公告、发出投标邀请书后或者售出招标文件或资格预审文件后不得擅自终止招标。正确答案:A下列风险控制方法中,适用于第一类风险源控制的是( )。A提高各类设施的可靠性B设置安全监控系统C隔离危险物质D加强员工的安全意识教育答案
32、:C解析:本题考查的是风险的控制。第一类危险源控制方法:可以采取消除危险源、限制能量和隔离危险物质、个体防护、应急救援等方法。关于确定中标人的说法,正确的是()。A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标C.确定中标人前,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人答案:D解析:A选项错误,招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。B选项错误,排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合
33、同、不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。C选项错误,在确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。工程建设中应当采取的消防安全措施,以下表述不正确的是()。A.禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火B.消防产品的质量必须符合国家标准或者行业标准C.施工单位可以在未竣工的建筑物里设置员工集体宿舍D.任何单位、个人不得占用防火间距,堵塞消防通道答案:C解析:2022版教材P222页教材未竣工的建筑物内不得设置员工集
34、体宿舍。索赔的费用组成与建筑安装工程造价的组成相似,一般包括()方面。A.人工费B.机械费C.设备费D.管理费E.材料费答案:A,C,D,E解析:2022新版教材P85页索赔的费用组成与建筑安装工程造价的组成相似,一般包括一下几个方面:1.人工费;2.设备费;3.材料费;4.管理费;5.利润;6.迟延付款利息。矿区平面和高程控制网的布设,当(),则可以使用独立的坐标系统。A.矿区面积小于50km2,但今后将超过50km2B.矿区面积小于50km2且无发展可能C.矿区面积大于50km2且今后还会发展D.矿区面积大于50km2且今后也不小于50km2答案:B解析:2022二级建造师历年真题解析8篇
35、 第6篇职业健康安全与环境管理体系的作业文件一般包括( )。A.作业指导书B.监测活动准则C.程序文件引用的表格D.管理规定E.绩效报告答案:A,B,C,D解析:作业文件是指管理手册、程序文件之外的文件,一般包括作业指导书(操作规程)、管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表格。竣工验收前建设单位应请( )对施工技术资料进行预验收。A.城建主管部门B.当地城建档案部门C.监理单位D.质量监督部门答案:B解析:竣工验收前,建设单位应请当地城建档案管理机构对施工技术资料进行预验收,预验收合格后方可竣工验收。当屋面坡度达到( )时,卷材必须采取满粘和钉压固定措施。A.3%B.10%C.15%D.25
36、%答案:D解析:2022版教材P296页 屋面坡度大于25%时,卷材应采取满粘和钉压固定措施。某施工工地起重机倒塌,造成3人死亡7人受伤,根据生产安全事故报告和调查处理条例规定,该事故的等级属于()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故答案:C解析:2022版教材P239页2022年4月国务院颁布的生产安全事故报告和调查处理条例规定,根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为以下等级:(1)特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故;(2)重大事故,是指造成10人以上3
37、0人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;(4)一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的以上包括本数,所称的以下不包括本数。关于隧道水害防治措施的说法,错误的是()。A因势利导,给地下水以排出的出路,将水迅速排到洞外B将流向隧道的水源截断,或尽可能使其水量减少C隔断排水通道D堵塞衬砌背后的渗流水,集中引导排出答案:C解析:本题考查的是水害的防治。因势利
38、导,给地下水以排出的出路,将水迅速排到洞外;将流向隧道的水源截断,或尽可能使其水量减少;堵塞衬砌背后的渗流水,集中引导排出;水害整治的关键:分析病害成因,对症整治;合理选择防水材料,严格施工工艺。 实行强制检定的工作计量器具的目录和管理办法,由( )制定。A县级政府B省级政府C建设部D国务院正确答案:D自流平地面施工时,其环境温度( )。A.不宜低于0,不应高于30B.不应低于5,也不应高于30C.不宜低于10D.不应低于0答案:B解析:2022版教材P301页 建筑地面工程施工时,各层环境温度及其所铺设材料温度的控制要求,原文是采用自流平、涂料铺设时,不应低于5C,也不应高于30C。一般工业
39、炉窑砌筑,要求砌体砖缝厚度不大于2mm的有( )。A.煤气管道内衬砖B.拱和拱顶C.干砌砖D.硅藻土砖E.高温或有炉渣作用的底和墙答案:B,E解析:2022版教材P122一般工业炉各部位砌体砖缝厚度的施工要求:1)底和墙不大于3mm。2)高温或有炉渣作用的底和墙不大于2mm。3)拱和拱顶:干砌不大于1.5mm,湿砌不大于2mm。4)带齿挂砖:干砌不大于2mm,湿砌不大于3mm。5)隔热耐火砖,如黏土质,高铝质和硅质砖:工作层不大于2mm,非工作层不大于3mm。6)硅藻土砖:不大于5mm。7)空气、燃气管道内衬砖不大于3mm。8)烧嘴砖不大于2mm。建设工程安全生产管理条例规定,建设工程施工前,
40、()应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工单位负责项目管理的技术人员D.施工单位项目经理答案:C解析:2022版教材P220页建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。2022二级建造师历年真题解析8篇 第7篇公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的,可以自知道该具体行政行为之日起()日内提出行政复议申请。A.30B.60C.90D.120答案:B解析:2022版教材P346页公民、法人或者其他组织认为
41、具体行政行为侵犯其合法权益的,可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请。施工质量控制的基本出发点是控制()。 A.人的因素 B.材料的因素 C.机械的因素 D.方法的因素答案:A解析:2022新版教材P154页 在影响施工质量的主要因素中,人是直接参与施工的决策者、管理者和作业者。在施工质量管理中,人的因素起决定性的作用。所以,施工质量控制应以控制人的因素为基本出发点。某办公楼工程,建筑面积5500m2,框架结构,独立柱基础,上设承台梁,独立柱基础埋深为1.5m,地质勘察报告中地基基础持力层为中砂层,基础施工钢材由建设单位供应。基础工程施工分为两个施工流水段,组织流水施工,根据工
42、期要求编制了工程基础项目的施工进度计划,并绘出施工双代号网络计划图,如下图所示:在工程施工中发生如下事件:事件一:土方2施工中,开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理,工期延误6天。事件二:承台梁1施工中,因施工用钢材未按时进场,工期延期3天。事件三:基础2施工时,因施工总承包单位原因造成工程质量事故,返工致使工期延期5天。问题:1.指出基础工程网络计划的关键线路,写出该基础工程计划工期。2.针对本案例上述各事件,施工总承包单位是否可以提出工期索赔,并分别说明理由。3.对索赔成立的事件,总工期可以顺延几天?实际工期是多少天?4.上述事件发生后,本工程网络计划的关键线路是否发生改变?如有改变
43、,请指出新的关键线路,并在答题卡上绘制施工实际进度横道图。答案:解析:1.(1)基础工程网络计划的关键线路是:或(土方1基础1基础2承台梁2)。(2)该基础工程计划工期为20d。2.(1)事件一:施工总承包单位提出的工期索赔要求成立。理由:属于非施工总承包单位责任(与地质勘查报告不符,建设单位责任),延误的时间已超过总时差,非关键工作变为关键工作,影响总工期。(2)事件二:施工总承包单位提出的工期索赔不成立。理由:虽然属于建设单位责任,但是拖延3d工期在承台梁1总时差天数之内,不影响总工期。(3)事件三:施工总承包单位提出的工期索赔不成立。理由:属于施工总承包单位责任。3.(1)对索赔成立的事
44、件,总工期可以顺延2d。(2)该工程实际工期为27d。4.(1)上述事件发生后本工程网络计划的关键线路发生了改变。(2)改变后的关键线路:或(土方1土方2基础2承台梁2)。(3)基础工程施工进度横道图如下图所示:1.网络计划技术及应用。此题属于“网络计划方法在建筑工程中的应用”方面的考点,涉及网络计划中双代号网络计划图的绘制、工作时间参数的含义和计算或分析。双代号网络计划时间参数的计算包括:工作最早开始时间(ES)和工作最早完成时间(EF),工作最迟完成时间(LF)和工作最迟开始时间(LS),以及工作总时差(TF)和工作的自由时差(FF)的计算。通过工作总时差的计算,可以方便地找出网络图中的关
45、键工作和关键线路。当计划工期(Tp)与计算工期(Tc)相等时,总时差为“0”者,意味着该工作没有机动时间,即为关键工作,由关键工作所构成的线路,就是关键线路;终点节点的最早完成时间与最迟完成时间相等,就是计算工期(计划工期)。本题背景中的双代号网络计划时间参数的计算是按照“工作”的“六注标注”方式表示的,从左至右、从上往下依次为:工作的最早开始时间、最迟开始时间、总时差;工作的最早完成时间、最迟完成时间、自由时差。从标注的数字来看,该计划的计划工期(Tp)与计算工期(Tc)相等。土方1、基础1、基础2和承台梁2的总时差为零,可见它们组成的线路为关键线路,计划工期为20d。注意:答题的时候,一定
46、要按问题要求或提示答题。如果本题对关键线路的表示没有要求,关键线路就可以采用以下两种表述方式中的任意一种:“”或“土方1基础1基础2承台梁2”;如果提问中限制为“关键线路用节点编号表示”,那么考生作答时就只能用前述第一种方式作答,即:,否则不得分。解题思路:这是一道施工进度控制方面的试题,考核关键线路和计算(计划)工期的概念及其判断分析。2.施工索赔管理。此题属于“建设工程施工合同的索赔”方面的考点,主要考查怎样根据合同约定进行“工期延误”索赔处理,涉及索赔依据、理由分析、责任划分和处理。处理工期延误索赔问题时,应注意以下几个方面:属于非发包人本身的原因或客观原因(如不可抗力、外部环境条件变化
47、等)造成的工期延长或延误,一般情况下只能同意工期延长,而不给与费用补偿;如果是业主或工程师的原因或业主负有合同义务的事件发生(如设计图纸错误、地质条件的变化等)而引起的工期延长或延误,则承包人除应得到工期补偿外,还应得到费用补偿;如果是根据网络计划(网络图)处理此类索赔,即使是由于业主的原因造成的工期延误,但如果其延误时间不在关键线路上,则承包人只能得到费用补偿。对于此类题目,做题时要逐条作答,既要做出判断有要说明理由。根据背景材料:事件一中,“软弱层处理”属于地质条件的变化而引起的,业主负有合同义务,且延误的时间(6d)已超过总时差(4d)2d,可见工期索赔成立;事件二中,虽然因业主供应钢材
48、未按时进场导致该项工作工期延期3d,但是该项工作有4d的总时差,延误的时间没有超过总时差,可见索赔不成立;事件三中,因“施工质量事故及其返工”工期延误属于施工单位自身原因造成,索赔不成立。解题思路:这是一道施工合同管理方面的试题,考核工程施工索赔成立的条件。3.施工索赔管理。对于单项工作,因业主原因或其负有合同义务(责任)的事件引起的延误,如果是关键工作,延误的工期可以顺延;如果是非关键工作,只有超过其总时差的剩余延误工期可以顺延。对于整个工程,就要综合考虑各项工作可以顺延工期的情况,不是简单地将各单项工作的顺延时间累加,对于平行线路,只能计算顺延时间的最大值。本题中,只有事件一引起的延误可以顺延工期2d,可见对索赔成立的事件,总工期可以顺延2d。该工程实际工期就应考虑各单项工作的延误时间,重新计算时间参数、确定计算工期。结合背景材料,应将土方2、承台梁1、基础2的工作时间分别调整为9d、6d和12d,