《21年二级建造师答疑精华9篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年二级建造师答疑精华9篇.docx（31页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、21年二级建造师答疑精华9篇21年二级建造师答疑精华9篇 第1篇整体面层施工后,养护时间不应小于( )天。A.7B.14C.21D.28答案：A解析：2022版教材P108页地面工程主要研究技术要求、工艺方法、变形缝设置、防水防爆防碱背涂处理以及成品保护。整体面层施工后,养护时间不应小于7d;抗压强度应达到5MPa后,方准上人行走;抗压强度应达到设计要求后,方可正常使用。背景： 由某企业承建的某多功能现代化商务综合大厦，地上46层，地下3层，全现浇钢筋混凝土框架一剪力墙结构，主体结构采用泵送混凝土等新技术。在工程施工中发生如下 事件： 事件一：本工程地下水位较高，约为-05m，开挖范围位于淤泥
2、质土体内，含水量大，施工必须事前采取降水措施，因基坑围护是采用地下连续墙，具有较好的挡水和抗渗性能。结合实际情况，决定采用井点降水并编制了降水施工方案。 事件二：该工程按全月规定的总工期计划，应于某年某月某日开始现场搅拌混凝土。因承包商的混凝土搅拌设备迟迟不能运往工地，承包商决定使用商品混凝土，但被业主否决。而在承包合同中未明确规定使用何种混凝土。承包商不得已，只有继续组织混凝土搅拌设备进场，由此导致施工现场停工，工期拖延和费用增加。 事件三：根据地质勘察资料、上部结构形式、荷载和施工条件等情况，基础施工采用人工挖孔扩底灌注桩与平板式筏形基础，板厚2m，桩基承台连同地下室的筏形基础同时展开施工
3、。基础底板厚2m，桩基承台厚18m，混凝土强度等级C40，抗渗等级P8。由于承台和筏板混凝土浇筑量大，在开始阶段施工中出现了少许裂缝。为确保施工质量，项目部制定了以下控制裂缝的措施： (1)优先选用普通硅酸盐水泥拌制混凝土，并适当加入木质素磺酸钙减水剂。 (2)在保证混凝土设计强度等级的前提下，适当提高水灰比，减少水泥用量。 (3)降低混凝土的浇筑温度，控制混凝土内外温差在30以内。 (4)分层分块逐步浇筑，加强养护，及时对混凝土进行覆盖保温、保湿材料。 (5)预埋冷却管，通入循环水将混凝土内部降温。 事件四：在进行办公楼大厅顶盖模板支架预应力混凝土空心板现场浇筑施工时，发生模板支撑体系坍塌事
4、故，造成6人死亡、12人受伤。经有关部门调查，造成事故主要原因是模板工程缺乏专项施工方案，搭设质量不符合要求。事后，建设行政主管部门对该施工企业作了相应的行政处罚，公安机关依法对有关责任单位的涉案人员追究刑事责任。 问题： 1结合事件一说明井点降水施工方案的内容主要包括哪些 2对于事件二，承包商是否可以提出索赔要求 并说明理由。 3请指出事件三中有哪些不妥之处，并说明理由。 4结合事件四中模板工程的安全事故，模板工程专项施工方案应包括哪些内容答案：解析：1基坑降水应编制降水施工方案，其主要内容为：井点降水方法；井点管长度、构造和数量；降水设备的型号和数量；井点系统布置图；井孔施工方法及设备；质
5、量和安全技术措施；降水对周围环境影响的估计及预防措施等。本题考查的是施工降水的相关内容。降水即在基坑土方开挖之前，用真空(轻型)井点、喷射井点或管井深入含水层内，用不断抽水方式使地下水位下降至坑底以下，同时使土体产生固结以方便土方开挖。基坑降水应编制降水施工方案，其主要内容为：井点降水方法；井点管长度、构造和数量；降水设备的型号和数量；井点系统布置图；井孔施工方法及设备；质量和安全技术措施；降水对周围环境影响的估计及预防措施等。2对于事件二，承包商可以要求工期和费用索赔。原因如下：合同中未明确规定一定要用工地现场搅拌的混凝土(施工方案不是合同文件)，则商品混凝土只要符合合同规定的质量标准也可以
6、使用，不必经业主批准。在不影响或为了更好地保证合同总目标的前提下，可以选择更为经济合理的施工方案，业主不得随便干预。在这个前提下，业主拒绝承包商使用商品混凝土，是一个变更指令，对此可以进行工期和费用索赔。本题考查的是关于施工索赔的问题。建筑工程施工合同索赔指在合同履行过程中，无过错的一方要求存在过错的一方承担责任的情况。承包人在建设工程施工合同实施过程中根据合同及法律规定，对并非由于自己的过错(应承担的风险)，而且属于发包人承担责任的情况所造成的实际损失，通过一定的合法程序，根据提供的有关证据向发包人提出请求给予补偿的要求。施工合同索赔包括经济补偿和3-期补偿两种情况。合同中未明确规定一定要用
7、工地现场搅拌的混凝土(施工方案不是合同文件)，则商品混凝土只要符合合同规定的质量标准也可以使用，不必经业主批准。因为按照惯例，方法由承包商负责。在不影响或为了更好地保证合同总目标的前提下，可以选择更为经济合理的施工方案，业主不得随便干预。在这个前提下，业主拒绝承包商使用商品混凝土，是一个变更指令，对此可以进行工期和费用索赔。3不妥之处：控制裂缝的措施前三项不妥。 普通硅酸盐水泥水化热较高，应尽量选用低热或中热水泥，如矿渣水泥、粉煤灰水泥等拌制混凝土，并适当加入缓凝减水剂；施工时适当提高水灰比不妥，因为混凝土的干缩受水灰比的影响较大，水灰比越大，干缩越大。应在保证混凝土设计强度等级的前提下，适当
8、降低水灰比，减少水泥用量；将控制混凝土内外温差在30以内不妥，温差过大会产生过大的温度应力。我国规范规定：在设计无具体要求时，大体积混凝土浇筑应控制混凝土内外温差在25以内。本题考查的是大体积混凝土裂缝的控制。大体积混凝土裂缝的控制措施：(1)优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土，并适当使用缓凝减水剂。(2)在保证混凝土设计强度等级前提下，适当降低水灰比，减少水泥用量。(3)降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差(当设计无要求时，控制在25 以内)。如降低拌合水温度(拌合水中加冰屑或用地下水)；骨料用水冲洗降温，避免暴晒。(4)及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。(5)可在基础内预埋冷却水管，
9、通入循环水，强制降低混凝土水化热产生的温度。(6)在拌合混凝土时，还可掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥，使混凝土得到补偿收缩，减少混凝土的收缩变形。(7)设置后浇缝。当大体积混凝土平面尺寸过大时，可以适当设置后浇缝，以减小外应力和温度应力；同时，也有利于散热，降低混凝土的内部温度。(8)大体积混凝土可采用二次抹面工艺，减少表面收缩裂缝。4模板工程应编制专项施工方案，专项施工方案一般包括下列内容：模板及支架的类型；模板及支架的材料要求；模板及支架的计算书和施工图；模板及支架安装、拆除相关技术措施；施工安全和应急措施(预案)；文明施工、环境保护等技术要求。本题考查的是模板工程专项施工方案的相关内容。模
10、板工程：主要包括模板和支架两部分。模板及支架是施工过程中的临时结构，应根据结构形式、荷载大小等结合施工过程的安装、使用的拆除等主要工况进行设计，保证其安全可靠，具有足够的承载力和刚度，并保证其整体稳固性。模板：直接接触新浇混凝土的模板面板、支承面板的次楞和主楞以及对拉螺栓等组件统称为模板。其中，面板的种类有钢、木、胶合板、塑料板等。通常按面板的种类来定义模板体系的分类。支架：指模板背侧的支承(撑)架和连接件等，统称为支架或模板支架。模板工程应编制专项施工方案，专项施工方案一般包括下列内容：模板及支架的类型；模板及支架的材料要求；模板及支架的计算书和施工图；模板及支架安装、拆除相关技术措施；施工
11、安全和应急措施(预案)；文明施工、环境保护等技术要求。滑模、爬模等工具式模板工程及高大模板支架工程的专项施工方案，应进行技术论证。下列争议中，属于劳动争议范围的是（ ）。A家庭与家政服务人员之间的争议B个体工匠与学徒之间的争议C因确认劳动关系发生的争议D因终止劳动合同发生的争议E因工作时间发生的争议答案：C,D,E解析：本题考查劳动争议的范围。下列纠纷不属于劳动争议：（1）劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷；（2）劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷；（3）劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷；（4）家
12、庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷；（5）个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷；（6）农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。 场景(九)甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿，遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。根据场景(九)，回答下列问题。55针对乙延误工期这一事实，提供证据的责任由( )承担。 A甲B乙C甲乙双方D仲裁庭正确答案：A就地仪表安装位置的要求有（ ）。A.操作和维护方便B.便于观察示值C.无腐蚀性气体D.无强电磁场干扰E.能真实反映检
13、测元件的输入变量答案：A,B,C,D解析：2022版教材P109就地仪表的安装位置应按设计文件规定施工。当设计文件未具体明确时，应符合下列要求：光线充足，操作和维护方便；仪表的中心距操作地面的高度宜为1.21.5m；考前黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 显示仪表应安装在便于观察示值的位置；仪表不应安装在有振动、潮湿、易受机械损伤、有强电磁场干扰、高温、温度变化剧烈和有腐蚀性气体的位置；检测元件应安装在能真实反映输入变量的位置。施工成本控制的工作包括：按实际情况估计完成项目所需的总费用；分析产生成本偏差的原因；对工程的进展进行跟踪和检查；将施工成本计划值与实际值逐项进行比较；采取纠偏措施
14、，其正确的工作步骤是（ ）。A. B.C. D.答案：D解析：21年二级建造师答疑精华9篇 第2篇水利工程中，在建工程( 含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路（220V）的边钱之间最小安全操作距离是（ ）。 A:4 B:6 C:8 D:10答案：A解析：在建工程( 含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路的边钱之间最小安全操作距离，当线路电压为220V时，为1KV的范围，其距离不得小于4m。某条公称直径为DN450mm的天然气管道，适宜采用的吹洗方法是（ ）。A.水冲洗B.人工清理C.蒸汽吹扫D.压缩空气吹扫答案：D解析：2022版教材P84（3）公称直径小于600mm的气体管道宜采用压缩空气吹扫。根
15、据劳动合同法，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（ ）内订立书面劳动合同。A1 个月B2 个月C3 个月D半年答案：A解析：计算工程索赔时最常用的方法是（）。A.总费用法B.修正预算单价法C.修正的总费用法D.实际费用法答案：D解析：2022新版教材P86页2.索赔费用的计算方法：实际费用法是工程索赔时最常用的一种方法。泡沫塑料在工程中常被用作()。A.砌筑材料B.防水材料C.防腐材料D.绝热材料答案：D解析：2022版教材P6页 在机电安装工程中，常用的绝热材料种类有很多，通常有膨胀珍珠岩类、离心玻璃棉类、超细玻璃棉类、微孔硅酸壳、矿棉类、岩棉类、泡沫
16、塑料类等。 填土路堤在涵洞每侧不小于（ ）倍孔径的宽度粳高出洞顶Im范围内，应采用非膨胀的土由两侧对称分层仔细夯实。A0.5B1.0C1.5D2.0正确答案：D21年二级建造师答疑精华9篇 第3篇在影响施工质量的五大主要因素中，建设主管部门推广的高性能混凝土技术，属于（ ）的因素。A.环境B.方法C.材料D.机械答案：B解析：施工方法包括施工技术方案、施工工艺、工法和施工技术措施等。无需办理动火证的作业是( )。A、 登高焊、割作业B、 密闭容器内动火作业C、 现场食堂用火作业D、 比较密封的地下室动火作业答案：C解析：这是一道安全管理的题，主要考核施工现场防火要求中动火申请及审批的知识点。对
17、于具备一定现场实践经验的考生，此题不难。首先考生应知道，施工现场一级、二级、三级动火，均需要办理动火证并经过审批。不需要办理动火证的情况就是除一、二、三级动火外的其他动火。根据动火等级划分原则：(1)凡属下列情况之一的动火，均为一级动火。1)禁火区域内；2)油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备；3)各种受压设备；4)危险性较大的登高焊、割作业；5)比较密封的室内、容器内、地下室等场所；6)现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。(2)凡属下列情况之一的动火，均为二级动火。1)在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等用火作业；2)小型油箱等容器；3)登高
18、焊、割等用火作业。(3)在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业，均属三级动火作业。再分析四个选项，“现场食堂用火作业”在固定地点、无明显危险因素的场所进行用火，且食堂通常处于生活区，与施工区域分开设置，不属于这三级动火之列。故本题的正确项应为“C现场食堂用火作业”。下列缺陷中，属于施工单位责任保修范围的是（ ）。A使用者造成的质量缺陷B第三方失误造成的质量缺陷C施工工艺不当造成的质量缺陷D不可抗力造成的质量缺陷答案：C解析：不属于规定的保修范围的有：（1）因使用不当或者第三方造成的质量缺陷；（2）不可抗力造成的质量缺陷，故排除ABD。施工机械选择的一般原则不包括（ ）。A.适用性、先进性
19、B.通用性、专用性C.经济性D.美观性答案：D解析：2022版教材P315 施工机械选择的一般原则：适应性、先进性、通用性、专用性、经济性。 下列不属于工程建设的强制性标准的是（）。A.工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准B.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准C.工程建设的特殊技术术语D.工程建设重要的通用的信息技术标准正确答案：C下列关于各种开挖方法的描述中错误的是( )。A.单侧壁导坑法适用于地层差、跨度小于等于14m，沉降较小，防水好B.中洞法适用于小跨度、连续使用可扩成大跨度，沉降小，防水效果差C.侧洞法适用于小跨度、连续使用
20、可扩成大跨度，沉降大，防水效果差D.柱洞法适用于多跨多层结构，沉降大，防水效果差答案：A解析：2022版教材P108页 单侧壁导坑法适用于地层差，跨度不大于14m，沉降较大，防水好。21年二级建造师答疑精华9篇 第4篇大型龙门起重机设备吊装，宜选用的吊装方法是()。A、旋转吊装法B、超高空斜承索吊运设备吊装法C、计算机控制集群液压千斤顶整体吊装法D、气压顶升法答案：C解析：3)集群液压千斤顶整体提升（滑移）吊装法应用。适用于大型设备与构件。如大型屋盖、网架、钢天桥（廊）、电视塔钢桅杆天线等的吊装、大型龙门起重机主梁和设备整体提升、大型电视塔钢桅杆天线整体提升、大型机场航站楼、体育场馆钢屋架（盖
21、）整体滑移等。根据国家发展和改革委员会等9部门联合颁布的标准施工招标文件，投标文件应当包括（ ）。A.招标管理机构B.已标价工程量清单C.拟转包项目情况表D.资格审查资料E.施工组织设计答案：B,D,E解析：2022版教材P 82投标文件应当包括：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）已标价工程量清单；（6）施工组织设计；（7）项目管理；（8）项目管理机构；（9）拟分包项目情况表；（9）资格审查资料；（10）投标人须知前附表规定的其他材料。参见2022版教材P84。根据我国招标投标法的有关规定，下列有
22、关开标的表述中错误的是（）。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C.投标人少于3个的，不得开标D.投标人对开标有异议应书面向评标委员会提出答案：D解析：2022版教材P78页招投标法实施条例进一步规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点；投标人少于3个不得开标，应重新招标；投标人有异议应当场提出。绿色施工管理的主要内容包括（）。A.组织管理B.咨询管理C.规划管理D.设计管理E.评价管理答案：A,C,E解析：本题考查的是现场绿色施工措施。绿色施工管理包括组
23、织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面。市政公用工程施工中，每一个单位(子单位)工程完成后，应进行( )测量。 A.竣工B.复核C.校核D.放灰线答案：A解析：市政公用工程施工中，每一个单位(子单位)工程完成后，应进行竣工测量，并提出其竣工测量成果。以下关于质量控制的说法正确的是 （ ）A.指对工作效果进行评价和改进的一系列工作B.在建造行业指对工作活动的监控 C.质量控制与质量管理是统一的D.要实现预期的质量目标，管理活动的组织与协调是必要的答案：D解析：本题主要考查对2D04011施工质量管理和质量控制的概念和特点”的掌握。21年二级建造师答疑精华9篇 第5篇关于
24、混凝土小型空心砌块砌体工程质量验收的说法，正确的有()。A.用于多层以上建筑基础和底层的小砌块抽检数量不应少于1组B.墙体砌筑临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度应大于高度的1/3C.墙体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm，但不应大于12mm，也不应小于8mmD.砌体水平灰缝砂浆饱满度按净面积计算不得低于90%，竖向灰缝饱满度不得小于80%E.小砌块墙体应对孔错缝搭砌，搭接长度不应小于80mm答案：C,D解析：2022版教材P288页主控项目原文：（1）用于多层以上建筑的基础和底层的小砌块抽检数量不应少于2组。(2)墙体转角处和纵撗墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影
25、长度不应小于斜槎高度。(4)小砌块墙体应孔对孔、肋对肋错缝搭砌。多排孔小砌块的搭接长度可适当调整，但不宜小于小砌块长度的1/3，且不应小于90mm。关于级配碎石基层，下列说法中不正确的是( )。A.碎石颗粒级配应符合规范规定。B.采用厂拌方式和强制式拌合机拌制C.碾压至轮迹不大于1mm，表面平整、坚实D.未铺装面层前不得开放交通答案：C解析：2022版教材P18页 级配碎石基层在摊铺碾压过程中控制碾压速度，碾压至轮迹不大于5mm，表面平整坚实。而不是碾压至轮迹不大于1mm。背景资料：业主为增加资源产出，计划对原矿井进行改扩建。为避免越界、影响邻近矿井开采，业主的改扩建工作仅以原开采范围的“地盘
26、”面积进行延深。改扩建需新建立井井筒，和深660m水平的一主要运输大巷。为避免新建区域的勘探工作，业主利用原有地质资料并通过已掌握的地质情况，绘制了新建井的深部地质和水文资料图，作为招标和施工的依据。新的地质与水文地质图表示，新井筒的浅部地质情况简单，只在深625m位置将遇到65m3h的含水层。新建巷道将在井底车场外穿越一断层。最终，业主通过议标的形式落实了承包该工程的某施工单位。施工单位根据业主的要求，依据业主提供的地质、水文资料以及无设计单位盖章的图纸，编制完成了井筒施工组织设计，并得到业主的同意。井筒的前期施工尚比较顺利，直到井深620m突然出现了涌水量有95m3h的含水层，因准备不足，
27、没能来得及实施防水措施，只能勉强采取截、导的办法强行过含水层的，严重地影响了施工质量。事后，施工单位吸取了地质与水文地质资料不准的教训，向业主提出了巷道施工的地质资料要求。一个月后当施工刚要进入正常时，业主遇地方管理部门的检查警告后仍无法提供施工许可，而受到责令停工和罚款的处分，施工单位被处以罚款并只得窝工待业。问题：1地方管理部门的处理是否正确分析说明业主无法提供施工许可的原因。2造成井筒施工质量问题的原因有哪些3根据背景情况，施工单位应要求业主补充提供哪些具体的地质资料答案：解析：1、地方主管部门的处理是正确的。因为建设单位被警告后仍未能提供施工许可，业主和施工方均应受停工和罚款处理。业主
28、未能提供施工许可的原因包括：1)业主改扩建未被许可；2)项目未有批准的勘探报告；3)设计不合法且未被批准；4)施工条件不足(至少缺井筒检查钻)等。2、造成井筒质量问题的原因主要有：(1)地质资料与水文地质资料不清，没有符合要求的井筒检查钻孔地质勘探资料；(2)施工单位没有按照“有疑必探”的原则处理井筒施工工作；(3)因为对含水层位置和涌水量情况不清楚，故没有采用堵水的方法来保证施工质量；(4)施工中对涌水情况没有应急准备，也没有采取相应的应急措施，造成防治水的措施不力。3、巷道情况：巷道顶、底板岩层性质，围岩分布等；断层资料：断层具体位置、倾斜角度、断层性质、落差大小、上下岩层分布等；巷道岩层
29、渗涌水情况：含水层位置、渗漏水点位置、涌水大小，与断层导通情况等；老窑情况：分布位置、开采时间、开采范围、含水状况、周围含水层关系等。路基边坡封面防护的形式有()。A、 铺草B、 捶面C、 抹面D、 喷浆E、 喷射混凝土答案：B,C,D,E解析：2022版教材P30页封面：包括抹面、捶面、喷浆、喷射混凝土等防护形式。故选BCDE炉窑砌筑前工序交接时，不需提交证明书的是（）。A.炉子中心线和控制标高的测量记录B.隐蔽工程验收合格证明C.托砖板焊接质量检查合格证明D.炉窑出厂或进场检查验收记录答案：D解析：本题考查的是炉窑砌筑前工序交接的规定。工序交接证明书应包括以下内容：（1）炉子中心线和控制标
30、高的测量记录及必要的沉降观测点的测量记录；（2）隐蔽工程的验收合格证明；（3）炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录及焊接严密性试验验收合格的证明；（4）钢结构和炉内轨道等安装位置的主要尺寸的复测记录；（5）动态炉窑或炉子的可动部分的试运转合格的证明；（6）炉内托砖板和铺固件等的位置、尺寸及焊接质量的检查合格的证明；（7）上道工序成果的保护要求。（2022年） 屋面防水施工基本要求正确的是（ ）。A.以排为主，以防为辅 B.上下层卷材不得相互垂直铺贴 C.屋面卷材防水施工时，由高向低铺贴 D.天沟卷材施工时，宜顺天沟方向铺贴 E.立面或大坡面贴卷材应采用满粘法答案：B,D,E解析：P92。（1）屋
31、面防水应以防为主，以排为辅；（2）卷材防水层施工时， 应先进行细部构造处理，然后由屋面最低标高向上铺贴；（3）叠层铺贴的各层卷材，在天沟与屋面的交接处，应采用叉接法搭接，搭接缝应错开；搭接缝宜留在屋面与天沟侧面，不宜留在沟底。21年二级建造师答疑精华9篇 第6篇(2022年)某出料容量0.5m3的混凝土搅拌机，每一次循环中，装料，搅拌，卸料、中断、要的时间分 别为1、3、1、1分钟，机械利用系数为0.8，则该搅拌机的产量定额是（ ）m3/台班。 A.32 B.36 C.40 D.50答案：A解析：考查施工机械台班使用定额的编制。1+3+1+1=6 分钟，60/6=10 次，一个台班是 8 小时
32、，台班产 量定额=机械净工作生产效率*工作班延续时间*机械利用系数=10*0.5*8*0.8=32m3/台班。政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以（ ）为主要依据。A、 建筑市场有关违法行为B、 违反法定基本程序问题C、 质量安全问题D、 建筑市场有关法律责任答案：D解析：政政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导，以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价。评价内容包括对市场主体违反各类行政法律规定强制义务的行政处罚记录以及其他不良失信行为记录。评价标准内容以建筑市场有关的法律责任为主要依据，对社会关注的焦点、热点问题可有所侧重，如拖欠工程款和农民工工资、转包、违法
33、分包、挂靠、招标投标弄虚作假、质量安全问题、违反法定基本建设程序等。下列关于联合投标的说法中，正确的有（ ）。A、通过联合投标的各方约定，投标的各方对中标项目可以不承担连带责任B、联合体投标的，可以以牵头人的名义提交投标保证金C、联合体各方的资质不一致时，应该以资质最高一方的资质作为联合体的资质D、参与联合投标的任何一方，不能再以自己的名义单独投标E、招标人在接收投标文件时候，没有附有联合投标的联合投标将被拒绝答案：B,D解析：#施工组织设计的优化中资源利用的优化主要包括（）。A.物资采购与供应计划的优化B.机械需要计划的优化C.施工作业组织形式的优化D.施工劳动组织优化E.施工机械组织优化答
34、案：A,B解析：施工方案的优化主要包括：施工方法的优化、施工工序的优化、施工作业组织形式的优化、施工劳动组织优化、施工机械组织优化等。资源利用的优化主要包括：物资采购与供应计划的优化、机械需要计划的优化。取得建造师资格证书并经（）后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。A.登记 B.注册 C.备案 D.所在单位考核合格答案：B解析：参见教材P68。取得建造师资格证书并经注册后，方可以建造师名义担任建设工程项目施工的项 目经理。选项B正确。当采用一般静压力难以使浆液注入土的孔隙的地层，应采用（）方法进行地基处理。A.渗透注浆B.劈裂注浆C.压密注浆D.电动化学注浆答案：D解析：本
35、题考查的是地基加固常用方法与技术要点。电动化学注浆：地基土的渗透系数10-4cm/s，只靠一般静压力难以使浆液注入土的孔隙的底层。21年二级建造师答疑精华9篇 第7篇 索赔意向通知要简明扼要地说明（ ）等。A.索赔事由发生的时间、地点B.简单事实情况描述和发展动态C.索赔依据和理由D.索赔事件的不利影响E.索赔的最后期限正确答案：ABCD桥梁浅挖基坑施工中，当土质较差且有较严重流沙现象时，宜采用()排水。A、 井点B、 集水坑C、 板桩法D、 帷幕法答案：A解析：主要考察的是桥梁基础施工中的基坑排水方法，(1)集水坑排水法。除严重流沙外，一般情况下均可适用。(2)井点降水法。井点降水法适用于粉
36、、细砂、地下水位较高、有承压水、挖基较深、坑壁不易稳定的土质基坑，在无砂的粘质土中不宜使用。(3)其他排水法。对于土质渗透性较大、挖掘较深的基坑，可采用板桩法或沉井法。此外，视工程特点、工期及现场条件等，还可采用帷幕法：即将基坑周围土层用硅化法、深层搅拌桩隔水墙、压力注浆、高压喷射注浆、冻结帷幕法等处理成封闭的不透水的帷幕。集水坑排水法不适用于严重流沙的基坑排水，板桩法与帷幕法适用土质渗透性较大、挖掘较深的基坑。所以选“A“选项。混凝土坝地基的开挖过程中的注意事项( )。A.坝段的基础面上下游高差不宜过大，并尽可能开挖成大台阶状B.两岸岸坡坝段基岩面，尽量开挖成有足够宽度的台阶状，以确保向上游
37、倾斜C.开挖至距离基岩面0.51.0m时，应采用手风钻钻孔，小药量爆破，以免造成基岩产生或增大裂隙D.混凝土内预埋水管通水冷却E.混凝土施工中采用自然散热冷却降温答案：A,B,C解析：2022版教材P80页 开挖过程中的注意事项包括：（1）坝段的基础面上下游高差不宜过大，并尽可能开挖成大台阶状；（2）两岸岸坡坝段基岩面，尽量开挖成有足够宽度的台阶状，以确保向上游倾斜；（3）开挖至距离基岩面0.51.0m时，应采用手风钻钻孔，小药量爆破，以免造成基岩产生或增大裂隙；（4）遇到易风化的页岩、黏土岩时，应留有0.2 0.3m的保护层，待浇筑混凝土前再挖除。某项目部在设置了管生产的专职副经理的同时，为
38、了强调安全的重要性专门设置了管安全的副经理，这种做法实际上违背了（ ） 原则。A.管生产经营必须管安全B.谁主管谁负责C.预防为主D.动态管理答案：A解析：2022版教材P233以安全生产责任制为核心， 建立健全本单位安全生产规章制度，落实“一岗双责、党 政同责、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安 全” 的“三个必须”原则。背景资料： 某矿建施工单位承担了一主井井筒的施工任务，根据建设方提供的地质资料，表土段无流沙，厚度不到40m，基岩部分最大涌水量25m3h左右，最大含水层位于地表以下300m，施工单位中标后据此编制了施工组织设计表土段，采用普通井圈背板施工
39、，基岩采用钻眼爆破法施工，吊泵进行排水。 在井筒表土施工时，施工单位发现有4.0m厚的流沙层，采用普通井圈背板施工法无法通过，最后只得采用化学注浆的方法通过，造成工程延误40天，费用增加150万元。井筒基岩施工中，井筒实际涌水量大于50m3h，最后采用工作面预注浆法堵水，造成工程延误2个月计60天，费用增加200万元。 井筒施工结束进行验收时，发现井筒总的涌水量为15m3h，不符合规范要求，业主要求进行壁后注浆堵水，施工单位为此增加费用130万元，工期延长1个月。 问题： 1针对背景资料施工单位可以进行哪些工程的变更? 2针对本井筒的施工实际情况，施工单位应如何进行索赔? 3本工程施工单位索赔
40、的费用和工期分别是多少? 4分析井筒施工结束涌水量超过规范标准的主要因素是什么?规范要求是什么?答案：解析：问题1 施工单位可以进行下列工程的变更：(1)表土段穿越流沙层的施工；(2)基岩段工作面预注浆工程。本题主要考查考生合同管理工程变更，变更范围的规定。特别是有关施工企业提出变更的原则、要求、范围的规定。问题2针对本井筒的施工实际情况，施工单位可针对工程条件发生变化而导致的工程变更进行索赔，具体程序是：首先向业主(监理工程师)发出索赔意向通知，然后提交索赔报告和有关资料，业主在对索赔报告进行评审后确定合理的补偿额。本工程对表土采用化学注浆和基岩采用工作面预注浆所发生的工期延长及费用增加均可
41、进行索赔；而对井筒验收的涌水量超过规定进行壁后注浆不可以进行索赔，因为这是施工单位井壁施工质量欠佳造成渗漏水严重的结果，是施工单位自己的责任。本题主要考查考生合同管理工程变更与索赔，索赔的程序规定。索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序和事件提交索赔意向通知书和索赔报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。承包人的索赔程序：(1)意向通知，首先由承包人发出索赔意向通知。承包人必须在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通
42、知，声明将对此事件索赔。(2)提交索赔报告和有关资料，索赔意向通知提交后的28天内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。这是索赔程序中最重要的一环。(3)索赔报告评审。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立，并在28天内予以答复。(4)确定合理的补偿额。问题3本工程施工单位可索赔到的费用是150+200=350万元，工期是40+60=100天。本题主要考查考生合同管理工程变更与索赔。费用索赔、工期索赔的确定。原则根据合同约定，分清责任按责分担费用与工期。本题表土施工由于地质报告的失误是建设单位的责任
43、所以给予补偿；基岩段同样应由建设方承担，应给予补偿。井筒淋水超标是施工单位施工质量问题应自行担责，所以不予补偿。问题4主要原因一般为井壁施工质量不合格造成，混凝土本身配比不合适，强度等级低，地压大开裂，浇筑混凝土时施工段涌水量大采取防水措施不合适，短段掘砌施工接缝不好，检查井壁质量钻孔不适合，均是造成井壁漏水的因素。煤矿井巷工程质量验收规范GB 502132022规定普通法施工全井筒建成后，井筒深度600m的总漏水量6m3h，井筒深度600m的总漏水量10m3h，井壁不得有0.5m3h以上的集中出水水孔。采用特殊法施工的井筒段，除执行上述规定外，其漏水量应符合下列规定：钻井法施工井筒段，总漏水
44、量0.5m3h；冻结法施工井筒段，井筒深度400m段，总漏水量0.5m3h，井筒深度400m，每百米漏水增加量0.5m3h；以及，不得有集中出水孔和含砂的水孔。本题主要考查考生煤矿井巷工程质量验收规范GB 502132022有关建成后井筒涌水的要求。具体涌水要求见本答案。下列建设工程施工合同中，属于无效的有（）。A、承包人对工程内容有重大误解订立的 B、承包人胁迫发包人订立的 C、未取得相应施工企业资质的承包人订立的 D、建设工程必须进行招标而未招标订立的 E、总承包人将主体结构的施工分包给他人订立的答案：C,D,E解析：考点:无效合同。建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第52
45、条第5项的规定（即违反法律、行政法规的强制性规定），认定无效：（1）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。参见教材P120。21年二级建造师答疑精华9篇 第8篇室外工程可划分为()。A.室外土建工程和室外安装工程B.室外建筑小品工程和室外安装工程C.室外建筑环境工程和室外土建工程D.单位工程和分部工程答案：D解析：2022新版教材P164页 外工程可根据专业类别和工程规模按上述标准附录C的规定划分单位工程，分部工程。某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工
46、单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法，正确的是（ ）。A、 施工单位有权向人民法院申请执行B、 施工单位申请执行的期间为1年C、 申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖D、 申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖答案：A解析：仲裁裁决后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国民事诉讼法的规定，向人民法院申请执行。所以答案A正确。根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。所以答案CD
47、错误。申请仲裁裁决强制执行必须在法律规定的期限内提出（按照民事诉讼法的规定，申请执行的期间为2年）。所以答案B错误。控制性施工进度计划的内容不包括(）。A.对承包合同规定的施工进度目标进行再论证B.分解进度目标C.划分各作业班组进度控制的责任D.确定控制节点的进度目标答案：C解析：2022新版教材P133页 控制性施工进度计划编制的主要目的是通过计划的编制，以对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证，并对进度目标进行分解，确定施工的总体部署，并确定为实现目标的里程碑事件的进度目标（或称其为控制节点的进度目标），作为进度控制的依据。某施工单位在混凝土搅拌场处私设排污口，将生产过程中产生的废水
48、直接排入水沟，经水沟进入稻田，形成了板结，使村里几十亩水稻受损严重。市环保局责令该施工单位限期改正，限期拆除私自设置的排污口，并对该施工单位处以（）的罚款。A.1万元B.2万元以上10万元以下C.10万元以上15万元以下D.15万元答案：B解析：2022版教材P185依据水污染防治法第72条、第75条第2款的规定，市环保局应当责令该施工单位限期改正，限期拆除私自设置的排污口，并可对该施工单位处2万元以上10万元以下的罚款；逾期不拆除的，强制拆除，所需费用由违法者承担，处10万元以上50万元以下的罚款。 不满足火灾报警控制器安装要求的是（ ）A火灾报警控制器可以在墙上相应的高度安装B控制器安装的位置距离内必须有无障碍操作空间C需要从后面检修时应在后面留有足够的检修空间D控制器的正面操作空间以满足修理人员能够站立为标准正确答案：D沉陷缝填充材料的安装方法可分为( )。A.先装法B.后装法C.内装法D.外装法E.居中装法答案：A,B解析：2022版教材P105页 沉陷缝的填充材料，其安装方法有先装法和后装法。