《21年二级建造师模拟试题7卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《21年二级建造师模拟试题7卷.docx（29页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、21年二级建造师模拟试题7卷21年二级建造师模拟试题7卷 第1卷背景承包人承担某堤防工程，工程项目的内容为堤段（土石结构）和堤段（混凝土结构），合同双方依据堤防和疏漏工程施工合同范本签订了合同：签约合同价为600万元，合同工期为120天。合同约定：（1）工程预付款为签约合同的10%；当工程进度款累计达到签约合同价的60%时，从当月开始，在2个月内平均扣回。（2）工程进度款按月支付，保留金（质量保证金）在工程进度款中按5%预留。经监理机构批准的施工进度计划如下图。图由于发包人未及时提供施工图纸，导致堤段混凝土浇筑推迟5天完成，增加费用5万元。承包人在事件发生后向发包人提交了延长工期5天，补偿费用
2、5万元的索赔申请报告。根据堤段墙身填筑工程量统计表绘制的工程进度曲线如下。图1监理机构确认的14月发放工程款情况如下表：月份1234金额（万元）98165205132注：监理结构确认的工程进度款中已含索赔的费用。问题：1.指出网络计划的工期和关键线路。（用节点表示）2.承包人向发包人提出的索赔要求合理吗？说明理由；承包人提交的索赔申请的做法有何不妥？写出正确的做法。索赔申请报告中应包括的主要内容有哪些？3.指出堤段堤身填筑工程进度曲线A.B分别代表什么？并计算C.D值。4.计算3月份应支付的工程款。答案：解析：1.工期为120天，关键路线为。2.提出费用索赂和工期索赔是合理的。理由：此事件的发
3、生是由于发包人的原因造成的，且堤段混凝土浇筑工作处在关键线路上，其为关键工作，其持续时间增加将造成总工期的延误，故承包人向发包人提出的索赔要求是合理的。承包人在事件发生后向发包人提交索赔申请报告不妥。正确的做法：索赔事件发生后21天内，承包人应向监理机构提交索赔申请报告，并抄送发包人。索赔申请报告的主要内容应有索赔事件发生时的有关证据以及详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据。3.A代表的是计划进度曲线，B代表的是实际进度曲线，C值为71%，D值为69.5%。4.第3个月应支付的工程进度款为：205（1-5%）-60010%（1/2）=164.75（万元）。本案例第1问主要考查关键线路的确定和工
4、期计算。双代号网络计划中，自始至终全部由关键工作组成的线路为关键线路，或线路上总的工作持续时间最长的线路为关键线路。算工期等于以网络计划的终点节点为箭头节点的各个工作的最早完成时间的最大值。本案例第2问主要考查工程索赔。由于堤段混凝土浇筑工作处在关键线路上，其持续时间增加必然会导致总工期的增加，造成工期延误，故承包人可向发包人提出索赔。发包人未能履行舍同约定的义务和责任，承包人可根据本合同有关条款按以下规定向发包人提出索赔：索赔事件发生后21天内，向监理机构提交索赔的申请报告，并抄送发包人；索赔申请报告应有索赔事件发生时的有关证据以及详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据；监理机构在接到索赔申请
5、报告后14天内进行调查审核，并与发包人和承包人进行协调后做出决定，报发包人批准，发包人在收到监理机构的决定14天后未予答复，应视为批准。本案例第3问主要考查工程进度曲线的表示方法。根据堤段墙身填筑工程量统计表可知：在第30天末，计划完成累计工程量为71OOm3，实际完成累计工程量为6950m3，故可判断A代表的是计划进度曲线，B代表的是实际进度曲线；堤段墙身填筑总工程量为10000m3，所以计划累计完成百分比为71%，实际累计完成百分比为69.5%。本案例第4问主要考查工程进度款的计算方法。可先计算出预付款的扣回月份（从第3个月开始扣）和扣回额，然后依据监理机构确认的14月发放工程款情况表得出
6、工程进度款，然后从该工程进度款中减去保留金，再减去预付款扣回额，即为3月份应支付的工程款。（2022年）根据公路工程设计变更管理办法，发生较大设计变更时，负责审批的单位是（ ）。A.交通运输部B.项目建设单位C.省级交通主管部门D.勘察设计单位答案：C解析：重大设计变更由交通部负责审批。较大设计变更由省级交通主管部门负责审批。项目法人负责对一般设计变更进行审查，并应当加强对公路工程设计变更实施的管理。 一般情况下，施工总承包管理中所有分包合同的招投标、合同谈判、签约工作由（ ）负责。A施工总承包单位B招投标单位C业主D监理单位正确答案：C民用建筑工程验收时，关于环境污染物浓度现场检测的方法，错
7、误的是( )。A.检测点应距内墙面不小于0.5mB.检测点应距楼地面高度0.81.5mC.检测点应均匀分布D.检测点应均匀分布在通风道和通风口周边答案：D解析：2022版教材P329页 （8）民用建筑工程验收时，环境污染物浓度现场检测点距内墙面不小于0.5米，距楼地面高度0.8-1.5米。检测点应均匀分布，避开通风道和通风口。对施工现场固体废物处理采取的措施是()。A.施工现场设立专门的固体废弃物临时贮存场所B.作业区及建筑物楼层内施工要做到工完场清C.将固体废物集中堆放在现场边缘储存，待工程竣工后运出D.将固体废物内的生物性或化学性的有害物质，进行无害化或安全化处理E.将固体废物全部做回填使
8、用答案：A,B,D解析：2022新版教材P220页固体废物污染的处理：（1）施工现场设立专门的固体废弃物临时贮存场所，用砖砌成池，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存、设置安全防范措施且有醒目标识。对储存物应及时收集并处理，可回收的废弃物做到回收再利用。（2）固体废弃物的运输应采取分类、密封、覆盖，避免泄漏、遗漏，并送到政府批准的单位或场所进行处理。（3）施工现场应使用环保型的建筑材料、工器具、临时设施、灭火器和各种物质的包装箱袋等，减少固体废弃物污染。（4）提高工程施工质量，减少或杜绝工程返工，避免产生固体废弃物污染。（5）施工中及时回收使用落地灰和其他施工材料，做到工
9、完料尽，减少固体废弃物污染。C应为及时清运工程施工中产生的固体废物；E将拆建物料再作为建筑材料利用。深基坑工程的第三方监测应由（ ） 委托。 A 建设单位 B 监理单位 C 设计单位 D 施工单位答案：A解析：参见教材 P56。 考查内容： 基坑监测。基坑工程施工前， 应由建设方委托具备相应资质第三方对基坑工程实施现场检测。 监测单位应编制监测方案， 经建设方、 设计方、 监理方等认可后方可实施 投资项目中的敏感性分析，就是在确定性分析的基础上，通过进一步分析项目主要不确定性因素的变化对项目（ ）的影响，从中找出敏感因素，确定（ ）对该敏感因素的敏感程度和项目对其变化的承受能力。A风险风险B规
10、模规模C评价指标评价指标D建设投资建设投资正确答案：C21年二级建造师模拟试题7卷 第2卷施工文件档案立卷应遵循工程文件的自然形成规律，保持卷内工程前期文件施工技术文件和竣工图之间的有机联系。其中施工文件的组卷，可以按照（ ）进行。A单位工程B分部工程C专业D阶段E日期顺序答案：A,B,C,D解析：施工文件档案立卷应遵循工程文件的自然形成规律，保持卷内工程前期文件施工技术文件和竣工图之间的有机联系。施工文件可按单位工程分部工程专业阶段等组，竣工验收文件按单位工程专业组卷；竣工图可按单位工程专业等进行组卷，每一专业根据图纸多少组成一卷或多卷。故选项ABCD 正确。道路施工无机结合料稳定基层质量检
11、验项目主要有( )。A.集料级配B.含水量C.28d抗压强度D.拌合均匀性E.基层压实度答案：A,B,D,E解析：2022版教材P263页 无机结合料稳定基层施工质量检查与验收。见原文：石灰稳定土、水泥稳定土、石灰工业废渣（石灰粉煤灰）稳定砂砾（碎石）等无机结合料稳定基层质量检验项目主要有：集料级配，混合料配合比、含水量、拌合均匀性，基层压实度，7d无侧限抗压强度等。管式渗沟的管壁泄水孔的设置条件有( )。A.对称布置B.交错布置C.间距不宜大于20cmD.间距不宜小于20cmE.可任意设置答案：B,C解析：2022版教材P14页 管式渗沟泄水孔应在管壁上交错布置，间距不宜大于200mm。 提
12、交投标文件的投标人少于（ ）个的，招标人应当依法重新招标。A2B3C4D5正确答案：B招标投标法第28条规定，投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。关于仲裁协议效力的说法，正确的有（ ）A.合同无效，仲裁协议亦无效B.仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议D.有效仲裁协议排除法院的司法管辖权E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力答案：D,E解析：本题考查的是仲裁协议的效力：A.合同无效不影响解决争议的条款的效力B.有效的仲裁协议排除了人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司法管辖权C.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁，
13、对超出仲裁协议约定范围的其他事项无权仲裁关于施工组织总设计编制程序的说法正确的有()。A.计算主要工种工程量后才能确定施工总体部署B.施工总平面图设计后才能编制施工准备工作计划C.拟订施工方案后才可编制施工总进度计划D.编制资源需求量计划后才能编制施工准备工作计划E.编制施工总进度计划后才可编制资源需求量计划答案：A,C,D,E解析：本题考查的是施工组织总设计的编制程序。除拟订施工方案、编制施工总进度计划、编制资源需求量计划三者必须按照顺序进行外，其他可以实现在一定程度上的交叉。#某医院为了节约建设投资，将建筑面积为3万m2的外科大楼工程发包给了一家具有二级资质等级的施工总承包单位。为此，该医
14、院受到责令改正，并处以罚款的处罚。罚款的数额应为( )。A.5万元以上10万元以下B.10万元以上20万元以下C.20万元以上50万元以下D.50万元以上100万元以下答案：D解析：建筑法规定，发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。建设工程质量管理条例规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。故选项D正确。参见考试用书2Z203024。21年二级建造师模拟试题7卷 第3卷属于沿河路基防护的设施是（ ）。A
15、.土钉支护B.顺坝C.石笼挡土墙D.铺草皮答案：B解析：2022版教材P30沿河路基防护用于防护水流对路基的冲刷与淘刷。可分为植物防护、砌石护坡、混凝土护坡、土工织物软体沉排、土工膜袋、石笼防护、浸水挡土墙、护坦防护、抛石防护、排桩防护、丁坝、顺坝等。AC是属于支档构筑物，D是属于边坡坡面防护。建设工程项目总进度目标的控制是（ ）项目管理的任务。A业主方B设计方C施工方D供货方答案：A解析：本题考查的是建设工程项目总进度目标。建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在项目决策阶段项目定义时确定的，项目管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目的目标进行控制。建设工程项目总进度目标的控
16、制是业主方项目管理的任务。根据建设工程施工许可管理办法，下列工程项目无需申请施工许可证的是（）。A.北京故宫修缮工程B.长江汛期抢险工程C.工地上的工人宿舍D.某私人投资工程E.部队导弹发射塔答案：A,B,C,E解析：2022版教材P44页不需要办理施工许可证的建设工程1.限额以下的小型工程按照建筑法的规定，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。据此，建筑工程施工许可管理办法规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国
17、务院建设行政主管部门备案。2.抢险救灾等工程建筑法规定，抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。关于多层工业厂房的设计特点，以下说法正确的是（）。A. 多层厂房是在单层厂房基础上发展起来的。这类厂房有利于安排竖向生产流程，管线集中，管理方便，占地面积小。如果安排重型的和振动较大的生产车间，则结构设计比较复杂。B. 多层厂房平面有多种形式，最常见的是：内廊式不等跨布置，中间跨作通道；等跨布置，适用于大面积灵活布置的生产车间。以自然采光为主的多层厂房，宽度一般为152 4 m，过宽则中间地带采光不足。交通枢纽、管道井常布置在中心部位，空调机房则可设在厂房的一侧或底层，
18、利用技术夹层、竖井通至各层C.厂房柱距多用6 m ，或者采用9、1 2、1 8 m等，跨度也采用以3 m 为基本参数，以便于构件的定型化。多跨厂房各跨的高度不同，应适当调整，以简化构件和构造处理，改善采光、通风效果D. 多层厂房多采用钢筋混凝土框架结构体系，或预制，或现浇，或二者相结合；也广泛采用无梁楼盖体系，如升板等类型。楼面荷载应考虑工艺变更时的适应性，也要考虑为设备安装和大修留起吊孔E. 多层厂房各层间主要依靠货梯联系，楼梯宜靠外墙布置。有时为简化结构，也可将交通运输枢纽设在与厂房毗邻的连接体内。在用斗式提升机、滑道、输液通道、风动管道等重力运输设备的生产车间，如面粉厂，其工段要严格按照
19、工艺流程布置。生活辅助用房常 布置在各层端部，以接近所服务的工段，也可将生活辅助用房贴建在主厂房外，利用楼梯错层连接答案：A,B,D,E解析：选项C所描述的内容，是单层工业厂房的设计特点。多层工业厂房的设计特点，还包括：1多层厂房层高一般为45 m，有时为取得足够的自然光，可达6 m ，要考虑设备和悬挂运输机具的高度。多层厂房的底层，多布置对外运输频繁的原料粗加工、设备较大、用水较多的车间或原料和成品库。多层厂房的顶层便于加大跨度和开设天窗，宜布置大面积加工装配车间或精密加工车间。其他各层根据生产线作出安排。根据建筑安装工程费用项目组成（建标2022206号），病假在六个月以内的生产工人的工资
20、属于()A . 生产工人基本工资B . 生产工人辅助工资C . 职工福利费D . 企业管理费答案：B解析：生产工人辅助工资是指生产工人年有效施工天数以外非作业天数的工资，包括职工学习、培训期间的工资，调动工作、探亲、休假期间的工资，因气候影响的停工工资，女工哺乳时间的工资，病假在六个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资。注：此知识点新版教材已删除 监理单位“三控”、“两管”、“一协调”中的“三控”不包括（ ）。A投资控制B质量控制C进度控制D安全控制正确答案：D监理单位的项目管理工作包括三控制、两管理、一协调，其中三控制为投资控制、质量控制、进度控制。根据危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建
21、质202287号），不得作为专家论证会专家组成员的有()A、建设单位项目负责人B、总监理工程师C、项目设计技术负责人D、项目专职安全生产管理人员E、与项目无关的某大学相关专业教授答案：A,B,C,D解析：2022版教材P 265专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成，本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。21年二级建造师模拟试题7卷 第4卷关于担保的说法，正确的是（ ）。A.质押不转移对质押财产的占有B.建筑物占用范围内的建设用地使用权可以单独作为抵押的对象C.债务履行期届满质权人未受清偿的，只能与债务人协议，以将质押财产拍卖的方式来清偿债务D.以汇票作为质押财产的权
22、利质押合同，自权利凭证交付之日起生效答案：D解析：2022版教材P32页担保法第63条规定，本法所称动产质押，是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照本法规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿。担保法第33条规定，本法所称抵押，是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照本法规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。所以，质押移转对质押物的占有，出质人要将质物交由质权人保管；而抵押并不转移对担保物占有，这也是二者的显著区别。因此，A、C选项错误。担保法第
23、36条规定，以依法取得的国有土地上的房屋抵押的，该房屋占用范围内的国有土地使用权同时抵押。建筑物占用范围内的建设用地使用权不可以单独抵押；B项错误。担保法第76条规定，以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的，应当在合同约定的期限内将权利凭证交付质权人。质押合同自权利凭证交付之日起生效。D项符合法律规定的。当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理 原则是 ( )A.只能采用违约金B.由违约一方选择采用违约金或定金C.由非违约一方选择采用违约金或定金D.同时采用违约金和定金答案：C解析：当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，
24、由对方选择适用违约金或 者定金条款。借款合同的法律特征主要体现在（）。A.借款合同的标的物是物品B.借款合同的标的物是货币C.借款合同一般为不要式合同D.借款合同一般为要式合同E.借款合同一般为有偿合同答案：B,D,E解析：2022新版教材P160页借款合同的主要法律特征：1.借款合同的标的物是货币；2.借款合同一般为要式合同；3.借款合同一般是有偿合同（有息借款）( )不是砌体结构具有的特点。A.自重大B.保温隔热性能好C.抗弯能力好D.抗震性能差答案：C解析：2022版教材P23砌体结构具有以下特点，易取材，良好的耐久性与耐火性，保温、节能性能好，施工方便，工艺简单，具有承重和维护双重功能
25、，自重大，抗拉、抗弯、抗剪能力低，抗震性能差，砌筑工程量繁重生产效率低。地基验槽时，需在基底进行轻型动力触探的部位有()。A、基底已处理的部位B、持力层明显不均匀部位C、有浅埋古井的部位D、浅部有软弱下卧层的部位E、设计文件注明的部位答案：B,C,D,E解析：遇到下列情况之一时，应在基底进行轻型动力触探：(1)持力层明显不均匀；(2)浅部有软弱下卧层；(3)有浅埋的坑穴、古墓、古井等，直接观察难以发现时；(4)勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时某工程因施工需要，需取得出入施工场地的某条临时道路的通行权，根据标准施工招标文件的规定，该通行权应当由()。A.承包人负责办理，并承担有关费用B
26、.承包人负责办理，发包人承担有关费用C.发包人负责办理，并承担有关费用D.发包人负责办理，承包人承担有关费用答案：C解析：除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。根据关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知（建质2022111号），“造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故”属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故答案：C解析：2022新版教材P175页
27、 按照住房和城乡建设部关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知（建质2022111号），根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为4个等级：特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万
28、元以上1000万元以下直接经济损失的事故。21年二级建造师模拟试题7卷 第5卷下列属于二级动火等级的区域是( )。A.受压设备B.在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业C.危险性较大的登高焊、割作业。D.登高焊、割等用火作业答案：D解析：2022版教材P166页(2)凡属下列情况之一的动火，均为二级动火：1)在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等用火作业。2)小型油箱等容器。3)登高焊、割等用火作业。(3)在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业，均属三级动火作业。采用灌砂法进行压实密度检测，需要的仪器有（ ）。A.环刀B.含水量测定器具C.基板D.灌砂筒E.天平答案：B,
29、C,D,E解析：2022版教材P36一、灌砂法 1. 适用范围 现场挖坑，利用灌砂测定体积，计算密度。适用路基土压实度检测，不宜用于填石路 堤等有大孔洞或大孔隙材料的测定。在路面工程中也适用于基层、砂石路面、沥青表面处 治及沥青贯入式路面的压实度检测。 2. 试验步骤 （1）标定砂锥体积和量砂密度。 （2）试验地点选一块平坦的表面，并将其清扫干净，其面积不得小于基板面积。 （3）将基板放在平坦表面上，沿基板中孔凿洞，挖出材料后称重、测含水量。若测 点表面粗糙，则先灌砂测出粗糙表面的耗砂量。 （4）将基板安放在试坑上，将已知量砂质量的灌砂筒安放在基板中间，使灌砂筒的 下口对准基板的中孔及试洞，打
30、开灌砂筒的开关，让砂回流试坑中。灌砂完毕取走灌砂 筒，称取剩余砂的质量，算出试坑消耗砂的质量。 （5）根据试坑消耗砂的质量和量砂的密度算出试坑挖除材料的体积，再由材料质量 算出湿密度，用式计算。 在地下水位以下挖土，应将水位降低至坑底以下（ ），以利挖方进行。A100mmB200mmC300mmD500mm正确答案：D某分部工程单代号网络计划如下图所示，其对应的双代号网络计划应是（ ）。答案：A解析：低温季节混凝土施工时，可提高混凝土拌合料温度，不可直接加热的是( )。 A.拌合用水B.砂C.水泥D.碎石答案：C解析：水利水电工程施工总承包企业资质等级分为( )级。A.3B.4C.5D.6答案
31、：B解析：2022版教材P175页 根据住房和城乡建设部建筑业企业资质标准（建市2022159号），水利水电工程施工总承包企业资质等级分为特级、一级、二级、三级。建筑智能化系统的关键在与解决各系统之间的（）问题。A.数据格式B.接口方式C.互联D.通信协议E.互操作性答案：C,E解析：建筑智能化工程承包商提供的监控设备和应用软件，可能是一个多厂商作平台、多系统和面向多种应用的体系结构。建筑智能化系统的关键是在于解决各系统间的互联和互操作性问题，建筑智能化系统应采用统一的通信协议，才能解决各设备之间或各系统间的通信等问题。21年二级建造师模拟试题7卷 第6卷总承包服务费由建设单位在招标控制价中根
32、据总包服务范围和有关计价规定编制，施工企业投标时()报价。A.自主B.按规定C.按签证D.按合同答案：A解析：2022新版教材P56页(3) 总承包服务费由建设单位在招标控制价中根据总包服务范围和有关计价规定编制，施工企业投标时自主报价，施工过程中按签约合同价执行。根据我国劳动法的规定，对怀孕()个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。A.5B.6C.7D.8答案：C解析：2022新版教材P144页女职工的特殊保护。根据劳动法规定：不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕七个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。某甲委托
33、某乙去采购劣质钢材用于工程建设，则对于这种代理行为，说法正确的是（）。A.该委托代理行为合法B.该代理行为的后果应由被代理人承担C.该代理行为的后果应由代理人承担D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任答案：D解析：2022版教材P13页代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任。#沉降观测点第一次观测应在（ ）进行。A.设备投料运行前B.设备无负荷试运前C.设备底座一次灌浆前D.观测点埋设后答案：D解析：2022版教材P22对于埋设在基础上的基准点，在埋设后就开始第一次观测，随后的观测在设备
34、安装间连续进行。基坑（槽）应采取支护措施的情形有()。A.基坑深度较大，且不具备自然放坡施工条件B.基坑开挖危及邻近建、构筑物的安全与使用C.基坑开挖危及邻近道路的安全与使用D.拟建工程邻近国防工程E.地基土质坚实，但有丰盛的上层滞水答案：A,B,C解析：2022版教材P215页“一、应采取支护措施的基坑(槽)(1)基坑深度较大，且不具备自然放坡施工条件。(2)地基土质松软，并有地下水或丰富的上层滞水。(3)基坑开挖会危及邻近建(构)筑物、道路及地下管线的安全与使用。” 适用各级公路的粒料类底基层有（ ）。A天然砂砾底基层B级配砾石底基层C级配碎石底基层D填隙碎石底基层E水泥稳定碎石基层正确答
35、案：BCB级锅炉划分标准包括（）。A.额定工作压力B.额定出水温度C.额定热功率D.设计正常水位水容积E.额定蒸发量答案：A,B,C解析：本题考查的是特种设备的法定范围。B级锅炉按额定工作压力P值范围、额定出水温度t及额定热功率Q可分为蒸汽锅炉、热水锅炉、气相（液相）有机载体锅炉。21年二级建造师模拟试题7卷 第7卷 事故处理需要进行设计变更的应（ ）。A由事故发生单位提出设计变更方案B由原设计单位提出设计变更方案C由有资质的单位提出设计变更方案D由监理单位提出设计变更方案E需要进行重大设汁变更的，必须经原设计审批部门审定后实施正确答案：BCE技术交底的相关人员不包括（）。A.项目负责人B.项
36、目技术负责人C.施工员D.操作人员答案：A解析：本题考查的是施工技术交底。技术交底要明确项目技术负责人、技术人员、施工员、管理人员、操作人员的责任。根据生产安全事故报告和调查处理条例，下列安全事故中，属于重大事故的是（ ）。A.3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元B.12人死亡，直接经济损失960万元C.36人死亡，50人重伤，直接经济损失6000万元D.2人死亡，100人重伤，直接经济损失1.2亿元答案：B解析： 事故调查组认为该名死亡职工在事故中有不安全行为，这是指（ ）。A未办理意外伤害保险B离开安全操作平台，到吊车梁上去摘勾C未在当天的安全技术交底记录上签字D没有将安全带持勾
37、可靠地挂在安全绳上正确答案：B浅埋暗挖法施工时，处于砂砾地层，并穿越既有铁路，宜采用的辅助施工方法是（）。A.地面砂浆锚杆B.小导管注浆加固C.管棚超前支护D.降低地下水位答案：C解析：本题考点涉及管棚超前支护的适用范围。管棚适用于软弱地层和特殊困难地段，如极破碎岩体、塌方体、砂土质地层、强膨胀性地层、强流变性地层、裂隙发育岩体、断层破碎带、浅埋大偏压等围岩，并对地层变形有严格要求的工程。通常在下列施工场合应考虑采用管棚进行超前支护：(1)穿越铁路修建地下工程；(2)穿越地下和地面结构物修建地下工程；(3)修建大断面地下工程；(4)隧道洞口段施工；(5)通过断层破碎带等特殊地层；(6)特殊地段
38、，如大跨度地铁车站、重要文物保护区、河底、海底的地下工程施工等。故选答案C。地面砂浆锚杆是隧道外加固，适用于浅埋暗挖、进出工作井地段和岩体松软破碎地段。建设单位将建设工程施工项目依法发包给某总承包单位，并委托了监理。总承包单位又依约将部分工程分包。施工中某一分包单位发生安全事故，则由（ ）负责如实报告当地安全生产监督管理部门。A.建设单位B.总承包单位C.分包单位D.监理单位答案：B解析：2022版教材P242页建设工程安全生产管理条例进一步规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报
39、告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。某施工单位承包了东风水库工程施工，制定的施工方案中部分内容如下：1.水库大坝施工采用全段围堰法导流。相关工作内容有：截流；围堰填筑；围堰拆除；导流隧洞开挖；下闸蓄水；基坑排水；坝体填筑。2.岸坡石方开挖采用钻孔爆破法施工，爆破开挖布置如图所示；隧洞爆破采用电力起爆。方案要求测量电雷管电阻应采用小流量的通用欧姆表；用于同一爆破网路的康铜桥丝电雷管的电阻极差不超过0.5；起爆电源开关钥匙由每天负责爆破作业的班组长轮流保管。施工过程中发生如下事件：事件1：某天装药作业时因现场阴暗，爆
40、破作业班长亲自拉线接电安装照明设施，照明灯置于距爆破作业面10m处。作业中发生安全事故，造成1人死亡、2人重伤。事故发生后，项目法人及时向水行政主管部门、地方人民政府进行了报告。事件2：随着汛期临近，围堰上游水位上涨，基坑靠近堰脚处发生险情，地面出现涌水，夹带有许多泥砂，并有逐渐加剧的趋势。问题：1.指出施工方案1中工作的合理施工顺序。2.指出图中参数Wp、L1、L2、h的名称；改正施工方案2中关于爆破作业的不妥之处。3.改正事件1中的错误做法；根据水利工程建设重大质量与安全事故应急预案的规定，确定事件1的事故等级；事故发生后，项目法人还应向哪个部门报告？4.判断事件2的基坑险情类型，指出其抢
41、护原则。答案：解析：1.合理施工顺序：一。2.Wp：底盘抵抗线；L1：装药深度；L2：堵塞深度；h：超钻深度。用通用欧姆表量测不妥,应使用经过检查的专用爆破测试仪表或线路电桥。电阻极差不超过0.5不妥,应不超过0.25。钥匙由班组长轮流保管不妥,应由专人保管。3.爆破班长拉线接电不正确,应由专业电工拉线接电；照明灯置于距爆破作业面10m处不正确,照明灯应置于距爆破作业面30m以外；事故等级为级（或：较大质量与安全事故）；还应向安全生产监督管理部门报告。4.险情类型是管涌；抢护原则是：制止涌水带砂,并留有渗水出路。1.一般来说，水利工程施工首先应做好导流截流，拦断河流形成施工基坑，具体工作顺序为
42、导流泄水建筑物施工，戗堤进站、截流，戗堤闭气、加高培厚形成围堰；然后在围堰保护下，先进行基坑排水创造干地施工条件后，开始水工建筑物施工；当大坝达到挡水高程时，即可下闸蓄水，然后拆除围堰。解答分析这是一道有关施工技术方面的题目，考核的是对水库工程施工的基本程序。2.电力起爆，应遵守下列规定：(1)用于同一爆破网路内的电雷管，电阻值应相同。康铜桥丝雷管的电阻极差不得超过0.25，镍铬桥丝雷管的电阻极差不得超过0.5。(2)测量电阻只许使用经过检查的专用爆破测试仪表或线路电桥，严禁使用其他电气仪表进行量测。(3)装炮前工作面一切电源应切除，照明至少设于距工作面30m以外，只有确认炮区无漏电、感应电后
43、，才可装炮。解答分析本小题是有关施工技术和安全技术方面的题目，主要考核两点，一是钻孔爆破的炮孔布置参数；另一方面是爆破作业安全操作要求。3.首先，“爆破作业班长亲自拉线接电安装照明设施”，显然不要，应由专业电工进行相关作业。其次，“照明灯置于距爆破作业面10m处”不符合爆破安全技术，具体见上一小题关于电力起爆的规定。根据水利工程建设重大质量与安全事故应急预案，按事故的严重程度和影响范围，将水利工程建设质量与安全事故分为、四级。对应相应事故等级，采取级、级、级、级应急响应行动。其中：(1)级（特别重大质量与安全事故）。已经或者可能导致死亡（含失踪）30人以上（含本数，下同），或重伤（中毒）100
44、人以上，或需要紧急转移安置10万人以上，或直接经济损失1亿元以上的事故。(2)级（特大质量与安全事故）。已经或者可能导致死亡（含失踪）10人以上、30人以下（不含本数，下同），或重伤（中毒）50人以上、100以下，或需要紧急转移安置1万人以上、10万人以下，或直接经济损失5000万元以上、1亿元以下的事故。(3)级（重大质量与安全事故）。已经或者可能导致死亡（含失踪）3人以上、10人以下，或重伤（中毒）30人以上、50人以下，或直接经济损失1000万元以上、5000万元以下的事故。(4)级（较大质量与安全事故）。已经或者可能导致死亡（含失踪）3人以下，或重伤（中毒）30人以下，或直接经济损失1
45、000万元以下的事故。水利工程建设重大质量与安全事故报告程序如下：水利工程建设重大质量与安全事故发生后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。项目法人、施工等单位应当立即将事故情况按项目管理权限如实向流域机构或水行政主管部门和事故所在地人民政府报告，最迟不得超过4h。流域机构或水行政主管部门接到事故报告后，应当立即报告上级水行政主管部门和水利部工程建设事故应急指挥部。水利工程建设过程中发生安全生产事故的，应当同时向事故所在地安全生产监督局报告；特种设备发生事故，应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。接到报告的部门应当按照国家有关规定，如实上报。报告的方式可先采用电话口头报告，随后递交正式
46、书面报告。在法定工作日向水利部工程建设事故应急指挥部办公室报告，夜间和节假日向水利部总值班室报告，总值班室归口负责向国务院报告。解答分析本小题是有关安全技术与安全管理方面的题目。主要考核两点，一是爆破安全技术，二是安全事故等级确定与事故报告。4.施工期间，尤其是汛期来临时，围堰以及基坑在高水头作用下发生的险情主要有漏洞、管涌和漫溢等。事件2中，“基坑靠近堰脚处发生险情，地面出现涌水，夹带有许多泥砂，并有逐渐加剧的趋势”。符合管涌的险情特征，其抢护原则是制止涌水带砂，而留有渗水出路。这样既可使砂层不再被破坏，又可以降低附近渗水压力，使险情得以控制和稳定。解答分析本小题是有关施工技术方面的题目，主要考核围堰险情判断与对应险情抢护原则。