《安防监控工程合同.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安防监控工程合同.pdf（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、-监控系统工程合同书监控系统工程合同书甲方:乙方：*公司甲方现委托*公司（以下简称乙方)承担监控系统工程。为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，本着平等互利、等价有偿的原则，经过认真协商达成本协议。一、工程概况一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容：4、合同签订地：二、双方的责任和义务二、双方的责任和义务、甲方负责提供整个工程的工程图纸、楼层施工用电、用水,以保证乙方能如期完成工程工期.并承担以下义务：错误错误!按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收。错误错误!按时支付工程进度款.2、乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料,在保证工程质量和工程进度的前提下,完成设备
2、的集成和安装调试工作。三、工程的时间和进度三、工程的时间和进度1、工期为：备货期:1 天、施工期:2 天,总计工程完成为:0天。、如遇下列情况,乙方可顺延工期:错误错误!施工现场电源未接通，或障碍物未清除,影响施工；错误错误!因甲方签约时未曾说明的施工限制而影响进度;错误错误!甲方对双方签约认可的设计、配置提出改动而影响工程进度;错误错误!在安装调试中停电 小时以上或连续间歇性停电一 天以上；错误错误!因甲方决策不及时而影响工程进度；错误错误!因甲方未按合同规定支付乙方有关款项而影响工程进度;错误错误!因不可抗力而延误工期。、工程中甲方对监控点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单4、在实际施
3、工过程中，根据具体情况,甲乙双方友好协商解决四、人力不可抗拒因素四、人力不可抗拒因素如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其他经甲乙双方认可的人力不可1/1-抗拒因素,导致工期延误,则工期顺延。在官场无法完成的情况下,由甲乙双方另行商定解决方法。五、工程及工程量的变更五、工程及工程量的变更1、由于甲方原因，对工程中提出的修改项目,必须向乙方出具工程联系单,确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目,必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更
4、金额等事项。如乙方不出具工程联系单,甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工.六、工程验收六、工程验收、甲方有权要求验收工程的部分或全部乙方所供设备,乙方应协助甲方的验收.、甲方按附件的设备配置验收乙方提供的设备，整体工程验收遵从附件商定之标准。3、甲方在收到乙方系统安装调试完毕或工程完工通知之日起 5 个工作 日内完成系统的验收。在此期间内,如甲方没有异议，应即时签署工程验收合格证书,如甲方届时未提出书面异议，也未签署验收合格证书,则视为验收合格;如甲方提出书面异议,甲乙双方应在 3日内达成处理意见。4、甲方收到乙方验收工程通知之日起 7 个工作 日内不验收,视为验收合格。5、有关验收的一切费用
5、由甲方负担.、工程验收合格后,由双方人员签字，甲方方可使用.七、工程质量与售后服务七、工程质量与售后服务1、工程的设计、设备供应、施工及工程质量遵从双方共同商定之标准.2、乙方负责对甲方的操作和维护人员安排一次集中培训,帮助他们学会系统的操作和日常维护。、乙方对工程实行壹 年保修，负责更换或/和修复有质量问题的设备,但不承担因天灾、人为操作及其他非产品工程本身质量问题而引起的设备损坏责任。对保修期后的系统故障或损害,公司提供有偿维修服务，并在设备修理期间尽量为客户提供暂用替换设备，以减少甲方系统的停运时间。八、工程造价八、工程造价工程总价格:元(人民币：元整）九、工程付款方式九、工程付款方式1
6、、本合同签订之日起 2 个工作 日内，甲方支付乙方工程总造价 50 的预付款,作为定金及购置相关工具和设备。、设备到场经双方验收后2 个工作日内,甲方向乙方支付工程总造价0 的工程进度款。、工程验收合格之日起 个工作日内,甲方向乙方付清剩余20%1/1-的工程款项.十、违约责任十、违约责任1、甲乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。2、因乙方原因导致工期延误，由乙方偿付逾期违约金。3、如甲方未能按照合同条款九按工程进度向乙方支付工程款，甲方须另加应付款项的千分之一/每天的逾期违约金作为乙方的补偿；乙方并有权利暂停工程的施工,待甲方向乙方制服相应的工程款和
7、逾期违约金后恢复施工，乙方不承担由此引起的工期延期责任.甲方已付金额不足乙方所供设备款时,乙方有权收回所供设备,并由甲方赔偿乙方由此产生的一切经济损失。、在甲乙双方不能就造价变更及其付款方式达成一致协议的情况下,乙方有权拒绝甲方更改设计或设备配置的要求。5、工程中途停建、缓建,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时赔偿乙方由此造成的返工、停工、窝工、倒运、人员设备调迁、设备材料积压的实际损失。6、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用有关设备，由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。十一、解决合同争议的方式十一、解决合同争议的方式本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决.如协商不能解决,可向
8、合同签署地人民法院提出诉讼。十二、合同附件作为合同不可分割的一部分十二、合同附件作为合同不可分割的一部分,同样具备法律效力同样具备法律效力.十三、合同附则十三、合同附则1、本合同一式 4份,甲乙双方各执 2份。2、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效；工程验收合格，结清全部工程款后终止。3、本合同签订后，甲乙双方可签订补充协议以修改或补充本合同,冲突之处以最后签署生效之协议为准.4、本合同未尽事宜双方协商解决。甲乙双方同意上述条款,并签字确认如下:甲方:乙方：代表人:代表人:联系电话：联系电话：开户银行:I开户银行:银行账号:银行账户:签订时间:年月日签订时间：年月日1/1-1/1-工程联系单甲方工程修改意见工程修改费用增（减）甲方确认签字(盖章):时间乙方确认签字（盖章）:时间1/1