《临建房施工合同.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《临建房施工合同.pdf（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、施工合同施工合同发包人(甲方)：承包人(乙方):依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关行政法规，遵循平等、自愿、诚信、互惠、互利的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、一、工程概况工程概况工程名称：工程地点：区域。二、二、工程承包范围工程承包范围以预算清单为准以预算清单为准合同总价款暂定为人民币：叁拾肆万陆仟壹佰叁拾元叁分整346130.03 元三、三、质量标准质量标准工程质量标准：到达现行施工验收标准和质量评定标准规定的合合格格标准。四、四、承包方式承包方式包工包料、包质量、包工期、包税金、包安全文明施工、包向业主交房。五、五、结算方法及质保金结算方法及质
2、保金结算方法：工程竣工后以 30 日内支付合同内的 95%，工程款328823.53 元叁拾贰万捌仟捌佰贰拾叁元伍角叁分；余款 5%共计学习文档 仅供参考17306.5 元壹万柒仟叁佰零陆元伍角作为质量保证金，在缺陷责任期满后 30 日内一次性支付；缺陷责任期：甲方对本合同规定的工程验收完成之日起三个月时间，为工程的缺陷责任期。六、发包人工作六、发包人工作 6.1、甲方委派为项目经理，代表甲方对本项目进行质量、安全、技术、进度等进行全面管理。6.2、发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：6.2.1、按合同约定支付工程款。6.2.2、组织召开工程例会，及时发出会议纪要。6.2.3、施工场地具备
3、施工条件的要求。6.2.4、将施工所需的水、电接至施工场地的要求，承包人承担所需费用，承包人承担施工期间的水、电费用。承包人进场后，双方应及时办理临时水电设施的移交手续，由承包人负责施工期间临时水电设施的维护和保管。七、承包人工作七、承包人工作 7.1、乙方委派作为现场总负责人。7.2、乙方现场总负责人必须常驻现场，保持24 小时通讯畅通。每月在现场的时间不得少于 25 天。如有特殊情况暂时离开，必须向甲方负责人请假并获批后方可离开，请假期间保持通讯畅通。学习文档 仅供参考 7.3、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维护承包人施工区域内的非夜间施工使用的照明
4、、围栏设施，并负责安全保卫，费用由承包人承担。7.4、乙方施工必须到达标准规定的标准和要求，否则甲方有权要求乙方整改或返工，直到到达标准规定的标准和要求。因整改、返工引起的一切损失均由乙方承担。7.5、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工程未交付发包方之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人负责予以维修，费用由承包方承担。7.6、施工场地清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场到达清洁的程度，无建筑垃圾，并承担相应的费用。7.7、按时足额发放农民工工资，假设发生拖欠农民工工资，则由承包方负责解决处理，与发包人无关。假设不能及时解决该
5、问题，发包人可直接代付，所需款项直接从工程款中扣除。八、安全与违约责任八、安全与违约责任:8.1、施工期间，在施工现场由于承包人原因造成的安全事故与劳务纠纷，对施工人员和第三人造成的伤害及劳务纠纷，均由承包人承担全部责任。假设承包人未能在规定时间内及时处理安全与劳务纠纷，发包人无需在征得承包人同意的情况下，全权代为处理此事，所需款项从发包人应支付给承包人的款项中扣除。如因安全事故与劳务学习文档 仅供参考纠纷给发包人造成不良影响与经济损失的，承包人应全额赔偿发包人的经济损失，并支付合同中规定的工期违约金。8.2、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。8
6、.3、承包人如连续两次验收不合格或者进度与其他标段进度区别很大，甲方有权直接分包承包人的部分或全部工程，并按分包数量乘以承包人综合单价的 1.5 倍从承包人的合同总价中扣除。8.4、有防水要求的房间，防水必须无渗漏。8.5、承包方在工程施工中须服从各级管理机构的监督管理，同时工程施工质量必须满足村民的要求。如果因乙方质量问题造成不能如期给村民交房，造成的一切损失由乙方承担。8.6、乙方应严格按安全标准组织施工，积极采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并对施工现场的安全负全责。8.7、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知建设单位、监理工程师、甲方，同时按政府有关部门要求处理，并由事故责任方承担发生的费用。九、其他事项：九、其他事项：9.1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。9.2、发生争议时，双方本着合作、互利的原则协商解决。协商无法解决时，向工程所在地法院提起诉讼。十、合同生效十、合同生效学习文档 仅供参考本合同一式二份甲、乙双方各执一份，本合同双方约定 签字盖章之日 生效。发 包 人：公章承 包 人：(公章)住所：住所：*委托代理人：委托代理人：电话：电话：*开户银行：开户银行：*账号：账号：*年月日学习文档 仅供参考