《2022年监理工程师《合同管理》考试真题及答案解析【完整版】.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年监理工程师《合同管理》考试真题及答案解析【完整版】.pdf（46页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究20222022 年监理合同管理真题及答案解析年监理合同管理真题及答案解析一一、单项选择题单项选择题（共共 5050 题题，每题每题 1 1 分分。每题的备选项中每题的备选项中，只有只有 1 1 个最符合题意个最符合题意）1.根据标准勘察招标文件，属于“勘察服务”内容的是()。A.进行技术交底B.提供施工配合C.评估工程条件D.参加竣工验收【环球网校答案】C【环球网校解析】“勘察服务”包括：制订勘察纲要、进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，
2、编制勘察报告和提供发包人委托的其他服务。“设计服务”包括：编制设计文件和设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加竣工验收或发包人委托的其他服务。2.根据标准勘察招标文件，属于“勘察纲要”内容的是()。A.勘察安全保证措施B.勘察成果文件C.勘察人资质文件D.勘察分包合同【环球网校答案】A咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究【环球网校解析】勘察纲要或设计方案应包括下列内容：勘察设计工程概况、勘察设计范围及内容、勘察设计依据及工作目标、勘察设计机构设置及岗位职责、勘察设计说明，勘察、设计方案、拟投入的勘察
3、设计人员、勘察设备（适用于勘察投标）、勘察设计质量、进度、保密等保证措施、勘察设计安全保证措施、勘察设计工作重点和难点分析、对本工程勘察设计的合理化建议。3.某工程施工招标时，评标委员会成员拟由 9 人组成，根据招标投标法，其中技术、经济等方面的专家应不少于()人。A.4B.5C.6D.7【环球网校答案】C【环球网校解析】技术、经济等方面的专家应不少于成员总数的三分之二。4.根据 标准设计招标文件，属于设计招标文件中“发包人要求”内容的是（)。A.设计文件审查要求B.适用规范标准C.设计工作计划D.设计方案说明咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号
4、环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究【环球网校答案】B【环球网校解析】发包人要求通常包括以下内容：勘察或设计要求、适用规范标准、成果文件要求、发包人财产清单、发包人提供的便利条件、勘察人或设计人需要自备的工作条件、发包人的其他要求。5.根据 标准勘察招标文件，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议，评标结论应当（）作出。A.征询招标人意见后B.根据评标委员会负责人意见C.由招标管理机构D.按照少数服从多数原则【环球网校答案】D【环球网校解析】评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议，按照少数服从多数原则做出结论。6.某施工项目，单位甲和单位乙组成联合体投标，其中单位甲投入编制投标文
5、件人手多，单位乙承担投标施工项目工作量大，则该联合体投标后，其履行担保应由（）递交。A.单位甲B.单位乙咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究C.单位甲乙共同D.联合体牵头单位【环球网校答案】D【环球网校解析】联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。7.施工招标中,对投标申请人资格预审可采用的方法是()。A.合格制和淘汰制B.有限数量制和淘汰制C.资质合格制和有限数量制D.合格制和有限数量制【环球网校答案】D【环球网校解析】资格审查分为合格制和有限数量制两种审查办法。8.某政府投资项目，采用公开招标方式选择施
6、工承包商，招标文件规定的开标日为2021年6月1日,投标有效期至2021年8月30日止。该项目如期开标并于2021年 6 月 7 日完成评标，6 月 11 日向中标人发出中标通知书，则招标人与中标人最迟应在 2021 年()订立书面合同。A.6 月 27 日B.7 月 11 日c.8 月 1 日咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究D.8 月 30 日【环球网校答案】B【环球网校解析】招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。9.根据招
7、标投标法实施条例，要求投标人提交投标保证金的，投标保证金数额不得超过招标项目估算价的（)。A.2%B.3%C.5%D.10%【环球网校答案】A【环球网校解析】投标保证金数额不得超过招标项目估算价的 2%。10.根据民法典合同编，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人按照（）方式承担保证责任。A.连带责任B.仲裁协议约定C.一般保证D.当事人诉讼请求咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究【环球网校答案】C【环球网校解析】当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人按照一般保证
8、方式承担保证责任。11.关于施工预付款保函的说法，正确的是（）。A.预付款保函应由招标人委托第三方开具B.预付款保函应在签订施工合同前出具C.预付款保函金额应与预付款金额相同D.预付款保函应在整个施工期内有效【环球网校答案】C【环球网校解析】建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保，预付款担保的主要形式为银行保函，金额应当与预付款金额相同。预付款担保的有效期从预付款支付之日起至发包人向承包人全部收回预付款之日止。12.施工单位采购大宗建筑材料，与材料供货商签订的合同属于()合同。A.委托B.承揽C.买卖D.建设工程咨询热线：400-67
9、8-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究【环球网校答案】C【环球网校解析】采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于买卖合同。订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件则属于加工承揽合同。13.招标人按照投标人须知前附表要求，对于符合招标文件规定的未中标人的设计成果给予补偿后，关于该设计成果使用的说法，正确的是()A.招标人应保护未中标人知识产权且不得使用其设计成果B.招标人有权免费使用未中标人的设计成果C.应由中标人与未中际人协商使用其设计成果的许可和费用D.中标人应邀请未中标人加入其设计团队并使用未中标人
10、的设计成果【环球网校答案】B【环球网校解析】招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果等。14.业主招标采购工程建设所需货物时，对于投标截止时间前已经进口的货物，国内供货方的报价应是()。A.仓库交货价B.出厂价C.船上交货价咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究D.离岸价【环球网校答案】A【环球网校解析】对于投标截止时间前已经进口的货物，可报仓库交货价。卖方在其所在地或其他指定的地点（如：工场、工厂或仓库）将货物交给买方后即完成交
11、货，则报出厂价。15.业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报指定目的港价的，国外供货方在投标时应报()价。A.FCAB.CIPC.FOBD.CIF【环球网校答案】D【环球网校解析】FCA 货交承运人。FOB 负责装船。CIF 运至目的港。CIP 运至目的地。16.采用综合评估法对机电产品采购进行评标时，每一位评标委员会成员对评价因素响应值的评价结果称为()。A.加权评价值B.最高评价值咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究C.独立评价值D.最低评价值【环球网校答案】C【环球网校解析】每个评标委员
12、会成员对评价因素响应值的评价结果称为独立评价值。17.根据标准勘察招标文件中的通用合同条款，合同文件优先解释顺序正确的是()。A.专用合同条款-勘察费用清单-发包人要求-勘察纲要B.发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要-专用合同条款C.专用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单D.专用合同条款-发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要【环球网校答案】D【环球网校解析】勘察合同的组成文件优先解释顺序为(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标函及投标函附录(4)专用合同条款(5)通用合同条款(6)发包人要求(7)勘察费用清单(8)勘察纲要(9)其他合同文件。18.根据标准施工招标文件中的通用合同条
13、款，合同协议书中写明的合同总金额应包括的金额是()A.暂列金额和暂估价咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究B.变更的价款调整C.索赔补偿金额D.保修期的保修费用【环球网校答案】A【环球网校解析】签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。19.根据标准设计施工总承包招标文件，总监理工程师超过()天不能履行职责的，应委派代表在许可范围内代行其职责。A.2B.3C.5D.7【环球网校答案】A【环球网校解析】总监理工程师超过 2 天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承
14、包人。20.根据标准设计施工总承包招标文件，合同文件包括:承包人建议书:中标通知书:合同协议书。仅就上述组成文件而言，正确的优先解释顺序为()。A.-咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究B.-C.-D.-【环球网校答案】D【环球网校解析】总承包合同的组成文件优先解释顺序为(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标函及投标函附录(4)专用合同条款(5)通用合同条款(6)发包人要求(7)承包人建议书(8)价格清单(9)其他合同文件。21.根据标准没计施工总承包招标文件，承包人应保证其履约担保在（）前一直有效。
15、A 承包人提出工程竣工验收申请B.发包人颁发工程接收证书C.承包人提出工程竣工结算申请D.发包人颁发工程缺陷责任终止证书【环球网校答案】B【环球网校解析】承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。22.根据标准设计施工总承包招标文件，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对设计文件的审查期限不应超过（）天。A.21咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究B.28C.42D.56【环球网校答案】A【环球网校解析】自监理人收到承包人的设计文件之日起，对设计文件的审查期限不应超过 21 天。23.根据标准
16、设计施工总承包招标文件，在工程竣工试验的第二阶段，发包人应提出对（）的要求。A.单车试验B.功能性试验C.联动试车D.性能测试【环球网校答案】C【环球网校解析】第一阶段：承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，如对单车试验等的要求，包括试验前准备；第二阶段：承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件；第三阶段：当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种咨询热线：400-678-3456
17、微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。24.根据标准材料采购招标文件，除专用合同条款另有约定外，材料采购合同生效后，买方应在约定时间内向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。A.30%B.20%C.15%D.10%【环球网校答案】D【环球网校解析】买方应在约定时间内向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。25.根据标准材料采购招标文件，合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交
18、合同材料的质量证明文件是（）。A.质量检测报告B.产品核验清单C.第三方检测证明D.质量合格证书【环球网校答案】D【环球网校解析】合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究料时向买方提交合同材料的质量合格证书。26.根据标准设备采购招标文件中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，买方应向卖方支付合同价格的（）作为验收款。A.25%B.30%C.40%D.60%【环球网校答案】A【环球网校解析】买方应向卖方支付合同价格的 25%作为验收款。27.根据标准设
19、备采购招标文件中的通用合同条款，除专用合同款另有约定外合同设备的开箱检验应在（）进行。A 卖方仓库B 第三方检测地C.施工场地D.第三方物流公司【环球网校答案】C【环球网校解析】除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究28.根据 FIDIC施工合同条件。合同争端可按照规定由争端避免裁决委员会(DAAB)裁决。关于 DAAB 人员任命和酬金的说法，正确的是（）。A.由业主任命、承包商承担酬金B.合同双方联合任命、业主承担酬金C.合同双方联合任命、承包
20、商承担酬金D.合同双方联合任命、分摊酬金【环球网校答案】D【环球网校解析】业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命 DAAB，分摊酬金。29.根据 FDIC设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件，承包商应在开工日期后（）天内向业主提交一份进度计划。A.21B.28C.42D.56【环球网校答案】B【环球网校解析】承包商应在开工日期后 28 天内向业主提交一份进度计划。30.采用集成项目交付(IPD)模式时，工程参建各方需要在（）阶段共同确定项目咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究目标成本。A.标准设计B.
21、策划C.详细设计D.施工【环球网校答案】A【环球网校解析】标准设计阶段。确定各阶段工作任务，参与各方共同制定项目定义，确定项目目标成本，开始执行目标标准修正案。31.根掘标准材料采购招标文件，在初步评审材料采购投标文件时，属于资格评审内容的是（）。A.投标文件格式要求B.财务要求C.投标有效期要求D.质量要求【环球网校答案】B【环球网校解析】投标文件格式要求属于形式评审内容。投标有效期要求、质量要求属于响应性评审内容。32.根据标准施工招标文件中的通用合同条款，合同中的“图纸”应包括（）。咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 AP
22、P环球网校 侵权必究A.招标图纸B.施工图C.招标图纸和施工图D.承包人依据施工图提供的加工图【环球网校答案】B【环球网校解析】订立合同时必须明确约定发包人陆续提供施工图纸的期限和数量。33.某工程施工合同约定，土方填筑作业每一层必须经监理人检验。承包人以工期紧为由，未通知监理人到场检查，自行检验后进行了填筑作业。监理人指示承包人按填筑层厚逐层揭开检验，经随机抽检，填筑质量符合合同要求，由此增加的费用和工期延误由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.承包人和监理人共同【环球网校答案】B【环球网校解析】未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探测或
23、揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究34.根据标准施工招标文件中的通用合同条款，承包人可按合同约定在()后向监理人提交最终结清申请单。A.签发缺陷责任期终止证书B.缺陷责任期终止C.签发工程接收证书D.签发保修责任证书【环球网校答案】A【环球网校解析】缺陷责任期终止证书签发后，承包人按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相
24、关证明材料。35.根据标准勘察招标文件中的通用合同条款，勘察人按合同约定制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样和试验，分析和评估地质特征，编制勘察报告等工作属于()。A.地质开发服务B.勘察服务C.设计服务D.测量测绘服务咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究【环球网校答案】B【环球网校解析】“勘察服务”包括：制订勘察纲要、进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告和提供发包人委托的其他服务。36.根据标准施工招标文件中的通用合同条款，关于监理人职责和权利的说法正确的是()。
25、A.监理人在施工合同履行过程中行使任何权利前均需经发包人批准B.监理人有权变更施工合同约定的承包人的义务C.监理人无权免除施工合同约定的发包人和承包人的责任D.监理人对工程材料检验合格则视为其批准，可减轻承包人的责任和义务【环球网校答案】C【环球网校解析】监理人不同于发包人的雇员，即不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作。监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任，合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理做出的指示等职务行为而减轻或解除。37.根据标准施工招标文件中的通用合同条
26、款，在工程整个施工期间应为其现场雇用的全部人员投保人身意外伤害险并缴纳保险费的投保人是()。咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究A.发包人和设计人B.承包人和分包人C.发包人和监理人D.发包人和承包人【环球网校答案】D【环球网校解析】发包人和承包人应按照相关法律规定为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费，并分别为自己现场项目管理机构的所有人员投保人身意外伤害保险。38.某大型复杂工程，施工技术要求高，对性能有特殊要求，则施工招标适宜采用的评标方法是()。A.综合评估法B.综合评标价法C.最低评标价法D.最低投
27、标价法【环球网校答案】A【环球网校解析】综合评估法适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目。经评审的最低投标价法（最低评标价法）适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目。咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究39.某工程施工投标文件中承诺的投标有效期短于招标文件规定的时间，则对该投标人的正确处理方式是()。A.没收该投标人的投标保证金B.否决该投标人的投标C.要求该投标人延长投标有效期D.由招标人与该投标人商讨补缴办法【环球网校答案】B【环球网校解析】投标
28、文件中承诺的投标有效期短于招标文件规定的时间，属于投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，评标委员会应当否决其投标。40.根据标准施工招标文件中的通用合同条款，关于总价支付项工程计量的说法，正确的是()A.监理人按已完成的工作量按日计量B.监理人按已批准承包人的支付分解报告作为计量周期C.总价子目表中标明用于结算的工程量，通常应现场计量D.总价子目的计量与支付以总价为基础，考虑市场价格浮动的调整【环球网校答案】B【环球网校解析】单价子目已完成工程量按月计量。总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定，其计量和支付以总价为基础，不考虑市场价格浮动的调整。咨询热线：400-678-345
29、6微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究除变更外，总价子目表中标明的工程量是用于结算的工程量，通常不进行现场计量，只进行图纸计量。41.设计施工总承包模式与施工承包模式相比主要优点是有利于()。A.业主选用指定的分包商B.吸引更多的投标人竞标C.发包人对承包人的监督和检查D.减少承包人的索赔【环球网校答案】D【环球网校解析】设计施工总承包合同的特点包括：优点（1）单一的合同责任（2）固定工期、固定费用（3）可以缩短建设周期（4）减少设计变更（5）减少承包人的索赔；缺点（1）设计不一定是最优方案（2）发包人对承包人项目实施的监督和检查力度减弱
30、。42.根据标准设计招标文件中的通用合同条款，设计合同履行过程中，发包人根据用户需求，增加了设备运行的工况条件，设计人为满足新增的设备运行工况，修改设计方案，并完成了相应设计变更工作。由此导致了设计人费用增加，修改增加的设计费用应由()承担。A.设计人B.提出增加设备运行工况的用户咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究C.设计人和发包人共同D.发包人【环球网校答案】D【环球网校解析】发包人原因导致设计人费用增加，修改增加的设计费用应由发包人承担。43.根据标准设计招标文件中的通用合同条款，为保证工程质量和施
31、工安全，提出相关措施建议的内容包括()。A.设计人员现场服务的安全保护措施B.清理人现场人员的安全保护措施C.预防生产事故和保护施工作业人员的安全措施D.业主方工程施工的安全生产方案【环球网校答案】C【环球网校解析】设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。44.根据标准设计招标文件中的通用合同条款，设计合同履行过程中发生不可抗力事件，对不可抗力事件引起的后果及其损失，承担的主体是()。A.发包人咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP
32、环球网校 侵权必究B.设计人C.发包人和设计人D.项目业主【环球网校答案】C【环球网校解析】对不可抗力事件引起的后果及其损失按照损失自担原则确定责任主体。45.根据标准勘察招标文件中的通用合同条款，因勘察人使用的勘察设备不足以满足合同约定的勘察成果质量要求，发包人要求勘察人更换勘察设备，勘察人及时进行了更换，由此增加的费用由()承担。A.发包人B.勘察人C.设备供应商D.发包人和勘察人共同【环球网校答案】B【环球网校解析】勘察人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。46.某工程因原设计的基础处理强夯作业影响邻近工地的居民生活，为此通过设计变更对基础进行处理，该变更增加的合同
33、价格应由()承担。咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究A.发包人B.承包人C.设计人D.承包人和发包人共同【环球网校答案】A【环球网校解析】因设计缺陷导致的设计变更属于发包人的责任，变更增加的合同价格应由发包人承担。47.工程施工评标中，有两家不同报价的投标单位综合评分相等时，根据标准施工招标文件，应将()排名靠前。A.投标报价低的单位B.资质等级高的单位C.施工组织设计得分高的单位D.对招标人提出较多优惠条件的单位【环球网校答案】A【环球网校解析】综合评分相等时，以投标报价低的优先。48.根据标准勘察招
34、标文件中的通用合同条款，勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除的责任和义务应由（）承担。A.发包人咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究B.勘察人C.发包人和勘察人共同D.勘察人和设计人共同【环球网校答案】B【环球网校解析】勘察人的一般义务包括完成全部勘察工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补。勘察人应按合同约定提供勘察文件，以及为完成勘察服务所需的劳务、材料、勘察设备、实验设施等，并应自行承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除。49.根据建设工程安全生产管理条例，承包人需要编制专项施工方案
35、并经专家论证的工程是()。A.高空作业工程B.深水作业工程C.大爆破工程D.地下暗挖工程【环球网校答案】D【环球网校解析】应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前 3 项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经 5 人以上专家论证方案的安全性和可靠性。咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究50.根据标准施工招标文件中的通用合同条款，采用计日工计价的工作应从（）中支付。A.暂估价B.暂列金额C.单价措施项目费D.总价措施项目费【环球网
36、校答案】B【环球网校解析】暂列金额适用于材料、设备、施工、服务，包括以计日工方式支付的款项。二、多项选择题（共二、多项选择题（共 3030 题，每题题，每题 2 2 分。每题的备选项中有分。每题的备选项中有 2 2 个或个或 2 2 个以上符合个以上符合题意。至少有题意。至少有 1 1 个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.50.5 分分）51.委托代理采用书面形式授权的，授权委托书应当载明的内容有()。A.代理事项B.代理权限C.代理人姓名或名称D.代理费用E.代理期限【环球网校答案】ABCE咨询热线：400-678-3456微
37、信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究【环球网校解析】委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章。52.根据标准材料采购招标文件，材料采购招标文件应包括的内容有()。A.招标人身份证明B.投标人须知C.评标办法D.投标文件格式E.评标委员会组成人员【环球网校答案】BCD【环球网校解析】材料采购招标文件包括的内容有：招标公告或投标邀请书、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、供货要求、投标文件格式、投标人须知前附表规定的其他材料。53.某工程投保建筑工程一切险，保险人负责赔
38、偿损失的有()。A.设备锈蚀造成的损失B.盘点时发现的材料短缺C.水灾造成的损失D.原材料缺陷造成的损失E.雷电造成的损失咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究【环球网校答案】CE【环球网校解析】建筑工程一切险保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：（1）自然灾害（2）意外事故。A、B、D 属于除外责任。54.我国工程建设领域推行标准招标合同文件，当事人选用标准合同文本将有利于()。A.降低合同价格B.避免条款缺项漏项C.提高交易效率D.审计监督合同E.条款符合法规要求【环球网校答案】BCDE【环球网校解
39、析】根据标准文本编制招标文件和合同条件，作用在于：（1）有利于当事人了解并遵守有关法律法规，确保建设工程招标和合同文件中的各项内容符合法律法规的要求；（2）可以帮助当事人正确拟定招标和合同文件条款，保证各项内容的完整性和准确性，避免缺款漏项，防止出现显失公平的条款，保证交易安全；（3）有助于降低交易成本，提高交易效率，降低合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性；（4）有利于当事人履行合同的规范和顺畅；（5）有利于审计机构、相关行政管理部门对合同的审计和监督；（6）有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷，最大限度维护当事人的合法权益。咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报
40、考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究55.公开招标与邀请招标相比，主要特点有()。A.有利于公平竞争B.有利于缩短招标时间C.资格预审工作量大D.以招标公告形式告知潜在投标人E.有利于节省招标费用【环球网校答案】ACD【环球网校解析】公开招标是招标人通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒体发布招标公告，邀请不特定的法人或者组织投标。公开招标的优点是所有符合条件的有兴趣的单位均可以参加投标，能体现出公开、公平、公正的招标原则，有利于实现充分竞争。缺点是：招标人事先难以预计有哪些投标人、投标人的数量有多少；招标人可能不熟悉某些投标人的情况；招标人所期待的投标人可能并未参加投标；周
41、期长、工作量大、成本高。56.建设工程材料设备采购合同的属性有()。A.主合同B.从合同C.双务有偿合同D.诺成合同咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究E.委托合同【环球网校答案】CD【环球网校解析】建设工程材料设备采购合同的性质（1）属于买卖合同（2）属于有偿合同（3）属于双务合同（4）属于诺成合同。57.根据 标准施工招标文件，关于招标阶段组织现场踏勘的说法，正确的有()。A.招标人应鼓励投标人自主完成现场踏勘B.投标人应自行承担踏勘现场所发生的费用C.招标人应为任何原因导致投标人踏勘现场中所发生的人
42、员伤亡负责D.招标人踏勘现场时可以介绍工地情况，供投标人参考E.招标人应在投标截止时间 15 日前组织现场踏勘【环球网校答案】BD【环球网校解析】招标人按招标文件规定的时间、地点统一组织投标人踏勘项目现场。投标人承担自己踏勘现场发生的费用。除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。组织踏勘现场的时间一般应在投标截止时间 15日前及投标预备会召开前进行。58.根据标准施工招标文件，工程施工招标的开标记录表应记录的内容有()。咨询热线：400-
43、678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究A.投标人资质B.投标保证金C.履约保证金D.投标报价E.质量目标【环球网校答案】BDE【环球网校解析】施工招标开标时，按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案。59.根据 标准施工招标文件，关于投标报价算术错误处理的说法，正确的有()。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准B.依据单价计算结果与总价金额不一致的，以总价金额为准C.评标委员会对发现算术错误的报价可直接修正，并对投标人有约束
44、力D.投标文件中发现报价金额小数点有明显错误的，应予否决投标E.投标人不接受对其投标报价的算术错误进行修正的，应予否决投标【环球网校答案】AE【环球网校解析】评标委员会按以下原则对投标报价进行修正：（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价（单价金额小数点有明显错咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究误的除外）。（3）修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。60.根据机电产
45、品国际标准招标文件(试行)，投标分项报价表应包括的内容有()。A.专用工具B.主要功能C.技术服务D.标准附件E.备品备件【环球网校答案】ACDE【环球网校解析】大中型机电设备投标分项报价表的供货分项类别内容包括：主机和标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、其他。61.根据标准勘察招标文件中的通用合同条款，勘察人应履行的安全职责有()。A.编制安全措施计划B.审批安全施工操作规程C.制定施工安全操作规程咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究D.制定应对灾害的紧急预案E.编制专项勘察
46、方案【环球网校答案】ACD【环球网校解析】勘察人应履行的安全职责包括（1）勘察人应编制安全措施计划、应对灾害的紧急预案，报送发包人批准。（2）勘察人应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，特别加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。（3）勘察人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对勘察人人员的安全教育，并且发放安全工作手册和劳动保护用具。62.根据标准设计招标文件中的通用合同条款，除专用合同条款另有的约定外，工程的设计依据有()。A.项目建议书B.与工程有关的规范、标准、规程C.工程基础资料D.适用的法律、法规及部
47、门规章E.工程勘察文件【环球网校答案】BCDE【环球网校解析】设计依据包括（1）适用的法律、行政法规及部门规章；（2）与工程有关的规范、标准、规程；（3）工程基础资料及其他文件；（4）本设计咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究服务合同及补充合同；（5）本工程勘察文件和施工需求；（6）合同履行中与设计服务有关的来往函件；（7）其他设计依据。63.工程设计招标与施工招标相比，主要特征有（）。A.设计工作无具体量化的工作量，灵活性较大B.设计方案对工程项目投资更具全局性影响C.招标人可以给予未中标的有效投标人费
48、用补偿D.招标工作量大、要求评标专家人数多E.可允许投标人提供备选投标方案【环球网校答案】ABC【环球网校解析】设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料，且无具体量化的工作量，灵活性较大，更多还要依赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果。虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性、长效性和创新性影响。设计招标可以根据具体情况，确定投标经济补偿费标准和奖励办法，对未能中标的有效投标人给予费用补偿、对选为优秀设计方案的投标人给予奖励。64.关于施工招标中对投标申请人资格预审申请文件澄清和说明的说法，正确的有()
49、。咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究A.对资格预审申请文件要求澄清和说明的通知应发给所有申请人B.申请人的澄清不得改变资格预审申请文件的实质性内容C.申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分D.招标人和审查委员会应拒绝申请人主动提出的澄清和说明E 申请人可以主动提出资格预审申请文件的澄清或说明【环球网校答案】BCD【环球网校解析】审查过程中，审查委员会可以用书面形式，要求申请人对所提交的资格预审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。申
50、请人的澄清或说明应采用书面形式，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分。65.采用以设备寿命期成本为基础的评标价法进行设备采购评标时，需要以贴现值计算的费用有()。A.估算寿命期内所需备件费用B.估算寿命期内维修费用C.估算寿命期残值D.估算寿命期内所需燃料消耗费E.估算寿命期内所需更新费用【环球网校答案】ABCD咨询热线：400-678-3456微信扫码刷题免费约直播领资料扫码关注报考资讯公众号环球网校移动课堂 APP环球网校 侵权必究【环球网校解析】以贴现值计算的费用包括：燃料消耗费、备件及维修费用、寿命期末设备的残值。66.根据标准设