《标准施工合同书(8页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《标准施工合同书(8页).doc(8页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、-标准施工合同书-第 8 页标准施工合同书 标准施工合同书 依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定,结合装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人综合楼的装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:第一条 工程概况1.1 工程地点:_1.2 工程承包方式:承包人包工、包料。1.3 工程期限_天,开工日期_年_月_日,竣工日期_年_月_日。1.4 合同价款:本合同工程暂定造价为(大写)_ 。第二条 工程结算方式工程结算造价编制以_年_省建筑装饰工程预算定额及_年_月_省工程造价信息为依据,不能直接套用定额及信息价的,应提前通知甲方,由甲方确认品牌及价格
2、后再行施工。特别贵重材料及器材品牌及价格由双方另行面议。工程量按实结算。第三条 施工图纸发包人委托承包人设计施工图纸,图纸贰份,发包人、承包人各壹份(详见附表:家庭居室装饰装修工程设计图纸)。第四条 发包人义务4.1 开工前7天,为承包人入场施工创造条件。4.2 提供施工期间的水源、电源。4.3 派置_同志为甲方代表协调现场施工监理。4.4 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。第五条 承包人义务5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。5.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。5.3 乙方在施工中发生的安全事故,
3、一切责任均由乙方负责承担。5.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场,施工人员和设备必须在7天内撤离施工现场。5.5 乙方应对该单位工程的产品负责,应做好设备、器材的防盗、防窃及产品保护工作至验收交付甲方时为止。5.6 乙方派项目经理_同志负责现场施工工作。第六条 工程变更工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。第七条 材料的提供由承包人提供的材料、设备、器材,承包人应在运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。经发包人验收合格后方可用于本工程第八条 工期延误8.1 对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:(1)工
4、程量变化和设计变更。(2)不可抗力。(3)发包人同意工期顺延的其他情况。8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。8.3 发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。第九条 质量标准双方约定本工程施工质量标准:建筑装饰施工质量验收规程以及相关的验收标准。施工过程中双方对工程质量发生争议,由相关部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准
5、,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。第十条 工程验收和保修10.1 双方约定在施工过程中属隐蔽工程的需书面通知甲方进行隐蔽验收;承包人应提前两天通知发包人进行验收,验收合格后应填写工程验收单。10.2 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人接到验收通知后七天内组织验收,经相关部门验收合格后填写工程验收单并办理移交手续。10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为_年。验收合格签字后,填写工程保修单。第十一条 工程款支付方式11.1 双方约定按以下方式支付工程款:(1)开工前按暂定价的20%预付施工备料款_元。(2)
6、工程进度至50%时再付_元。(3)工程进度至80%时再付_元。(4)工程竣工验收后10天内付_元。(5)工程竣工结算后留5%作为工程质量保证金,余款7天内一次性付清。11.2 工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。11.3 工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。第十二条 违约责任12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。1
7、2.2 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。12.3 因一方原因,造成合同无法继续发行时,该方应及时通知另一方办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。12.4 发包人未按期支付工程款的,每延误一天向对方支付违约金_元。12.5 由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。12.6 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金_元。第十三条 合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向人民法院提起诉讼。第十四条 因工程施工而产生的
8、垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点。第十五条 附则15.1 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。15.2 本合同签订后工程不得转包。15.3 本合同一式肆份,双方各执贰份。15.4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。发包人(签字)_ 承包人(盖章)法定代表人 _ 法定代表人_委托代理人 _ 委托代理人_年_月_日 _年_月_日委任单位:_施工单位:_就_装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:一、工程名称:_二、工程地点:_三、工程项目内容:_四、工程期限本工程自_年_月_日至_年_月_日完工。五、工程造价为人民币
9、:_六、付款方式1合同签订后甲方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额 预付 款。2开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总额 预付款, 余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程 量结算)七、材料设备: 本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管 场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的 垃圾及废料由施工方负责清理。八、工程施工1乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返 工,所造成的损失由乙方负责。2乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为 本合同不可分割的一部份,由于设计
10、缺陷造成追加投资,及方案设计时 材料计划不足需增加的投资由乙方负责。3施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议, 提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。4乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工 中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。5如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责。九、工程质量1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。2由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。3由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。4装饰工程质量保修_年。十、工程验收由乙
11、方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和 有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如 工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由 甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。十一、违约责任任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿 给守约方。十二、备注本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决 执行。十三、本合同报价表一式四份,甲、乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。甲方单位(盖章):_代表人:_乙方单位(盖章):_代表人:_日期:_签订合同地点:_合同编号:_甲方(发包方):_单位名称:_身份证号码:_电话:_乙方(承包方):_资质证书号:法定住址:_法定代表人:_职务:_身份证号码:_联系人:_电话