《工程施工平安合同版本(6篇)_全新的平安施工合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工平安合同版本(6篇)_全新的平安施工合同模板.docx（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、工程施工平安合同版本(6篇)_全新的平安施工合同模板 甲方： 乙方： 开工时间： 一、学校与施工单位签订施工平安责任协议书后，施工人员方可进入学校施工。 二、施工单位要在确保校内平安与稳定、在不能影响学校正常工作、学习和生活秩序的前提下进行施工。施工现场布局及工序支配应考虑噪声、照明掌握，严格根据有关规定执行，避开干扰师生的作息；施工现场必需设置专用厕所，并有专人管理，严禁随便大小便；生活废水不得乱排；不得破坏树木；土方外运过程，严格按程序操作，不得在校内外遗洒，同时应有避开扬尘的措施。 三、施工人员不准任凭到学校教学、工作和生活区等无关场所进行活动。外地施工人员必需办理相关证件，禁止非施工单
2、位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅.秽物品；禁止施工人员在非施工区随便走动，严禁和同学、教职工发生冲突。 四、施工单位要对施工人员负责平安训练和管理。施工人员必需严格遵守学校的各项平安保卫规章制度，接受学校和上级的平安检查和监督，自觉维护好学校的平安。 五、同学上学期间，乙方应在施工区域设置平安明显标志，警示同学远离施工危急区域，并提示同学课间不要在施工危急区域逗留或玩耍，以防发生危急。对于时间较长的集中性施工项目，要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随便进入非施工区域，甲方人员有权随时检查。 六、施工单位要有专人负责平安保卫工作，并与学校保持亲密工作联系，签定施
3、工平安协议。乙方施工前，必需对施工人员进行平安训练，施工单位的平安防护器材必需配置到位，平安措施得力，否则不得开工作业。 七、施工车辆进出学校时留意校内交通平安，必需缓速行驶，大型机械进出场应提前和学校协商，避开校内交通高峰期，必需封路施工时，须征得学校同意，并在路口设置明显的提示标志。 八、脚手架搭设、基坑支护及塔吊、升降梯等大型机械安装必需有上级主管平安部门审批的施工方案，各种施工机械的合格证、检测证及平安防护装置齐全，杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切危害学校师生人身平安的施工平安事故。 九、施工过程中甲方有权制止违章作业，有权对施工队伍违反平安规定的行为责令停工整顿。施工现场应围挡整齐，
4、沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证平安美观，施工标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理干净，各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，准时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。 十、如违反本规定，学校可通过建设单位或直接责成施工单位整改，如不按期整改，学校有权责令其停止施工或对有关人员进行惩罚。与施工相关的一切危害学校师生人身平安的平安事故责任均由施工单位担当。 十一、本协议未尽事项由甲乙双方协商解决。 十二、本协议一式两份（学校和施工单位各一份），自签订之日起执行。 甲方单位：（盖章）甲方负责人： 乙方单位：乙方负责人： 20XX年4月20日 工程施工平安合同通用版本【篇二】 发包
5、单位： (简称甲方) 承包单位： (简称乙方) 依据中华人民共和国合同法以及国家有关平安生产管理的法律、法规、标准，根据平安第一、预防为主的原则，就甲乙双方在博树回族乡村级综合公共服务设施工程中的平安生产事项，经协商全都，签订本合同。 第一条 工程项目名称：阆中市滨江路西北段搬迁还房三标段工程 其次条 其次条 本合同内容只涉及甲乙双方在阆中市滨江路西北段搬迁还房三标段工程建设中关于平安生产的义务。 第三条 甲方的权利 1、有权要求乙方建立平安组织机构，严格执行平安生产法规、标准，遵守甲方的平安生产规章制度等。 2、有权按规定对乙方平安业绩、资质进行审查，对乙方针对作业项目制定的健康平安环境例卷
6、进行审查并备案。 3、有权对乙方的施工作业现场的平安作业状况进行监督检查。 4、发生事故后，有权依据有关规定组织、参加事故的调查，有权对事故进行统计上报。 第四条 甲方的义务 1、仔细贯彻落实国家有关法律、法规、标准。 2、向乙方明确施工作业区的范围。 3、发生事故后乐观组织抢救，防止事故扩大，抢险中一切费用由乙方负责。 第五条 乙方的权利 1、有权对甲方的平安工作提出合理化建议和改进看法。 2、发生严峻危及乙方生命平安的不行抗拒紧急状况时，乙方有权实行必要的避险措施。 第六条 乙方的义务 1、健全平安组织机构，建立平安生产责任制，配备必要的劳动爱护用品，严格执行甲方相关的规章制度。 2、应对
7、作业人员进行作业前平安训练培训，使其具备相应的平安意识和平安技能;特种作业人员应具有相应的资格证书。 3、不得使用不符合国家、行业标准和甲方规定的原材料、设备、装置、防护用品、器材、平安检测仪器等。 4、指定专人负责现场平安监督检查工作，仔细开展平安检查，发觉作业过程中担心全行为和隐患，应实行有效措施乐观处理。 5、乙方在作业过程中有属于危及平安生产的关键作业时，应提出切实可行的方案，经甲方同意后，方可实施。 6、发生事故时，应乐观抢险，避开事故的进一步扩大，并根据甲方要求报告事故。 7、发生事故时，应乐观抢险，避开事故的进一步扩大，并根据甲方要求报告事故。 8、乙方必需为施工作业人员平安保险
8、。 第七条 违约责任及处理 1、甲乙双方违反本合同要求，未造成事故时，依据合同对违约者进行处理;(包括但不限于支付违约金、赔偿损失等)。 2、发生事故时，甲、乙双方有抢险、救灾的义务，所发生的费用由乙方担当。 3、发生的事故，应经事故调查确认责任;根据国家有关法律、法规及有关规定执行。 4、乙方违约造成的事故，乙方担当全部责任，并按规定追究有关人员责任并报告甲方;由于乙方工程质量、检修质量及购买的原材料导致的事故，由乙方担当全部责任。 5、甲、乙双方共同造成的事故，按双方责任大小担当相应责任，并按规定追究有关人员责任。 6、对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定从
9、重惩罚，情节严峻的，取消其进入甲方市场资格。 7、施工期间，需要办理的有关平安的批文或其它手续，乙方必需办理齐全，否则发生平安事故由乙方担当责任。 第八条 本合同履行过程中发生争议纠纷，应通过友好协商方式解决，协商不成，按双方在工程施工合同中商定的管辖地和纠纷解决的方式执行。 第九条 本合同是工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等效力。本合同与工程施工合同同时生效、终止。 第十条 本合同一式贰份，双方各持壹份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 工程施工平安合同通用版本【篇三】 用 工 单 位： （简称甲方） 供应劳务
10、班组： （简称乙方） 甲方在施工 工程中，为了保证平安生产和文明施工紧密协作，达到“平安第一、预防为主”的原则，双方协商签定承包指标协议书如下： 一、班组长 （身份证号码： ；家庭住址： ；联系电话： ）。施工人员合计总数计 人。 二、乙方除执行合同条款外，同时必需遵守甲方的一切平安防火、防盗及治安管理规章制度。 三、规定： 1、各班组应按规定配备一名兼职平安员，负责本班组平安生产工作，并且每旬应向项目部专职平安员汇报一次状况，每月向项目经理汇报一次平安生产工作。 2、班组对新进场的工人要造花名册，并进行三级平安训练；各班组每周要召开一次班组平安生产例会。 四、平安生产指标： 1、杜绝死亡与重
11、伤事故，轻伤事故频率不超过1、2。 2、无发生火灾与机械损害事故； 3、无发生交通平安事故； 4、平安活动考核指标：事故隐患整改率达100%； 五、平安生产纪律： 第一条：凡是进入施工现场的工人必需按规定正确使用建筑“三宝”（即平安帽、平安带、平安网）。 、进入施工现场，必需正确戴好平安帽，凡是不按规定戴好平安帽的赐予经济罚款50元，发觉一次罚一次。 、高处作业必需按规定拴好平安带，如有不拴者，由施工员与平安员责令其停工，按旷工处理，并赐予经济罚款100元。 、二米以上的高空，要按规定挂设好平安网，如不按规定挂设好平安网而发生事故的，要赐予经济惩罚100元。 其次条：严禁光脚或穿高跟鞋、拖鞋及
12、防滑性差的硬底鞋，喇叭裤和不穿衣服进入施工现场，如有违章者罚款50元（如是现场管理人员加倍重罚）。 第三条：严禁洒后作业，违者罚款100元。且施工员与平安员有权隔止其施工作业（并按旷工处理），否则造成一切责任，由自己负责。洒后闹事者，按公司有关治安管理条例处惩。 第四条：施工现场严禁打架、闹事，违者视情节轻重，有权责令其停工、写检查，并赐予经济惩罚200元。 第五条：凡是电器设备不按规定作接零、接地爱护的，对操作电工罚款50元；私接电线的罚款100元。 第六条：配电箱必需加锁管好，配电箱内不得放工具和其它杂物，违者惩罚50元。 第七条：现场的防护设施，末经施工管理人员同意的，任何人不得拆除。如
13、有发觉，赐予罚款200元。 第八条：严禁在施工现场随地在小便，违者罚款50元。如有其次次违章者，必定重罚。 第九条：施工现场临时工棚、职工宿舍、配电室、木工棚与仓库等重点防火部位应配备消防器材，严禁使用三炉（如电炉、煤油炉、火炉），假如有被发觉的，除没收炉具外，并给当事人处已100元罚款。 以上规定经甲、乙双方签字之日起执行，罚款从各班组工资中扣除。 甲方代表： 乙方： 签定时间： 年 月 日 工程施工平安合同通用版本【篇四】 工程项目平安生产合同书（样本） 经*市城乡建设委员会、*市经济委员会批准办理进京注册登记，并取得施工企业平安资格审查认可证的外省市建筑施工队或本市郊区、县建筑施工队（以
14、下简称外施队），在本公司所属各单位或工程项目承包劳务时，须在签定劳务合作合同的同时签定本合同书。 第一条 双方的责任和权利 1严格执行有关平安生产的法律、法规和平安生产、文明施工管理制度。 2每个施工现场都须明确平安生产、文明施工负责人，并设置平安专职管理人员，共同搞好平安生产、文明施工和劳动爱护工作。 3进人现场的人员需符合有关用工手续和条件。经平安培训、考核合格后准许上岗。特种作业人员需持有国家经贸委或北京市经委核发的操作证上岗。 4发生因工伤亡事故（重大未遂事故）要全力抢救伤者并爱护现场，按规定时间和程序上报。协作上级主管部门做好事故的调查工作。 其次条 总包方的责任和权利 1对外施队人
15、员开展常常性平安训练活动，准时宣扬、贯彻企业和上级平安生产、文明施工、劳动爱护等方面的制度与规定。 2各级平安部门和人员对平安生产实行监督检查。遇有重大危急隐患有权指令停工，限期整改。对违章者、事故责任者及外施队有惩罚权。 3公司各级技安部门，对不听从平安生产管理或连续发生事故的外施队，有权收回平安资格认可证，终止劳务合同，其损失由外施队负责。 4负责供应平安生产、文明施工的防护设施，进行平安交底；检查平安措施的落实状况，对盲目施工和损坏平安设施的进行训练或惩罚，直至清退。 第三条 劳务分包队伍的责任和权利 1进场人员须符合用工条件及总包方使用要求，所报人员名册应与实际相符，不得擅自更换。人员
16、需调换时，应提前通知总包方，经同意后办理有关手续，严禁私招乱雇。 2仔细落实平安技术交底，并依据作业环境进行有针对性的二次平安交底，训练施工人员严格遵守操作规程和平安管理制度，正确使用劳动爱护用品，提高自我爱护力量。 3听从总包方管理，对违章和隐患问题接受经济惩罚，按时交纳罚金，并依据问题的详细状况实行整改措施。 4对总包方担心全、不文明的指令有权拒绝，在危及人身及设备平安时，有权实行停工措施，要求总包方供应符合平安生产的条件和平安防护设施。 第四条 平安事故处理 1发生因工伤亡事故，按事故调查组的责任认定进行处理。属分包方责任或工人违章操作发生的事故，由分包方对其伤者和家属按有关规定进行经济
17、赔偿；属总包方责任，由总包方担当经济赔偿；属双方责任，依据责任大小由双方单位协商解决。经济赔偿实行一次性方式。 2分包方发生伤亡事故后，不分责任属于哪一方，其伤者的详细善后工作均由分包方负责支配和处理。 3发生死亡、重伤事故，不论其责任属于哪一方，均由总包单位统一报告。 工程名称： 总包单位： 项目经理或托付代理人（签字） 年 月 日 劳务分包队伍名称： 分包施工内容： 劳务分包队伍队长（签字） 年 月 日 工程施工平安合同通用版本【篇五】 依据国家平安生产法及相关法律法规的有关规定，对进入厂区及施工场地内进行施工作业的单位，甲乙双方签订施工平安合同书，明确双方职责、权力和义务，预防和防止各类
18、事故的发生。本协议经双方协商，共同遵守。 一、目标：(一)劳动平安： 1、乙方消退四大损害(高处坠落损害、触电损害、物体打击损害、机械损害)，无重大工伤人身伤亡事故和机械设备事故。 2、乙方按jbj59-88建筑施工平安检查评分标准，各级平安检查，工地合格率必需达到100%，并争创施工现场标准化管理合格工地。 (二)消防平安： 1、乙方土地无火灾事故。 2、乙方工地应健全防火责任制和措施。 3、乙方工地要监理动火申报制度。 (三)文明施工 1、乙方施工员必需按规定色佩戴平安帽。 2、乙方在工地开工前必需设置一图五牌及必要的平安文明生产广告及工地门牌楼。 3、乙方工地施工材料应严格按施工平面图、
19、布置图分类堆放，做到堆放整齐。 4、乙方工地场地平整、无积水、无污染环境，道路畅通。 5、乙方工地施工机械具有修理保养制度，机械具清洁，上润油，严禁带病运转。 二、双方责任：为了实现上述目标，甲乙双方必需实行有效措施，各自履行以下责任。甲方责任： 1、准时传达贯彻上级政府和行业主管部门有关文明平安生产工作的文件、指示、指令，适时布置任务。 2、责成分管领导和质安部对乙方工地文明平安生产准时进行指导、督促、检查，提出整改看法，并帮助做好有关工作。 5、在方案、布置、检查、总结、评比生产的活动中，必需同时把文明平安生产工作贯彻至每个详细环节中去，特殊是要做好有关针对性的书面平安技术交底，遇有生产与
20、平安发生冲突时，生产必听从平安。 6、常常性组织班组搞好文明平安活动，仔细学习平安操作规程，每周组织项目部有关人员检查文明平安生产状况，训练职工正确使用防护用品。严禁违章指挥，违章作业，发生的一切事故及人员损害均由乙方负责。 7、若发生重大伤亡事故，要准时抢救伤员，爱护现场，十二小时内要马上上报，准时消退、整改事故隐患。、有权拒绝不科学、担心全、不卫生的生产指令。 三、争辩的处理当合同双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。 四、本合同自双方签字盖章之日起生效。工程验收合格后本协议同时废止。 五、本协议作为工程合同组成部分
21、，与工程合同具有同等法律效力。本协议与双方签署的其它合同及协议有冲突的，以规定较多者为准。本协议书一式六份，正本贰份，副本肆份，甲乙双方各执正本壹份，副本贰份。 甲方： (盖章) 乙方： (盖章) 托付代理人： (签字或盖章) 托付代理人： (签字或盖章) 签约日期： 年 月 日 工程施工平安合同通用版本【篇六】 甲方：_镇_村_组（以下称甲方） 乙方：_镇（以下称乙方） 为了搞好房屋建筑施工平安的管理工作，让甲方今后在此居住全家安康幸福，子孙兴盛。因此，杜绝发生一切平安事故，经双方协商签订本协议。 第一条：本工程为私人房屋建筑施工。 其次条：甲方平安责任：进场施工前甲方须对乙方代表进行现场口
22、头的平安事项说明，其内容是：将该房屋建筑有关联的平安留意事项（即砌砖，搭架，升架，打楼面及进行一切高空施工）向乙方讲清晰。 第三条：乙方平安责任 （1）乙方代表为平安责任人，负责该房屋建筑工程项目的日常平安管理工作，严格遵守现场平安规章制度，并负责监管平安施工作业。 （2）开工前必需对所属人员进行建房留意事项等平安训练，担心排未经平安训练人员进入建筑场地。 （3）乙方的任何人员均不得在施工地打架斗殴、酗酒。严禁酒后上班。 （4）乙方负责此项房屋建筑的全部平安责任，假如在建筑中发生生产平安事故，由乙方自己担当全部的事故责任和经济责任。 第四条：甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好房屋建筑施工。 第五条：本协议双方签字后生效，一式两份，甲、乙方、各执一份。 甲方：_ 乙方：_ 证明人：_ 20_年_月_日