《钢结构工程施工合同范本钢架结构施工合同样本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢结构工程施工合同范本钢架结构施工合同样本.doc（29页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、钢构造工程施工合同范本:钢架构造施工合同样本钢构造工程施工合同范本篇一合同编号_工程名称:_工程编号:_发包方:_承包方:_签订时间:_签订地点:_根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条 工程工程一、工程名称:_二、工程地点:_三、工程工程批准单位:四、承包范围和内容:(详见工程工程一览表);工程建筑面积_(平方米);其它:_五、工程造价:_(万元)，其中土建:_(万元)，安装:_(万元)。第二条 施工准备一、发包方:1.月_日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。2.月
2、_日前，负责接通施工现场总的施工用水、电、变压器(包括水表、配电板)，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。3.本合同签订后_天内提交建筑答应证。4.合同签订后_天内(以收签最后一张图纸为准)提供完好的建筑安装施工图_份，施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)_份。5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内提供会审纪要和修改施工图_份。二、承包方:1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;3.编制施工组织设计
3、或施工方案、施工预算、施工总进度方案，材料设备、成品、半成品等进场方案(包括月方案)，用水、用电方案，送发包方。第三条 工程期限一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为_天(日历天)，自_年_月_日开工至_年_月_日开工验收(附各单位工程开开工日期，见附表一)。二、开工前_天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇以下情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延:1.按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电道路未能接通，障碍物未能去除，影响进场施工;2.凡发包方负责供给的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;3.不属包干系数范围内的重大设计
4、变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进展的原因此影响进度;4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;5.非承包方原因此监理签证不及时而影响下一道工序施工;6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;7.人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条 工程质量一、本工程质量经双方研究要求到达:二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程标准、规程和标准进展施工，并承受发包方派驻代表的监视。三、承包方在施工过程中必须遵守以下规定:1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按
5、有关规定提供质量合格证，或进展检验合格前方可用于工程;2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程;3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进展下一道工序;4.承包方应按质量验评标准对工程进展分项、分部和单位工程质量进展评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监视站。单位工程构造完工时，应会同发包方、质量监视站进展构造中间验收;5.承包方在施工中发生质量事故，应及时报揭发包方派驻代表和当地建筑工程质量监视站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监
6、视站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监视站、发包方等单位共同研究，并经设计建立单位签证后施行;6.工程开工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过开工验收之日算起。第五条 建筑材料、设备的供给、验收和差价处理一、由发包方供给以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);二、除发包方供给以外的其他材料、设备由承包方采购;三、发包方供给、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承当;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承当。四、本工程
7、材料和设备差价的处理方法:_第六条 工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应根据中国人民建立银行制定的“根本建立工程价款结算方法”执行。一、本合同签订后_日内，发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的%备料款，计人民币_万元;临时设施费，按土建工程合同总造价的_%计人民币 万元，安装工程按人工费的_%计人民币_万元;材料设备差价_万元，分_次支付，每次支付时间、金额二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付到达合同总价的_%时，按规定比例逐步开场扣回备料款。三、工程价款支付到达合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满
8、连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承当。六、本合同造价结算方式:_七、承包方在单项工程开工验收后_天内，将开工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件_天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可恳求经办银行审定后拨款。第七条 施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效根据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充根据，承、发包双方均不得擅自修改。二
9、、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进展施工。假设发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责，并调整合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取施行，其节约的价值按国家规定分配。四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予施行。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在获得投资落实证明，
10、技术资料设计图纸齐全时，承包方才予施行。第八条 工程验收一、开工工程验收，以国家颁发的关于根本建立工程开工验收暂行规定、工程施工及验收标准、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的开工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为根据。二、工程施工中地下工程、构造工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程开工质量经当地质量监视部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。三、工程开工验收后，方包方方可使用。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建立环境保护部(84)城建字第79号通知印发的建筑工程保修方法(试行)执行
11、。第九条 违约责任承包方的责任:一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建立工期提早或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任:一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除开工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未经历收，发包方提早使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包
12、方承当责任。四、承包方验收通知书送达_日后不进展验收的，按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。第十条 纠纷解决方法任何一方违背合同规定，双方协商不成，按以下第( )项方式解决:一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;二、向人民法院起诉。第十一条 附 那么一、本合同一式_份，合同附件_份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办银行，当地工商行政管理机关、建立主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴(公)证
13、的，自办毕鉴(公)证之日起生效;工程开工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。发包方(盖章):_承包方(盖章):_法定代表人(签章):_法定代表人(签章):_委托代理人(签章):_委托代理人(签章):_单位地址:_单位地址:_开户银行:_开户银行:_帐 号:_帐 号:_电 话:_电 话:_邮政编码:_邮政编码:_年_月_日 _年_月_日经办建立银行 建筑管理部门 鉴(公)证机关(盖章) (盖章) (盖章)鉴(公)证意见经办人:_年_月_日 _年_月_日工 程 项 目 一 览 表附表一:建立单位:序
14、号工程名称设计单位栋数构造层数面积资金来批准文号投资总额(万元)工程总造价(万元)开工时间开工时间备注注:维修、屋外、管道、给排水等工程也应按此表逐项填写。由甲方负责供给设备和材料表附表二:材料名称规格单位数量交料地点到场日期备 注钢构造工程施工合同范本篇二工程名称:_工程编号:_发包方:_承包方:_签订时间:_签订地点:_根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条 工程工程一、工程名称:_二、工程地点:_三、工程工程批准单位:四、承包范围和内容:(详见工程工程一览表);工程建筑面积_(平方米
15、);其它:_五、工程造价:_(万元)，其中土建:_(万元)，安装:_(万元)。第二条 施工准备一、发包方:1.月_日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。2.月_日前，负责接通施工现场总的施工用水、电、变压器(包括水表、配电板)，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。3.本合同签订后_天内提交建筑答应证。4.合同签订后_天内(以收签最后一张图纸为准)提供完好的建筑安装施工图_份，施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)_份。5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内提
16、供会审纪要和修改施工图_份。二、承包方:1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度方案，材料设备、成品、半成品等进场方案(包括月方案)，用水、用电方案，送发包方liu_ue86.第三条 工程期限一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为_天(日历天)，自_年_月_日开工至_年_月_日开工验收(附各单位工程开开工日期，见附表一)。二、开工前_天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇以下情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延:1.按施工准备规定，不能提供施工场地
17、、水、电道路未能接通，障碍物未能去除，影响进场施工;2.凡发包方负责供给的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;3.不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进展的原因此影响进度;4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;5.非承包方原因此监理签证不及时而影响下一道工序施工;6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;7.人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条 工程质量一、本工程质量经双方研究要求到达:二、承包方必须严
18、格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程标准、规程和标准进展施工，并承受发包方派驻代表的监视。三、承包方在施工过程中必须遵守以下规定:1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进展检验合格前方可用于工程;2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程;3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进展下一道工序;4.承包方应按质量验评标准对工程进展分项、分部和单位工程质量进展评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质
19、量监视站。单位工程构造完工时，应会同发包方、质量监视站进展构造中间验收;5.承包方在施工中发生质量事故，应及时报揭发包方派驻代表和当地建筑工程质量监视站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监视站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监视站、发包方等单位共同研究，并经设计建立单位签证后施行;6.工程开工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过开工验收之日算起。第五条 建筑材料、设备的供给、验收和差价处理一、由发包方供给以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);二、除发包方供给以外的其他材料、设备由承包方采购;三、发包方供给、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工
20、程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承当;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承当。四、本工程材料和设备差价的处理方法:_第六条 工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应根据中国人民建立银行制定的“根本建立工程价款结算方法”执行。一、本合同签订后_日内，发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的%备料款，计人民币_万元;临时设施费，按土建工程合同总造价的_%计人民币 万元，安装工程按人工费的_%计人民币_万元;材料设备差价_万元，分_次支付，每次支付时间、金额二、发包方收到承包方的工程进度月
21、报后必须在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付到达合同总价的_%时，按规定比例逐步开场扣回备料款。相关的合同范本弱电施工合同消防工程施工合同防水工程施工合同施工合同电力建立工程施工合同水利水电工程施工协议书绿化施工合同水利水电工程施工协议书装修施工协议书三、工程价款支付到达合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承当。六、本合同造价结算方式:_七、承
22、包方在单项工程开工验收后_天内，将开工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件_天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可恳求经办银行审定后拨款。第七条 施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效根据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充根据，承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进展施工。假设发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件
23、积压的实际损失)由发包方负责，并调整合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取施行，其节约的价值按国家规定分配。个人转载wtt内容，请务必保存上面文信息!任何媒体未经答应不得任意转载!个人转载wtt内容，请务必保存上面文信息!任何媒体未经答应不得任意转载!合同编号:_甲 方:_地 址:_电 话:_联络人:_传 真:_邮 编:_乙 方:_地 址:_电 话:_联络人:_传 真:_邮 编:_钢构造工程施工合同范本篇三甲乙双方为_(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:一、工程概况1、工程名称:_(地点名
24、称)弱电综合布线系统2、工程地址:_3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:1)完成_(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_米的管路铺设;约_个信息点布线安装;约_个机房信息点布线安装;约_条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3
25、、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及工程班组长每天到场。4、乙方保证该工程工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在平安的仓库。三、工程进度安排1、在甲乙双方协商下，方案在_年_月_日前全部完工。2、假设遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。四、工程验收时间工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为:(人民币)_元整(000.00)六、结算方式工程量进展到50%时甲方向乙方支付合同总额_%的预付款。工程验收合格后一周内付_%;余款_%一年内付清。乙方向甲方开据_省_市建筑安装专用发票。七
26、、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，那么工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承当每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守保密约定应承当合同金额的百分之五十的扣款。九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。相关的合同范本施工分包合同房屋建筑装修施工合同钢构造施工合同家装施工合同施工监理合同油漆施工合同维修施工合同广告牌施工合同景观施工合同十一、合同生效及其它1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。2、本合同所属的附件与