《建筑工程劳务分包合同(34页).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程劳务分包合同(34页).docx（34页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、-建筑工程劳务分包合同-第 34 页建筑工程劳务分包合同 合同是社会中常见也是重要的约定文件。来看看这篇我提供的“建筑工程劳务分包合同”，里面有哪些值得注意和学习的地方吧！如果喜欢这篇文章，可以Ctrl+d收藏我！ 建筑工程劳务分包合同（一） 承包人： 分包人： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就分包事项协商达成一致，订立本合同。 1 分包工作对象及内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包范围：土建、安装工程（总包合同内的
2、施工内容） 1.4提供分包内容：1号楼、2号楼、3号楼及地下室土建工程及现场委托的单位工程 2 分包工作期限 开始工作日期：20*年5月30日，结束工作日期：20*年6月30日（共计13个月，实际开工时间以书面通知为准） 3 质量标准 工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必须达到质量评定合格等级。 质量目标：主体优质结构工程 基础、主体、竣工一次性交验合格 交验“芙蓉杯”（相应评审费用由分包人支付） 4合同文件及解释程序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1）本合同； 2）本合同附件； 3）本工程的总包合同。 5图纸 承
3、包人应在分包工作开工5天前，向分包人提供图纸三套，由分包人自备本 合同工作有关的标准图壹套。 6项目经理 6.1承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 史宣勇 6.2分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 朱兆国 7 承包人义务 7.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程工期、质量、进度、安全等向发包人负责。 7.2除非本合同另有约定，承包人完成施工前期的下列工作： 1） 向分包人交付具备本合同项下分包作业开工条件的施工场地交付要求为：发包人提交的施工场地所具有的实际条件； 2） 向分包人提交施工用水、电源； 3） 向分包人提供相应的
4、工程地质和地下管网线路资料； 4） 向分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置。 7.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标。审核分包人的季、月施工计划、物资需用量计划。监督分包人对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、试验化验等控制措施的实施。 7.4 负责组织工程技术交底，组织图纸会审，负责验收测量定位、沉降观测。 7.5 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备和合同规定的由承包人所提供的施工机械设备。 7.6 按本合同约定，向分包人支付工程款。 7.7 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 7.8 负责分部、分项工程施工方案的审批。 7.9按照地方法规及
5、业主要求对施工现场管理、工程质量、工程进度、安全生产、文明施工等各项工作进行规范管理。 7.10负责办理与发包人合同履约工程中的洽谈、签证及工程进度报表及工程结算。 8 分包人义务 8.1熟悉总包合同中相关工程质量、进度、安全文明施工等相关的要求，对 本分包合同范围内的工程质量、进度、安全、文明施工等向工程承包人负责。应组织良好的施工设备和具有相应岗位证书的熟练工人投入工作，不得将分包范围内的工作再分包。未经承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系，自觉遵守法律法规及有关规章制度。 8.2 分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前5天提交下月 施工计划，并按阶段工期要求
6、的提交阶段施工计划，必要时按承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经承包人批准后严格实施。 8.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心 组织施工，确保工程质量达到约定的标准。科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期。加强安全教育，建立满足项目需要的安全管理体系配备相应的人员，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及
7、各种罚款。 8.4自觉接受承包人及有关部门的管理、监督和检查，接受工程承包人随时 检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。与现场其他单位协调配合，照顾全局。 8.5按承包人统一规划堆放材料、机具，按承包人标准化工地要求设置标示 牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。 8.6按时提交报表、原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收等有 关的相关工作。 8.7做好施工场地周围建筑、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护 工作，因分包人责任发生损坏分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。 8.8妥善保管合理使用承包人提供或租赁给分包人使用的机具
8、、周围材料及 其他设备。 8.9除非本合同另有约定，分包人应对其作业内容的实施、完工负责，分包 人承担并履行总包合同约定的、与分包作业有关的所有义务及工作程序。 8.10分包人的其它义务：分包人应严守承包人商业秘密，严格按照承包人 在本工程中给予分包人的临时“建制”名称统一口径对外。分包人不得将本专业分包合同传递与第三方以及向第三方泄漏本专业分包合同内容。不得向第三方（包括发包人）透露双方的隶属关系。如果分包人违背本条款因此给承包人造成直接经济利益和社会效益损害的，承包人将有权不予分包人就本工程作任何结算并将其清除出场，并由分包人承担一切责任。 分包人应对施工图纸保密，不得向第三方提供本工程施
9、工图纸内容，施工完后应将全部图纸（包括因施工已损坏的图纸）交还承包人。 分包方现场必须配备生产、技术、质量、预算、设材和专职安全等相应管理人员，所有人员必须持有相应主管部门颁发的行业上岗资格证书，现场负责人、技术负责人等必须驻现场。配合承包人及发包人办理各类证照并提供相应人员资格证书。 前期生活临建和生产临建设施均由分包人支付。承包人前期修建的生活临建及生产临建费用由双方核定后由分包人向承包人支付。 分包方在签定本工程合同之日起，分包方向承包方缴纳50万元工程抵押金，以备民工工资发放及工程质量、进度、安全文明施工保证。 工程施工现场道路硬化等现场标化布置由分包方负责。 分包方进入施工现场后，按
10、照相关部门要求应购买的工程保险，费用由分包方自行负责。前期由承包人支付的该费用由分包人向承包人支付。 9 安全施工与检查 9.1分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由分包人承担。 9.2承包人应对其在施工现场的工作人员进行安全教育。对进入特殊环境进行作业的人员要进行培训。承包人不得要求分包人违反安全管理规定进行施工。 10 安全防护 10.1分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施
11、工时，施工开始前应向承包人提供安全防护措施，经工程承包人审批后实施。 10.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全措施，经承包人审批后实施。 10.3分包人在施工现场内使用的安全保护用品如工作服、安全帽、安全带及其他保护用品应符合工程承包人的统一规定，如分包人需要时应由分包人提供使用计划，经承包人批准后由承包人统一采购，费用由分包人承担。 11 事故处理 分包人在执行分包合同中如发生死亡、重大伤亡事故时，分包人应立即上报承包人和分包人的上级部门，同时按国家有关法律、法规对事故进
12、行处理。分包人承担因此带来的一切经济损失。 12 保险 12.1 分包人必须为从事作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费用。 12.2 保险事故发生时，分包人和承包人有责任采取必要的措施，防止和减少损失。 13 材料、构配件的供应管理 13.1 本工程中施工中所分用的材料、机具设备等均由分包人负责提供和组织。（商品砼由承包人提供，费用按照进度使用量在向分包人的进度款中按实扣除）13.2包人应在接到图纸后10天内，向承包人提交材料。构配件供应计划，经确认后，承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付。需要分包人运输、卸车的，分包人必须及时进行。如质量、品种
13、、规格、型号不符合要求，分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。 13.3分包人应合理妥善保管、合理使用承包人供应的材料、构配件，因保管不善发生丢失、损坏，分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。 13.4分包人应合理使用工程材料，将消耗水平控制在双方协商的范围之内。未经承包人许可，不得将工程材料用于施工措施或手段用料。严禁以任何名义变卖工程材料或工程废料。 14 分包工程价格 14.1 分包工程价格采用下列方式中的第 4） 项计算： 1）固定总价； 2）不同工程的劳务单价，按确认的工时计算； 3）不同工作综合单价，按确认的工程量计算； 4）其它方式：分包人必须确保该项目
14、总赢利不低于12%。凡低于12%的利润差额由分包人足额补足。当项目总赢利大于12%的部分归分包人。（本合同中指的盈利率标准为承包人纯利润，即扣除营业税（3.34%）和企业所得税（1%）后的利润） 15 阶段核算和进度报表及进度款 15.1 阶段核算：分包人在该项目中应严格按照承包人要求进行阶段核算，及基础、主体、装饰三大阶段进行成本核算。分包人应确保该项目在基础阶段盈利13%以上，在主体阶段盈利12%以上，装饰阶段盈利12%以上。最终确保总共盈利不低于12%以上。若在承包人的三大阶段核算中，基础阶段没有达到承包人确定的盈利指标，则承包人有权与分包人解除合同，且与计划盈利目标的差额由分包人补足。
15、 15.2进度款收取：分包人应积极主动配合承包人按照合同条款向发包人收取施工进度款。在每月向发包人申报进度款的额度，应确保大于发包人实际预算额的20%以上，并确保真实回收额至少大于实际预算额的5%及以上。分包人应采取一切可能的措施确保每月的进度款按实高效地回收到承包人。 16 工程进度款支付 本工程无预付款，分包人自行带资施工至承包人与发包人合同约定的施工进度。承包人向发包人收取进度款到第一笔进度款时，承包人向分包人支付第一笔工程款，支付金额为：收回的进度款扣除12%的利润和税收及企业所得税和承包方供的砼款。以后收回的进度款按此标准支付。 承包人在发包人处收回进度款和工程结算款后7日内向分包人
16、支付工程进度款。 当承包人向发包人收取完最后一笔进度款向分包人支付后，剩余的工程款待与发包人结算完毕后再按照第14条第4条标准支付工程款。 17 施工机具、周转材料供应 17.1分包人应优先租赁承包人的机具设备，租赁费用和租赁费支付参照市场情况。 17.2分包人提供租赁给分包人作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后使用，保证施工需要。 17.3承包人提供给分包人的施工机具、周转材料退还，如有损坏、丢失分包人负责赔偿。 18 施工变更 18.1施工中如发生对原工作内容进行变更，承包人应及时以书面形式向分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。分包
17、人按照承包发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更： 1）更改工程有关部分的标、基线、位置和尺寸； 2）增减合同中约定的工程量； 3）改变有关的施工时间和顺序； 4）其他有关工程变更需要的附加工作。 18.2因分包人自身原因导致的工程变更，分包人无权要求追加费用。 19 施工验收 分包人应确保所完成施工的质量，应符合总包合同约定和承包人约定的质量标准。分包人施工完毕，应向承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；承包人应当在收到发包人的上述报告后7天内对分包人施工成果进行验收，验收合格或者承包人在上述期限内未组织验收的，视为分包工队已经完成了本合同约定工作。但承包人与发包人之间的隐蔽工程验收
18、结果或竣工验收结果表明分包人施工质量不合格时，分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的承包人的相关损失。 20 施工配合 20.1分包人应配合承包人对其工作进行的初步验收，以及承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及分包人工作内容、施工场地的检查。隐蔽工程验收及工程竣工验收。承包人或施工场地内第三方的工作必须分包人配合时，分包人应按工程承包人的指令予以配合。 20.2分包人按约定完成作业，必须由承包人或施工场地内的第三方进行配合时，承包人应配合分包人工作或确保分包人获得该第三方的配合。 22 违约责任 22.1当发生下列情况之一时，分包人或承包人应承担违约责任： 1）分包人因自
19、身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付2021元/天的违约金；累计总额不超过合同的2%。 2）分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，分包人应向工程承包人支付结算总价2%的违约金； 3）分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，承包人可根据项目管理的规定要求分包人交纳相应的违约金。 4、承包人不履行支付工程进度款和工程结算款时，向分包人支付违约金。违约金比例为应支付款的2%/月。 4）双方约定的其他条件：无 22.2分包人承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 23 索赔 23.1承包人根据总包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，分包人应予以积
20、极配合，保存并出示相应资料，以便承包人能遵守总包合同。 23.2在作业实施过程中，如分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况出现，则承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。 24 争议 24.1承包人和分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，向承包人所在地的人民法院起诉。 24.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果： 1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同； 2）调解要求停止合同工作，且为双方接受； 3）法院要求停止合同工作。 25 合同
21、终止、合同份数 25.1双方履行完合同全部义务，分包人向工程承包人交付作业成果，并经工程承包人、发包人、主管部门等验收合格后，承包人向分包人的工程款支付完毕，本合同终止。 25.2本合同正本2份，具有同等效力，由工程承包人和分包人各执1份；本合同副本4份，工程承包人执2份，分包人执2份。 26 补充条款 26.1税金：营业税及附加、企业所得税由承包人负责缴纳。 26.2保函及民工保证金：本工程的民工保证金按照相应标准由分包人向承包人缴纳。 26.3分包人不得以承包人及承包人项目部的名义在外签订各类合同。分包人不得私自雕刻承包人及承包人项目部公章。 26.4 承包人每次向分包人支付工程款时，分包
22、人应提供相应等额的正规发票。发票应按照材料款、人工费等进行按要求配置。 26.5 分包人负责到建设主管部门办理相应的备案手续并承担相应费用。 27 合同生效 合同订立时间：20*年5月30日 合同订立地点： 本合同及附件双方约定双方签字盖章后生效。 承包人：（公章） 分包人：（公章） 住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 时间： 时间： 建筑工程劳务分包合同（二） 项目部委托代理人： （以下简称为甲方） 劳务分包人： （以下简称为乙方） 根据现场施工需求，甲乙双方本着平等、互利、诚信的原则，鉴于甲方 同意将 工程交予乙方施工，双方就劳务分包事项协商达成一致，订
23、立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、分包范围及内容和方式： 四、施工要求： 1、施工前乙方必须严格遵守项目部的技术交底，按图施工，保质保量按期完成。 2、对所有的施工人员要进行思想安全教育，进入工地上架衣帽整齐，一慢、二看、三上架。坚决拒绝打架斗殴事件。所发生的伤亡事故由甲方协调处理。 五、住宿由甲方负责。 六、付款方式： 由工程开工之日起：1、每栋外墙抹灰完成后付 元。 2、每栋外砖贴完后付 元。 3、每栋楼顶外架拆完后付 元。 4、剩余款项工程完验收后一个月内全部付清。 七、 本合同一式三份，甲乙双方各持一份，一份公司存档。 本合同自双方签字之日起，具同等法律效力。合同事项履行
24、完毕自行失效。 甲方（签字） 乙方（签字） 年 月 日 建筑工程劳务分包合同（三） 工程总承包单位：四川荣鑫建筑工程有限公司（以下简称甲方） 劳务分包单位：中江县力源劳务有限公司（以下简称乙方） 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工程概况 工程名称： 欧洲花园二期工程 工程规模： 60000平方米 工程地点： 中江县回龙路口 分包范围：实行场内人工包干，以施工图和招标文件确定的工程内容为准。 2、分包工作期限 以总承包合同约定的工程期限为准。 3、质量标准 按总
25、包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必须达到质量评定合格等级。 4、项目经理 4.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ，职务：项目经理。 4. 2乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为 ，职务：现场负责人。 5、甲方义务 5.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责； 5.2负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收； 5.3统
26、筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地； 5.4按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要； 5.5按本合同约定，向乙方支付劳动报酬； 7、乙方义务 7.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 7.2严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施
27、工安全；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 7.3自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局； 7.4做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款； 7.5妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用
28、的机具、周转材料及其他设施； 7.6乙方应为下属职工办理职工社保、职工福利及各种社会保险，并支付费用； 7.7乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。 7.8除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。 8、安全施工 8.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格执行有关安全文明生产管理规定，负责对现场施工作业人员进行安全教育，负责现场施工的安全管理，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。 8.2甲方应为现场施工作业人员办理意外伤害保险，支
29、付保险费用；乙方因为现场施工作业人员办理工伤保险，并支付保险费用；施工现场内需用的安全防护用品，由乙方提供使用计划，甲方负责按使用计划及时组织供应。 8.3甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。如因甲方现场管理不当导致安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。 9、材料、设备供应 9.1乙方在接到图纸后，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划，甲方按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付乙方。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。 9.2乙方应与甲方项目都密切配合，搞好材料节约工作，如
30、出现浪费材料现象，甲方项目部有权予以书面警告直至罚款。 10、劳务报酬 10.1本工程采用固定劳务报酬，共计￥2500000.00，大写人民币 贰佰伍拾万元 整。 10.2劳务报酬的支付 甲方收到建设单位拨付的工程款后，按劳务报酬总额占工程总造价比例向乙方支付。 10.3本合同劳务报酬（依据现有施工图确定，结算时按实进行调整）。 10.4甲方与乙方达成的劳务报酬支付方式，不得作为乙方向下属作业人员支付工资的依据，乙方应按有关法规及时支付下属作业人员工资。本工程若发生拖欠工人工资等劳资纠纷，由乙方承担全部责任和费用，概与甲方无关。 11、施工机具、周转材料供应 甲方提供给乙方劳务作业使用的机具、
31、设备性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕、运行良好后交付乙方使用。周转材料、低值易耗材料应按时运入现场交付乙方，保证工程需要。 12、施工变更 l2.1施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方项目经理应提前以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明；乙方按照甲方（项目经理）发出的变更通知及有关要求进行变更。 12.2因变更导致劳务报酬的增加及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延：困变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。 12.3施工中乙方不得对原工程设计进行变更。乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。 12
32、.4因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。 13、施工验收 13.1乙方应确保所完成施工的质量符合本合同约定的质量标准。甲方与发包入对乙方的施工质量进行检查验收，当乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的相关损失。 14、施工配合 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管都门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。 15、其他 15.1甲方未按约定向乙方支付劳务报酬时，按拖欠金额向乙方支付每日万分之四的资金占用费。
33、15.2乙方因自身原因延期交工，应向甲方支付500元天的工期罚款； 15.3违约责任：本合同签定后甲乙双方均应严格执行，不得违约。否则，违约一方除赔偿守约一方的经济损失外，还应向守约一方支付本合同金额10%的违约金。 15.4争议：甲乙双方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，和解、调解不成时，可向有管辖权的人民法院起诉。 15.5合同解除： （1）如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。 （2）如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因
34、造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同。 （3）合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响本合同中约定的结算和清理条款的效力。 15.6本合同自双方签字盖章后后生效，双方履行合同义务完毕付清劳务报酬后终止。 15.7本合同一式肆份，甲、乙双方各执二份，均具同等法律效力。 甲方：中江县力源劳务有限公司 乙方：四川荣鑫建筑工程有限公司 法定代表人： 法定代表人： 年 月 日 年 月 日 合同记载着签订双方的责任和义务，也是维护自身权益的最好保障！在参考了建筑工程劳务分包合同后你收获了些什么吗？如有需要请收藏我，为您准备了更多有关内容，欢迎随时阅读！