《加工协议书(4页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《加工协议书(4页).doc（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、-加工协议书-第 4 页加工协议书 加工协议书 甲方(建设单位)：_ 乙方(施工单位)：_ 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及建筑工程质量监督条例等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守： 一、工程概况： 1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格 2、 略; 3、工程造价：_元/米，施工面积约_米，约合人民币 万元(以实际竣工验收数量为准); 4、付款方式：合同签订生效后，甲方付_%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到_%后，拨付安装工程总价款的 _%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。 二、合同工期： 从拨款之日起至_年_月_日之前完工。如有客观原因
2、引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。 三、甲方责任： 1、如期办理拨款结算; 2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况 进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。 四、乙方责任： 1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现 质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担; 2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生; 3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作， 参加工程验收; 4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款_元 工程质 量不符合规定的负责无偿维修及返工。 五 、质 量 验 收 ： 以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。 六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时， 双方协商解决，协商不成的，依法_ 法院起诉。 七 、合同一式 _份 ，甲、乙双方各 执 _份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。 八、备注 甲方(单位盖章)：_ 乙方(单位盖章)：_ 甲方代表签字：_ 乙方代表签字：_