《2022年浙江省二级建造师深度自测提分卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年浙江省二级建造师深度自测提分卷.docx（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年二级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 注册建造师执业管理办法（施行）规定，机电工程中，冶炼专业工程范围包括烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、煤气工程、建材工程（）工程。2010A.动力站安装B.起重设备安装C.工业炉窑安装D.制氧【答案】 D2. 【问题】 符合土钉墙施工质量要求的是（ ）。A.土钉成孔孔深允许偏差70mmB.一次喷射混凝土厚度不宜小于40mmC.喷射混凝土达到设计强度100%后方可施工下层土钉D.土钉成孔孔距允许偏差200mm【答案】 B3. 【问题】 根据公路建设市场信用信息管理办法 ， 下列说法正确的是（
2、）A.公路施工企业的投标行为由政府相关部门负责评价B.联合体有不良履约行为，联合体各方均按相应标准扣分C.某企业信用评分为80分，属于A级信用等级D.自有设备的基本状况不属于从业单位的基本信息【答案】 B4. 【问题】 用于粘层油的沥青不宜采用（ ）。A.慢凝液体石油沥青B.改性乳化沥青C.中裂乳化沥青D.中凝液体石油沥青【答案】 A5. 【问题】 桥梁基础采用钻孔灌注桩时，护壁泥浆是从上向下流动，孔壁坍塌的可能性较大，这种钻孔方法称为（ ）。A.冲击钻孔法B.正循环回转钻孔法C.反循环回转钻孔法D.旋挖钻机钻孔法【答案】 C6. 【问题】 路面基层人工拌合施工时，当已整平材料含水率过小时，应
3、在土层上洒水闷料，下列不符合相关规定的是（）。A.采用高效率的路拌机械时，闷料时宜一次将水洒够B.采用普通路拌机械时，闷料时的洒水量宜较最佳含水率高23个百分点C.中粒和粗粒材料可视其中细粒材料的含量，缩短闷料时间D.对综合稳定材料，应先将石灰和土拌合后一起闷料【答案】 B7. 【问题】 (2021年4月贵州)不属于工业管道管道的组成件（）A.管道B.法兰C.卡环D.管子【答案】 C8. 【问题】 关于屋面防水水落口做法的说法，正确的是（ ）。A.防水层贴入水落口杯内不应小于30mm，周围直径500mm范围内的坡度不应小于3%B.防水层贴入水落口杯内不应小于30mm，周围直径500mm范围内的
4、坡度不应小于5%C.防水层贴入水落口杯内不应小于50mm，周围直径500mm范围内的坡度不应小于3%D.防水层贴入水落口杯内不应小于50mm，周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%【答案】 D9. 【问题】 （2020年真题）关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是( )。A.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出C.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人不得就该纠纷再行申请仲裁，只能向人民法院起诉D.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决【答案】 D10. 【
5、问题】 设计无明确要求时，模板的拆除顺序正确的是（）。A.从上而下B.先支的先拆C.先拆承重模板D.后拆非承重模板【答案】 A11. 【问题】 （2021年第2批真题）下列项目施工质量成本中，属于外部质量保证成本的是（ ）。A.编写施工项目质量工作计划发生的费用B.根据业主要求进行的特殊质量检测试验的费用C.例行的重要工序试验、检验的费用D.为运行质量体系达到规定的质量水平所支付的费用【答案】 B12. 【问题】 （2020年真题）机电工程项目成本控制的方法中，属于施工准备阶段控制的是（ ）。A.成本差异分析B.施工成本核算C.优化施工方案D.注意工程变更【答案】 C13. 【问题】 下列关于
6、土石路堤填筑要求的叙述中，不正确的是（ ）。A.土石路堤不得倾填B.边坡码砌与路堤填筑宜基本同步进行C.土石混合材料最后一层的压实厚度应小于150mmD.土石混合料来自不同料场，其岩性和土石比例相差大时，宜分层或分段填筑【答案】 C14. 【问题】 （2019年真题）根据标准施工招标文件，关于暂停施工的说法，正确的是（ ）。A.发包人原因造成暂停施工，承包人可不负责暂停施工期间工程的保护B.因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时，承包人可以先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求C.施工中出现意外情况需要暂停施工的，所有责任由发包人承担D.由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求延长
7、工期和（或）增加费用，但不得要求补偿利润【答案】 B15. 【问题】 气象水文资料是()给施工单位，并保证真实，准确，完整。A.勘察单位B.建设单位C.气象水文主管部门D.施工单位【答案】 B16. 【问题】 下列关于桥梁模板拆除说法错误的是（ ） 。A.非承重的侧模板一般应在混凝土抗压强度达到2.5Mpa时方可拆除B.移动模架内模中的顶模板应在混凝土抗压强度达到设计强度75%后，方可拆除C.侧模板应在预应力钢束张拉前拆除，底模板及支架应在结构建立预应力后方可拆除D.设计未规定时，现浇混凝土拱圈的拱架，应在拱圈混凝土强度达到设计强度80%后，方可拆除。【答案】 D17. 【问题】 （2021年
8、第2批真题）在合同环境中，施工质量保证体系的作用是（ ）。A.向项目监理机构证明所完成工程满足设计和验收标准要求B.向业主证明施工单位资质满足完成工程项目的要求C.向项目监理机构证明隐蔽工程质量符合要求D.向业主证明施工单位具有足够的管理和技术上的能力【答案】 D18. 【问题】 （2019年真题）根据标准施工招标文件，关于施工合同变更权和变更程序的说法，正确的是（ ）。A.发包人可以直接向承包人发出变更意向书B.承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议C.承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更D.监理人应在收到承包人书面建议后30天内做出变更指示【答案】 B19. 【问
9、题】 （2021年第1批真题）下列纠纷中，属于劳动争议范围的是( )。A.因工伤医疗费发生的纠纷B.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷C.劳动者对职业病诊断鉴定结论的异议纠纷D.农村承包经营户与受雇人之间的纠纷【答案】 A20. 【问题】 关于混凝土的拌制与运输说法，正确的是（）。A.泵送混凝土应选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥等B.粗集料宜采用间断级配，细集料宜采用中砂C.当掺用掺合料较多时，除应满足强度要求外，还应进行钢筋锈蚀及混凝土碳化试验D.混凝土运至浇筑地点后发生离析、严重泌水或坍落度不符合要求时，应废弃【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，
10、选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 压实填土包括（）填土。A.分层压实B.整层压实C.分层夯实D.;整层夯实E.自然压实【答案】 AC2. 【问题】 下列属于矿业工程项目招标承包内容的是（ ）。A.可行性研究工作的招标与承包B.勘察设计的招标与承包C.工程施工的招标与承包D.日常管理的招标与承包E.生产职工培训的招标与承包【答案】 ABC3. 【问题】 钻孔灌注桩施工中，钻孔的（）直接关系到成孔质量，是钻孔桩成败的关键。A.直径B.深度C.孔位D.孔形E.沉淀土厚度【答案】 ABD4. 【问题】 当采用沥青混凝土面层时，在下列情况中，应浇洒透层沥青的是（ ）。A.多层热拌沥青混合料的上层
11、铺筑前，下层沥青层被污染B.与新铺沥青混合料接触的路缘石、检查井侧面C.旧沥青面层上加铺沥青层D.级配砂砾、级配碎石基层E.水泥、石灰等无机结合料稳定土【答案】 D5. 【问题】 勘察、设计、安全评价、监理单位具有乙级资质，且施工单位具有总承包三级以上的资质，可承包(）尾矿库建设项目。A.一等B.二等C.三等D.四等E.五等【答案】 D6. 【问题】 用于公路路基的填料应满足的要求有（ ）。A.压实容易B.强度高C.挖取方便D.密度高E.水稳定性好【答案】 ABC7. 【问题】 关于矿业工程合同变更的说法，正确的是()。A.当合同一方认为条件不合适时，可以进行合同变更B.合同变更的内容不能违法
12、C.合同变更的内容不能违反原合同D.合同变更成立并不完全取消原来的债权、债务关系E.合同变更必须在合同履行开始前进行【答案】 BD8. 【问题】 按照工程造价构成划分，属于措施项目费的有（）。A.工程定位复测费B.环境保护费C.二次搬运费D.矿产资源补偿费E.井筒地质检查钻探费【答案】 ABC9. 【问题】 为避免沥青混凝土材料离析，在装料过程中应采取的措施是（）。A.车厢装料顺序前中后B.减少堆料高度C.XXD.XXE.XX【答案】 AB10. 【问题】 关于立井井筒的施工吊盘，说法正确的有（）。A.吊盘圈梁必须为一根完整的闭合圆弧梁B.吊盘的主梁必须为一根完整的钢梁，且两根主梁应尽量对称布
13、置C.吊盘上应设置井筒测量孔D.吊盘上安置的各种施工设施应尽量均衡布置E.吊盘一般采用提升机悬吊【答案】 BCD11. 【问题】 喷射混凝土强度检测的常用方法有()。A.喷大板预留试样法B.现场搅拌预留试样法C.现场取芯法D.回弹检测法E.拔出试验法【答案】 AC12. 【问题】 无机结合料稳定基层接缝和调头处的处理，以下（ ）施工要求是正确的。A.同日施工的两工作段的衔接处，应采用搭接B.前一段拌和整形后，留 13m 不进碾压C.后一段施工时，前段留下未压部分，应再加水泥重新拌和，并与后一段一起碾压D.每天最后一段末端应按施工缝处理E.必须分两幅施工时，纵缝必须斜接【答案】 ACD13. 【
14、问题】 桥梁附属设施包括(?)。A.桥面系B.伸缩缝C.桥头搭板D.锥形护坡E.支座系统【答案】 ABCD14. 【问题】 采用喷射井点进行基坑井点降水时，其井点管的平面布置方式可采用()。A.单根B.单排C.双排D.四角E.环形【答案】 BC15. 【问题】 当下山巷道施工工作面遇到积水需要排出时，宜采用()排水。A.潜水泵B.风泵C.喷射泵D.卧泵和临时水仓E.潜水泵配吊桶【答案】 ABCD16. 【问题】 引起路基边坡病害的主要原因是（）。A. 边坡二期贴补B. 路基基地存在软土且厚度不均C. 未处理好填挖交界面D. 纵坡大运12%的路段采用纵向水平分层法填筑施工E. 路基处于陡峭的斜坡
15、上【答案】 ABC17. 【问题】 关于巷道支护施工的说法，正确的有（）。A.巷道围岩破碎、地压较大时,应采取复合支护方式B.倾斜巷道金属支架架设时应有迎山角C.金属支架采用前探梁作为临时支护，支架顶梁放置在前探梁下，并用背板背实D.临时支护必须紧跟工作面，严禁“空顶作业E.采用风动凿岩机钻孔安装临时护顶锚杆【答案】 ABD18. 【问题】 冬期施工开挖路堑表层冻土可采用的方法有（）。A.爆破法B.机械破冻法C.日光暴晒法D.热水开冻法E.深孔破冻法【答案】 ABCD19. 【问题】 下列关于路基工程石方施工安全要求说法正确的有（ ）。A.禁止由一人同时搬运炸药和雷管B.在同一爆破网路上必须使
16、用同厂、同型号的电雷管C.爆破时，应点清爆破数与装炮数量是否相符D.撬棍的高度不超过人的肩部，可将棍端紧抵腹部施力E.安排足够的人员防止人、畜或车辆在警戒区内通行【答案】 ABC20. 【问题】 一级建造师矿业工程的建造内容包括（ ）。A.立井 B.矿区公路和隧道 C.桥梁D.输发变电 E.矿山机电设备安装【答案】 AB三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。承包合同约定,本工程实行包工包料承包,合同工期180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件：事件一：按照合同约定,总承包单位应在8月1日交出施工场地,但由于总承
17、包单位负责施工的主体结构没有如期完成,使幕墙开工时间延误了10d。事件二：幕墙公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板，考虑该生产厂具有与本工程规模相符的幕墙安装资质，幕墙公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。总承包单位提出异议,要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同。事件三:对办好隐蔽工程验收的部位,幕墙公司已进行封闭,但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑,要求重新检验。事件四:工程竣工验收前,幕墙公司与发包人签订了房屋建筑工程质量保修书保修期限为一年。【问题】1.事件一中,幕墙公司可否要求总包单位给予工期补偿和赔偿停工损失为什么2.事件二中,总承包单位要求幕墙公司解除铝
18、塑复合板安装合同是否合理为什么3.事件三中,幕墙公司是否可以因这些部位已经进行过隐酸工程验收而拒绝重新检验为什么重新检验的费用应由谁负责4.事件四中,指出房屋建筑工程质量保修书中保修期限的错误,说明理由并修正保修期限。【答案】1.可以。理由:合同法第283条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失，所以幕墙公司的要求是合理的。2.合理。理由：因为幕墙公司是分包单位，建设工程质量管理条例禁止分包单位将其承包的工程再分包。幕墙公司与铝塑复合板生产单位签订的安装合同属于违法分包合同，应予解除。3.不可以。理由：
19、建设工程施工合同（示范文本)通用条款规定:“无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新覆盖或修复”。如果重新检验合格，费用应由发包人承担并相应顺延工期；检验不合格，费用和工期延误均应由承包人负责。4.幕墙属于装修工程，房屋建筑工程质量保修办法规定，其最低保修期限为2年。幕墙工程又有外墙面的防渗漏要求，对于它的防渗漏，最低保修期限为5年。本工程保修书约定的保修期限错误。正确保修期限：按照房屋建筑工程质量保修办法规定，本工程保修期限应为2年。墙面防渗漏保修期限应为5年。2. 某河道治理工程包括河道疏浚和新建泵站，泵站采用正向进水方式布置
20、于某河道堤后，区域涝水由泵站抽排后通过压力水箱和穿堤涵洞进入河道，涵洞出口设排洪闸挡洪。该河道汛期为每年6-9月份。本工程施工期为19个月，2017年11月-2019年5月。施工中发生如下事件：事件一：施工前，施工单位对进场的钢筋、水泥和止水橡皮等原材料进行了取样检验。事件二：在导流设计前，施工单位在围堰工程位置进行了补充地质勘探，支付勘探费3万元。施工单位按程序向监理单位提交了索赔通知意向书和索赔申请报告。索赔金额为3.2万元（含勘探费3万元，利润0.2万元）。事件三：泵站进水池左侧重力式混凝土翼墙为前池及进水池分部工程中的一个单元工程。施工完成后，经检验，该翼墙混凝土强度未达到设计要求，经
21、设计单位复核，不能满足安全和使用功能要求，决定返工重做，导致直接经济损失100万元。返工重做后，该单元工程质量检验符合优良等级标准，被评定为优良，前池及进水池分部工程质量经检验符合优良等级标准，被评定为优良。事件四：河道疏浚施工过程中，疏浚单元工程质量验收评定如下表所示。问题：1.指出事件一中钢筋检验时取样的方法。2.事件二中，施工单位可以获得索赔费用是多少？并说明理由。3.根据水利水电工程施工质量检验与评定规程（SL176-2007），分别指出事件三中单元工程和分部工程质量等级评定结果是否正确，并简要说明理由。【答案】1.检验时以60t同一炉（批）号、同一规格尺寸的钢筋为一批。随机选取2根经
22、外部质量检查和直径测量合格的钢筋，各截取一个抗拉试件和一个冷弯试件进行检验。钢筋取样时，钢筋端部要先截去500mm再取试样。2.施工单位可以获得索赔的费用是零。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。3.该单元工程质量等级评定为优良，正确；因为全部返工重做的，可重新评定质量等级。该分部工程质量等级评定为优良，不正确；因为该分部工程发生过质量事故，不能评为优良。4.A：主控项目；B：一般项目；C：合格；10100.08100.01995.01890.0100.0最小为90.0。3. 某新建钢筋混凝土框架结构工程，地下二层，地上十五层，建筑总高58m，玻璃幕墙外立
23、面，钢筋混凝土叠合楼板，预制钢筋混凝土楼梯。基坑挖土深度为8m，地下水位位于地表以下8m，采用钢筋混凝土排桩+钢筋混凝土内支撑支护体系。层面为现浇钢筋混凝土板，防水等级为级，采用卷材防水。在履约过程中，发生了下列事件：事件一：监理工程师在审查施工组织设计时，发现需要单独编制专项施工方案的分项工程清单内只列有塔吊安装拆除、施工电梯安装拆除、外脚手架工程。监理工程师要求补充完善清单内容。事件二：在主体结构施工前，与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施，现场监理机构要求修改施工组织设计，重新审批后才能组织实施。事件三：施工中，施工单位对幕墙与各楼层楼板件的缝隙防火隔离处理进行了检查
24、：对幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能、平面变形性能等有关安全和功能检测项目进行了见证取样或抽样检验。【问题】1.事件一中，按照危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建办质201831号）规定，本工程还应单独编制那些专项施工方案2.除了事件二中国家标准发生重大修改的情况外，还有哪些情况发生后也需要修改施工组织设计并重新审批3.事件三中，幕墙工程中有关安全和功能的检测项目有哪些【答案】1.还应单独编制专项施工方案的有：（1）深基坑工程：开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；（2）模板工程及支撑体系高度大于50m及以上的建筑幕墙安装工程2.施工组织设计修改并重
25、新审批的情况：主要施工方法有重大调整；主要施工资源配置有重大调整；工程设计有重大修改；施工环境有重大改变。3.检测项目：1）硅酮结构胶的相容性试验和剥离粘结性2）幕墙后置埋件和槽式预埋件的现场拉拔力3）幕墙的耐风压性能、气密性、水密性及层间变形性能4. 背景资料：某高速公路设计车速120kmh，路面面层为三层式沥青混凝土结构。施工单位为某一大型公路专业施工企业，设施精良，技术力量雄厚。为保证工程施工质量，施工时作了如下控制：(1)选用合格的石料进行备料，严格对下承层进行清扫，并在开工前进行试验段铺筑。(2)沥青混合料的拌合站设置试验室，对沥青混合料及原材料及时进行检验，拌合中严格控制集料加热温
26、度和混合料的出厂温度。(3)根据拌合站的产量、运距，合理安排运输车辆，确保运输过程中混合料的质量。(4)设置两台具有自动调节摊铺厚度及找平装置的高精度沥青混凝土摊铺机梯进式施工，严格控制相邻两机的间距，以保证接缝的相关要求。(5)主要压路机械采用两台双轮双振压路机及两台16t胶轮压路机组成，严格控制碾压温度及碾压重叠宽度。(6)纵缝采用热接缝，梯进式摊铺，后摊铺部分完成，立即骑缝碾压，以除缝迹，并对接缝作了严格控制。问题：1沥青混合料铺筑试验段的主要目的是什么?2若出厂的混合料出现白花料，请问在混合料拌合中可能存在什么问题?3混合料的运输中应注意的主要问题是什么?4沥青混合料摊铺过程中，为什么
27、应对摊铺温度随时检查并作好记录?【答案】P67-831试验段铺筑的主要目的有两个。一是为控制指标确定相关数据，如：松铺系数、施工工艺、机械配备、人员组织、压实遍数等；二是检验相关技术指标，如：压实度、沥青含量、矿料级配、沥青混合料马歇尔试验各项技术指标。2出厂时混合料出现白花料，沥青没拌均匀；沥青用量过少面造成的露出石子的白色；拌和时间偏少；矿粉量过多等。3沥青混合料运输应注意的问题是：保持车厢干净并涂防粘薄膜剂，运输时必须覆盖篷布以防雨水和热量损失。4沥青混凝土路面施工中压实度是一重要控制指标，温度低是造成压实度不足的原因之一，随时检查并做好记录是保证沥青路面压实度的重要手段之一。5碾压进行
28、中压路机的运行应均匀，不得中途停留、转向或制动；也不能随意改变碾压速度；不允许在新铺筑路面上停机、加油、加水。6首先用3m直尺检查端部平整度，不符合要求时，垂直于路中线切齐清除。清理干净后在端部涂粘层沥青接着摊铺。摊铺时调整好预留高度，接缝处摊铺层施工结束后再用3m直尺检查平整度。横向接缝的碾压先用双轮双振压路机进行横压，碾压时压路机位于已压实的混合料层上，伸入新铺层的宽为150mm，然后每压一遍向铺混合料方向移动150200mm，直至全部在新铺层上为止，再改为纵向碾压。5. 某大型引调水工程施工投标最高限价3亿元，主要工程包括水闸、渠道及管理设施等，招标文件按照水利水电工程标准施工招标(20
29、09版)编制，建设管理过程中发生如下事件：事件一：招标文件有关投标保证金的条款如下：条款1：投标保证金可以银行保函方式提交，以现金或支票方式提交的,必须从其基本账户转出；条款2：投标保证金应在开标前3天向招标人提交；条款3：联合体投标的，投标保证金必须由牵头人提交；条款4：投标保证金有效期从递交投标文件开始，延续到投标有效期满后30天止；条款5：签订合同5个工作日内，招标人向未中标的投标人退还投标保证金和利息，中标人的投标保证金和利息在扣除招标代理费后退还；事件二：招标阶段，初设批复的管理设施无法确定准确价格，发包人以暂列金额600万方式在工程量清单中明标列出，并说明若总承包单位未中标，该部分
30、适合分包管理。合同实施期间，发包人对管理设施公开招标，总承包单位参与投标，但未中标，随后发包人与中标人就管理设施签订合同；事件三：承包人已按发包人要求提交履约保证金，合同支付条款中，工程质量保证金的相关规定如下：条款1：工程建设期间，每月在工程进度支付款中按3%比例预留，总额不超过工程价款结算总额的3%；条款2：工程质量保修期间，以现金、支票、汇票方式预留工程质量保证金的，预留总额为工程价款结算总额的5%，以银行保函方式预留工程质量保证金的，预留总额为工程价款结算总额的3%；【答案】1.条款2投标保证金应在开标前3天向招标人提交不合理；改正：投标保证金同投标文件同时提交，在投标截止前提交；条款
31、4投标保证金有效期从递交投标文件开始，延续到投标有效期满后30天止不合理；改正：投标保证金有效期从投标截止时间开始计算，其有效期与投标有效期一致；条款5签订合同5个工作日内，招标人向未中标的投标人退还投标保证金和利息，中标人的投标保证金和利息在扣除招标代理费后退还不合理；改正：应该是签订合同后5日（5个工作日）内招标人向未中标人和中标人退还投标保证全及同期银行存款利息。2.不妥一：初步设计无法确定准确价格，发包人以暂列金额方式在工程量清单中列出不妥；理由是初步设计无法确定准确价格，发包人应以暂估价方式在工程量清单中列出。不妥二：总承包单位参与投标，但未中标，发包人与中标人就管理设备确定合同。理由是分包管理，应该是总承包单位与中标人签订合同。3.条款1不合理，理由是工程项目按发包人要求提交履约保证金的，在进度支付中不能再扣质量保证金；条款2不合理，理由是工程质量保证金的预留比例上限不得高于工程价款结算总额的3%；条款3不合理，理由是工程质量保修期是通过合同工程完工验收之日起计算。4.（1）承包人对分包项目进行监督和管理的具体内容包括：工程进度、质量、安全、计量和验收等。