《2022年江西省监理工程师自测模拟提分卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年江西省监理工程师自测模拟提分卷.docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 某施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是()A.费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延B.费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延C.费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延D.费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延【答案】 A2. 【问题】 桥梁护网应防雷接地，接地电阻值应小于（ ）A.3B.5C.10D.15【答
2、案】 C3. 【问题】 对于路面基层（底基层）施工阶段的质量控制，石灰土稳定砂砾基层、水泥石灰稳定土基层施工，石灰土稳定砂砾、水泥石灰稳定土基层应在夏季到来之前和夏季组织施工，施工期最低气温应在（）以上。A.0B.3C.5D.10【答案】 C4. 【问题】 采用主体专业系数法进行静态投资估算时，通常采用的计算基数是（ ）。A.工程费用B.设备购置费C.工艺设备投资D.建筑安装工程费【答案】 D5. 【问题】 在施工索赔中，工程师处理索赔的决定()A.承包人必须接受B.不具有强制性的约束力C.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖【答案】 B6. 【问题】 在施工总进度计划编制程序中，关于确
3、定各施工项目的施工时间和顺序时主要考虑的要求说法，错误的是()。A.对某些技术复杂的工序，尽可能安排提前施工B.同一时期施工的项目不宜过多C.主要工种和主要施工机械设备尽可能连续施工D.施工周期较长，可晚些施工【答案】 D7. 【问题】 下列属于招标采购阶段的管理任务和方法的是（ ）。A.根据标准文本编制招标文件和合同条件B.组织做好合同评审工作C.制定完善的合同管理制度和实施计划D.及时进行合同跟踪、诊断和纠偏【答案】 A8. 【问题】 根据九部委的勘察合同的规定，承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除工作的主体是（）。A.发包人B.勘察人C.施工单位D.监理单位【答案】 B9. 【问
4、题】 下列关于社会折现率说法错误的是（）。A.是社会对资金时间价值的估算B.是从整个国民经济角度确定的投资收益率标准C.代表着社会投资所要求的最高收益率D.作为项目经济效益要求的最低经济收益率水平【答案】 C10. 【问题】 下列影响建设工程进度的情况中，属于业主原因的是( )。A.所提供的场地不能满足工程正常需要B.临时停水、停电C.汇率浮动和通货膨胀D.不可靠技术的应用【答案】 A11. 【问题】 关于施工阶段发包人违约处理的表述中，不正确的是（ ）。A.除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义务的情况外，承包人向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为B.发包人收到承包人通知后
5、的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人C.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误D.发包人无需支付承包人暂停施工期间的合理利润【答案】 D12. 【问题】 关于建设工程安全生产管理条例的规定，错误的是（）。A.造成重大安全事故的，终身不予注册B.注册监理工程师未执行法律和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上半年以下C.构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任D.情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册【答案】 B13. 【问题】 根据建设工程监理规范，检查施工单位投入工程的人力、主要设备
6、的使用及运行状况由（）负责。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.总监理工程师代表【答案】 C14. 【问题】 （2019年真题）根据建筑工程施工质量验收统一标准GB 503002013，单位工程完工后，（）组织对工程质量进行竣工预验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】 B15. 【问题】 下列对监理人出具的进度付款证书理解正确的是（ ）。A.视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作B.监理人有权对历次已签发的进度付款证书中的错、漏或重复予以修正C.承包人作出的修正应在本次进度付款中支付或扣除D.承包人作出的修正经与发
7、包人共同复核同意后在本次进度付款中支付或扣除【答案】 B16. 【问题】 （2019年真题）在施工单位的进度计划系统中，依据（）确定施工作业所必需的劳动力、施工机具和材料供应计划。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.施工准备工作计划D.分部分项工程进度计划【答案】 B17. 【问题】 下列资源安排的方式中，目的是寻求工程网络计划资源优化的是（）。A.资源使用量最小条件下的合理工期安排B.资源均衡使用条件下的最短工期安排C.工程总成本最低条件下的资源均衡安排D.工期固定条件下的资源均衡安排【答案】 D18. 【问题】 根据建设工程施工合同（示范文本），除专用合同条款另有约定外，承包人向
8、监理人报送上月20日至当月19日已完成工程量的时间为每月（）日。A.20B.21C.25D.28【答案】 C19. 【问题】 建设单位通过招标方式采购设备时，监理单位的质量控制工作内容是（）A.协助建设单位向中标单位移交必要的技术文件B.考察投标单位并作出考察结论C.确定投标单位初选名单D.确定设备采购合同条款【答案】 A20. 【问题】 建设单位负责采购的主要设备进场后，应由()三方共同进行开箱检查。A.建设单位、供货单位、施工单位B.供货单位、施工单位、项目监理机构C.建设单位、施工单位、项目监理机构D.供货单位、设计单位、施工单位【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，
9、至少两个符合题意)1. 【问题】 根据建设工程监理规范GB/T 50319-2013，关于工程进度控制的具体措施包括的是（）。A.确保资金的及时供应B.严格质量检查和验收，不符合合同规定质量要求的，拒付工程款C.对原设计或施工方案提出合理化建议并被采用，由此产生的投资节约按合同规定予以奖励D.建立多级网络计划体系，监控施工单位的实施作业计划E.协助完善质量保证体系【答案】 AD2. 【问题】 勘察设计招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过（）。A.勘察设计估算费用的1%B.勘察设计估算费用的2%C.勘察设计估算费用的3%D.最多10万元E.最多5万元【答案】 BD3.
10、 【问题】 下列关于价值工程的说法中，正确的有()A.价值工程的性质属于一种思想方法和管理技术B.价值工程的核心内容是对功能与成本进行系统分析并不断创新C.价值工程的目的是最大限度地提高产品功能D.价值工程以满足使用者的功能需求为出发点E.价值工程通常是产品设计部门独自进行的【答案】 ABD4. 【问题】 施工段是用以表达流水施工的空间参数。为了合理地划分施工段，应遵循的原则包括（）。A.施工段的界限与结构界限无关，但应使同一专业工作队在各个施工段的劳动量大致相等B.每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求C.施工段的界限应设在对建筑结
11、构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性D.每个施工段要有足够的工作面，以满足同一施工段内组织多个专业工作队同时施工的要求E.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求，并在每个施工段内有足够的工作面【答案】 BC5. 【问题】 订立建设工程勘察合同时应约定的内容包括（）。A.发包人应提供的资料B.勘察现场交通情况C.发包人义务D.勘察依据E.勘察人义务【答案】 ACD6. 【问题】 关于工程设计招标方式的说法，正确的有（）。A.依法必须招标的工程设计，对国有资金占控股地位的，应当公开招标B.依法必须招标的工程设计，对满足条件的勘察设计单位少于五家的，可以直接发包C.工程设计公开招标的，应当
12、通过国家指定的媒介发布招标公告D.工程设计邀请招标的，应当邀请五个以上单位参加投标E.依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂的，可以邀请招标【答案】 AC7. 【问题】 下列选项中，属于设计准备阶段工作内容的有()。A.提供设计基础资料B.确定规划设计条件C.确定合理的初步设计周期D.确定建设工程设计进度控制总目标E.选定设计单位、商签设计合同【答案】 AB8. 【问题】 对于斜拉桥施工质量要求，以下说法正确的有（）。A.若拉索护套出现开裂.漏水.渗水应及时处理B.对因钢索.锚具损坏而超出安全限值的拉索应及时进行更换C.对索力偏离设计限值过大的拉索进行索力调整D.拉索的更换，应对各方案技术经济
13、的合理性进行分析比选，确定安全.简便的施工方案E.完工后必须对全桥斜拉索的索力和主梁高程进行测定，检验换索效果，并作为验收的依据【答案】 ABD9. 【问题】 项目监理机构编制的工程质量评估报告应包括的内容有()。A.工程参建单位B.工程质量验收情况C.竣工验收情况D.监理工作经验与教训E.工程质量事故处理情况【答案】 AB10. 【问题】 根据标准施工招标文件中的通用合同条款，属于施工期间“不利物质条件”的有（）。A.不可预见的自然物质条件B.不可预见的非自然物质障碍C.突发性重大疫情D.恶劣的气候条件E.不可预见的污染物【答案】 AB11. 【问题】 为完成施工阶段造价控制任务，项目监理机
14、构需要做好的工作包括（ ）。A.检查施工机械和机具质量B.审核施工单位提交的工程结算文件C.检查工程材料、构配件、设备质量D.审查确认施工总包单位及分包单位资格E.协助建设单位按期提交合格施工现场，保质、保量、适时、适地提供由建设单位负责提供的工程材料和设备【答案】 B12. 【问题】 建设工程目标控制的组织措施包括()。A.确定建设工程发包组织管理模式B.明确目标控制人员的任务和职能分工C.落实口标控制机构与相关人员D.改善目标控制工作流程E.时技术方案组织技术经济分析论证【答案】 BCD13. 【问题】 与传统贷款方式相比较，项目融资的特点有（ ）。A.信用结构多样化B.融资成本较高C.可
15、以利用税务优势D.风险种类少E.属于公司负债型融资【答案】 ABC14. 【问题】 下列关于工程费用监理作用的说法正确的有（）。A.控制施工“合同价格”的核心环节B.质量控制的重要辅助手段C.安全控制的重要辅助手段D.进度控制的重要辅助手段E.保护承包人合法权益的重要途径【答案】 ABD15. 【问题】 可行性研究阶段编制投资估算与编制设计概算是相同的有（ ）等。A.组成内容B.项目划分C.费用构成D.编制方法E.计算标准【答案】 ABC16. 【问题】 资格审查报告一般包括（）。A.投标单位资质B.基本情况和数据表C.补正事项纪要D.评分比较一览表的排序E.资格审查委员会名单【答案】 BCD
16、17. 【问题】 下列选项中，属于设备运杂费的有（）。A.运费和装卸费B.设备原价中未包括的包装和包装材料费C.供销部门手续费D.增值税E.采购与仓库保管费【答案】 ABC18. 【问题】 下列属于实际费用法特点的是（）。A.比总费用法复简单，宜实施B.反映实际情况，合理科学C.不能很好的划分双方责任D.应用面较窄E.在逻辑上容易接受【答案】 B19. 【问题】 合同约定计量的项目包括（）。A.清单外的工程细目B.清单中的工程细目C.合同文件中约定的项目D.工程变更项目E.合同文件外约定的项目【答案】 BCD20. 【问题】 下列关于监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准的说法，正确的有
17、（ ）。A.不解除承包单位对施工进度计划的任何责任和义务B.承包单位不承担任何责任和义务C.监理工程师可以提出建设性意见D.监理工程师可以干预承包单位的进度安排E.监理工程师不可以支配施工中所需要的劳动力、设备和材料【答案】 AC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某工程执行建设工程工程量清单计价规范，分部分项工程费合计28150万元，不含安全文明施工费的可计量措施项目费4500万元，其他项目费150万元，规费123万元，安全文明施工费费率为3%（以分部分项工程费与可计量的措施项目费为计算基数），企业管理费费率为20%，利润率为5%，增值税率为9%，人工费80元/工日，吊车使用费30
18、00元/台班。该工程定额工期为50个月。工程实施过程中发生如下事件：事件1：土方开挖时遇到未探明的古墓，项目监理机构下达了工程暂停令，当地文物保护部门随即进驻施工现场开展考古工作。施工单位向项目监理机构提出如下费用补偿申请：基坑围护工程损失33万元；工程暂停导致施工机械闲置费用7.8万元；受文物保护部门委托进行土方挖掘与清理工作产生的人工和机械费用5.7万元。事件2：施工过程中，建设单位提出某分项工程变更，由此增加用工180工日、吊车12台班、材料费16万元，夜间施工增加费8万元，设备保护费3.5万元。事件3：因工程材料占用施工场地，致使原计划均需使用吊车作业的A、B两项工作的间隔时间由原定的
19、3天增至8天，为此，施工单位向项目监理机构提出补偿5个吊车台班窝工费用的申请。事件4：由建设单位负责采购的一批钢筋进场后，施工单位发现其规格型号与合同约定不符，项目监理机构按程序对这批钢筋进行了处置。问题：1.计算该工程的措施项目费和签约合同价。问题：2.逐项指出事件1中发生的费用是否应给予补偿并说明理由，项目监理机构应批准的费用补偿总额是多少万元？问题：3.针对事件2，计算因工程变更增加的措施项目费用为多少元。问题：4.事件3中，项目监理机构是否应批准施工单位的费用补偿申请？说明理由。问题：5.事件4中，项目监理机构应如何处置该批钢筋？【答案】1.（1）安全文明施工费：（281504500）
20、3%=979.50万元措施项目费：4500979.5=5479.50万元（2）签约合同价：（281504500979.5150123）（19%）=36953.73万元2.（1）基坑围护工程损失33万元应给予费用补偿。理由：未探明古墓原因而导致基坑围护工程损失，是建设单位承担的责任，应予补偿。（2）工程暂停导致施工机械闲置费用7.8万元应给予费用补偿。理由：未探明古墓原因而导致施工机械闲置，是建设单位承担的责任，应予补偿。（3）受文物保护部门委托进行土方挖掘与清理工作产生的人工和机械费用5.7万元不应给予费用补偿。理由：受文物保护部门委托进行的土方挖掘与清理工作，相关的人工与机械费用应由文物保护
21、部门承担。（4）项目监理机构应批准的费用补偿总额：33+7.8=40.80万元3.（1）变更增加的分项工程费用：（18080123000160000）（120%）（15%）=265104元（2）变更增加的安全文明施工费为：2651043%=7953.12元（3）变更增加的措施项目费用：7953.12+80000+35000=122953.12元4.项目监理机构不应批准施工单位的费用补偿申请。理由：当工程材料运至施工现场后，工程材料的堆放、保管以及场内运输都应由施工单位承担。所以工程材料堆放不合理，应该是施工单位的责任，监理单位不应批准费用补偿。2. 某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监
22、理任务，建设单位与甲施工单位按照建设工程施工合同(示范文本)签订了合同。经建设单位同意，甲施工单位选择了乙施工单位作为专业工程分包。工程实施过程中发生了以下事件：事件1：项目监理机构在审查甲施工单位的施工组织设计时，对于脚手架工程认为危险性较大，要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案报送总监理工程师签认。事件2：开工前，专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当，造成建立的施工测量控制网失效，随即向甲施工单位发出了监理工程师通知单
23、。事件3：专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位发出了监理工程师通知单要求整改；在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患，即向乙施工单位签发了工程暂停令，要求对该分部工程停工整改。事件4：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。问题：1指出事件1中脚手架工程专项施工方案编制和报审过程中的不妥之处，写出正确做法。2事件2中专业监理工程师的做法是否妥当?监理工程师通知单中对甲施工单位的要求应包括哪些内容?3事件3中专业监理工程
24、师做法是否妥当。说明理由。4事件4中乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请是否妥当?说明理由。【答案】1事件1中：(1)甲施工单位项目经理部凭以往经验进行安全估算不妥。正确做法：应进行安全验算。(2)甲施工单位项目经理部安排质量检查员兼任施工现场安全员工作不妥。正确做法：应有专职安全生产管理人员进行现场安全监督工作。(3)甲施工单位项目经理部直接将专项施工方案报送总监理工程师签认不妥。正确做法：专项施工方案应先经甲单位技术负责人签认后报送总监理工程师。2事件2中，专业监理工程师的做法妥当。监理工程师通知单中对甲施工单位的要求应包括以下内容：(1)重新建立施工测量控制网；(2)改进保护措施；(
25、3)重新申报。3事件3中：(1)专业监理工程师发现甲施工单位投入的施工机械设备数量偏少时，发出监理工程通知单妥当。(2)专业监理工程师发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患时，签发工程暂停令不妥。理由：专业监理工程师无权签发工程暂停令，专业监理工程师向总监理工程师报告，由总监理工程师在征得建设单位同意后，因为乙施工单位是分包单位，所以应向甲施工单位发出工程暂停令。4事件4中，乙施工单位向项目监理机构提出工期延长申请不妥。因乙单位是分包单位，并且工期延误是总包的责任，不是建设单位的责任。3. 某独立特大桥项目，主桥为独塔斜拉桥，施工中发生以下事件：事件1：总监理工程师签发了合同段开工申请后，
26、施工单位立即启动了主桥钻孔平台搭设和埋设钢护筒施工。监理工程师发现后立即进行制止，要求施工单位上报分项、分部工程开工申请，待批准后方可施工。施工单位认为合同段开工申请已得到批准，且钻孔平台及钢护筒施工属临时设施，属于桩基分项工程开工前的施工准备，施工继续进行。事件2：在主桥灌注桩施工过程中，监理工程师安排监理员进行了全过程旁站。在灌注过程中发生了一起导管拔出混凝土表面的事件，事件发生后，监理员立即要求施工单位暂停施工。施工人员解释说凭经验可将导管重新插入混凝土表面继续灌注，不会造成质量问题，监理员予以了默认，该桩继续灌注至完成。事后监理员向监理工程师详细汇报了事件经过。事件3：监理工程师收到第
27、三方检测单位的检测报告，发现一根桩达不到质量验收标准，且无法采取返工补救措施。经查证系事件2中的桩。监理工程师通过建设单位请设计单位拿出处理方案，3天后设计单位提供了补桩设计文件。由于建设单位工程部负责人未及时将该设计文件下达，耽误了7天。施工单位收到设计文件后，完成补桩施工，经检测质量合格。该事件发生在关键线路上。事后，施工单位提出了10天的延期申请，并提出给予补桩工程进行计量。问题：1事件1中，监理工程师要求施工单位暂停施工的做法是否正确？为什么？2事件2中，指出监理员的错误做法，并说明正确做法？3事件3中，监理工程师对该质量事故的处理程序是否正确，为什么？4事件3中，施工单位提出的延期申
28、请和计量要求能否成立？监理工程师该如何正确处理？【答案】1.事件1中，监理工程师要求施工单位暂停施工的做法是否正确？为什么？答案：监理工程师的做法正确，施工单位的理由不合理。因为钢护筒施工属于桩基分项工程施工过程中的一道主要工序，钢护筒施工意味着桩基分项工程已开工，而监理工程师并未批准该分项工程开工。2.事件2中，指出监理员的错误做法，并说明正确做法？答案：监理员的错误做法：未及时向监理工程师报告，而是事后进行了汇报；未坚持暂停施工的要求，放任了质量事故的发生。正确的做法是：要求施工单位暂停施工；立即将现场发生的情况向监理工程师汇报；在旁站记录、监理日记中如实做好记录。3.事件3中，监理工程师
29、对该质量事故的处理程序是否正确，为什么？答案：监理工程师对该事件的处理程序不正确。正确的程序应是：监理工程师应要求施工单位尽快提出质量事故报告并报告建设单位。质量事故报告应翔实反映该项工程名称、部位、事故原因、应急措施、处理方案以及损失的费用等。认定质量事故等级。属于一般质量事故等级以上者，根据省级交通主管部门的有关处理决定，开展下步监理工作；属于监理单位可处理的质量事故，按有关监理程序开展下一步监理工作。4.事件3中，施工单位提出的延期申请和计量要求能否成立？监理工程师该如何正确处理？答案：施工单位提出的延期申请和计量要求均不成立。监理工程师正确的处理方法是：不批准延期10天的申请，原设计桩
30、因质量不合格作为废弃桩，补救的桩不予进行计量。费用由施工单位承担。4. 某高速公路建设项目，业主与施工单位签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，发生以下事件1：某特大桥桩基施工，其中0号桥台的桩基础为6根水中钻孔灌注桩，设计为摩擦桩，地面高程为80m，设计桩尖高程为55m。0-1桩钻至高程65m时，已进入微风化岩层，而后0-2桩钻至60m时，也进入微风化岩层。本合同的工程量清单为：陆上摩擦桩1400元/m，陆上嵌岩桩2200元/m，水上摩擦桩2100元/m，水上嵌岩桩3000元/m。事件2：遭遇特大暴风雨和洪水不可抗力袭击，使工程遭受到大损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要
31、求，并附有与索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本内容如下：1.遭特大暴风雨和洪水袭击属不可抗力，是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。2.给已建部分工程造成破坏，损失30万元，其修复费用应由业主承担，施工单位不承担修复的经济责任。3.施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计4万元，业主应给予赔偿。4.施工单位进场的正在使用的机械、设备受到损坏，造成损失5万元，由于现场停工造成台班费损失2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费2万元，业主应予以支付。5.因特大暴风雨和洪水造成工地停工12天，要求合同工期顺延12天。6.由于工程破坏，现场清理需费用3万元
32、，业主应予以支付。问题：1.事件1中：（1）对0号台1、2号桩的终孔，应如何处理？【答案】1.事件1中：（1）对0号台的终孔，应做如下处理：0-1桩、0-2桩未到原设计高程已进入微风化，应将此桩改为嵌岩桩，按嵌岩桩的终孔原则终孔。由于该桥台的桩性及桩长发生变化，应办理工程变更手续。（2）因地质及设计问题导致的停工，属业主风险，应对桩机及相关的机械实际停工的台班补偿停滞费，经监理工程师查实，有关人员确因此待工的应补偿待工费，若调作他用时，则不予补偿。（3）0号台桩应在监理工程师对各道工序检査合格，正常灌注完成，并经有资质的检测单位无破损检测合格，监理工程师签发了中间交工证书后才能计量，并应按嵌岩
33、桩、变更后实际长度计量。（4）水上施工平台费用属施工措施费，除非在工程量清单中已单列可以另行计量外，都应认为包括在桩的综合单价内，不应另行计量。2.事件2中：（1）监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后进行以下主要工作：审核承包人的索赔申请。判定索赔成立原则。对索赔报告的审查和核定。与承包人协商补偿。签发索赔处理决定，当监理工程师核实的索赔额超过其权限范围时，必须报业主批准。（2）不可抗力风险承担责任的原则：处理原则：5. 某大型渠道工程，主要工程量为土方开挖、土方回填、混凝土工程。发包人与承包人按照水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）签订了施工委托合同；发包人与监理人签订了监理委托合
34、同。【事件】事件1:渠道深基坑开挖前，施工单位编制了深基坑开挖专项施工方案。事件2:施工单位对渠道防渗材料土工膜进行了见证取样。事件3:渠坡抗滑桩施工过程中，施工单位对抗滑桩地质情况进行了地质编录。事件4:该项目中的粗骨料由发包人提供，粗骨料进场后，承包人拒绝对粗骨料进行检测而直接使用，承包人认为发包人提供的粗骨料质量应由发包人负责。【问题】1.请简述事件1中专项施工方案控制程序。2.请简述事件2中见证取样程序。3.事件3中，地质编录工作程序是否正确？请说明理由。4.事件4中，承包人的说法是否正确？请说明理由。5.事件4中，若承包人拒绝检测，请简述监理人应采取何种措施。【答案】问题1:深基坑专
35、项施工方案控制程序如下：施工单位组织专家论证；施工单位技术负责人签字以及总监理工程师核签；专职安全生产管理人员进行现场监督。问题2：见证取样程序如下：(1)见证取样资料由施工单位制备，记录应真实齐全，参与见证取样人员应在相关文件上签字。(2)监理人对见证取样进行跟踪并填写见证取样跟踪记录。问题3:不正确。地质编录工作承包人应报请设代机构（设计单位）进行。问题4:不正确。对于发包人提供的原材料，承包人也应进行合格性检测。问题5:(1)监理人应下发监理通知，指示承包人进行检测。(2)若承包人未按监理机构的指示进行检测，监理机构可委托其他有资质的检测机构进行检测，承包人应为此提供一切方便并承担相应费用。