《2022年河南省一级建造师自测题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年河南省一级建造师自测题.docx（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 工程监理单位受业主的委托进行工程建设的监理活动，将尽一切努力进行项目的目标控制，但它不可能承担由于不是它的责任而导致项目目标的失控，体现了工程监理的()。A.服务性B.独立性C.科学性D.公正性【答案】 A2. 【问题】 隧道采用钻爆法施工时，必须事先编制爆破方案()。A.报监理批准，并经城市主管部门同意后方可实施B.报城管部门批准，并经交通部门同意后方可实施C.报业主批准，并经公安部门同意后方可实施D.报城市主管部门批准，并经公安部门同意后方可实施【答案】 D3. 【问题】 具有审查全面、
2、细致、审查效果好等优点，但只适宜于规模较小，工艺较简单的工程预算审查的方法是（ ）审查法。A.对比B.分组计算C.逐项D.标准预算【答案】 C4. 【问题】 参加养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费()年的，按月领取基本养老金。A.10B.15C.20D.25【答案】 B5. 【问题】 小炮中最省工、省药的方法是（ ）。A.钢钎炮B.深孔爆破C.药壶炮D.猫洞炮【答案】 C6. 【问题】 位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾,经协商可转移至乙省某地填埋,但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法,正确的是()A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环
3、保部门同意C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意D.应当向内省环保部门报告并经甲省环保部门同意【答案】 B7. 【问题】 重力式码头抛石基床顶面应力不大于地基承载力时，基床厚度应不小于（）m。A.0.5B.0.8C.1.0D.1.2【答案】 A8. 【问题】 根据环境保护法，关于企业违法排放污染物，受到罚款处罚，承担按日连续处罚法律责任的说法，正确的是（）A.被责令改正，拒不改正的，应当按照原处罚数额按日连续处罚B.按日连续处罚的时间自责令改正之日起算C.被责令改正，拒不改正是按日连续处罚的前提D.罚款处罚按照执法成本确定【答案】 C9. 【问题】 注册建造师担任施工项目负责人，在其承
4、建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。A.同一工程分期施工 B.发包方同意更换项目负责人 C.承包方同意更换项目负责人 D.停工超过120天承包方认为需要调整的【答案】 B10. 【问题】 桩板墙顶位移应满足（ ）。A.小于桩悬臂端长度的1100，且不宜大于10cmB.小于桩悬臂端长度的120，且不宜大于10cmC.小于桩悬臂端长度的1100，且不宜大于20cmD.小于桩悬臂端长度的120，且不宜大于20cm【答案】 A11. 【问题】 已知下列单代号网络计划中各工作之间的时间间隔，则工作B的总时差为（ ）。A.0B.2C.7D.9BEF的LAG之和为：0+2=
5、2BDF的LAG之和为：7+0=7，取最小值为2【答案】 B12. 【问题】 在铁路工程施工中，施工测量成果的评定采用百分制，按缺陷扣分法和加权平均法计算测量成果综合得分，以下属于施工测量重缺陷的是（ ）。A.起算数据采用错误B.计算程序采用错误C.观测条件掌握不严D.各种资料的整饰缺点【答案】 C13. 【问题】 某工程的总承包商甲在例行安全生产检查中，发现某分包工程的施工存在严重的安全隐患，于是要求分包商乙限期整改。但乙拒不执行，最后该隐患酿成大祸，给建设单位丙造成了50万元的经济损失。根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，则下列说法错误的是()。A.丙有权要求甲承担50万元的损失B.丙
6、有权要求乙承担50万元的损失C.丙有权要求甲承担30万元的损失，乙承担20万元的损失D.丙只能要求乙承担主要责任，赔偿40万元的损失，剩余部分由甲承担【答案】 D14. 【问题】 根据建设工程工程清单计价规范，某工程项目设计文件中的部分工作内容不足以写进施工方案，但要通过一定的技术手段才能实现。此情况在编制工程量清单时，应列入（）。A.分部分项工程项目清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.规费项目清单【答案】 B15. 【问题】 某技术方案的设计年产量为8万件，单位产品销售价格为100元件，单位产品可变成本为20件，单位产品营业税金及附加为5元/件，按设计生产能力生产时，年利润为200万元，
7、则该技术方案的盈亏平衡点产销量为（）万件。A.5.33 B.5.00 C.4.21 D.4.00【答案】 A16. 【问题】 不考虑周围环境和地下管线复杂等情况，基坑、槽土方开挖安全专项施工方案须进行专家论证的深度最小值是（ ）米A.2B.3C.5D.6【答案】 C17. 【问题】 对于概率小、损失大的风险，宜采取（ ）。A. 风险规避B. 风险缓解C. 风险转移D. 风险自留【答案】 C18. 【问题】 根据国际设施管理协会的设施管理定义，下列管理事项中，属于物业运行管理的有（）。A.空间管理 B.用户管理 C.维修管理 D.财务管理【答案】 C19. 【问题】 下列建设工程项目决策阶段的工
8、作内容中，属于组织策划的是（ ）。A.业主方项目管理的组织结构B.生产运营期经营管理总体方案C.编码体系的建立D.实施期组织总体方案【答案】 D20. 【问题】 关于钢结构采用螺栓连接的做法，错误的是（ ）。A.高强度螺栓的连接摩擦面不涂漆B.高强度螺栓若不能自由穿入孔，采用气割扩孔C.普通螺栓与高强度螺栓从中间开始，对称向两边进行紧固D.高强度螺栓终拧后，螺栓丝扣外露23扣，并有10%的外露1扣或4扣【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列施工单位人员中，应当经建设主管部门考核合格方可任职的有( )。A.施工单位的主要负责人B.项目负责
9、人C.专职安全生产管理人员D.项目技术员E.从事施工安全的所有负责人【答案】 ABC2. 【问题】 下列工程质量问题中，可不做处理的有（ ）。A.不影响结构安全和正常使用的质量问题B.经过后续工序可以弥补的质量问题C.存在一定的质量缺陷，若处理则影响工期的质量问题D.质量问题经法定检测单位鉴定为合格E.出现的质量问题，经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用的功能【答案】 ABD3. 【问题】 收费系统主要设施施工要求中，ETC门架系统的设备施工技术要求说法正确的是（）。A.ETC门架系统由上、下行双方向门架组成B.上、下行双方向门架宜面向错开布置C.省界ETC门架系统，上、下行方向可设置两个
10、门架D.ETC门架系统前方500m处应设置预告标志和路面标记E.尽量避免5.8GHz相近频点干扰【答案】 ACD4. 【问题】 为避免桩基施工对地下管线的破坏，开工前应调查管线的内容有（）。A.管线种类B.准确位置C.管线长度D.管线距施工区域距离E.管线的造价【答案】 ABD5. 【问题】 关于速动资产，以下表述正确的是（ ）。A.速动资产属于流动资产B.反映企业对短期债务的偿付能力C.速动资产=货币资金+交易性金融资产+应收票据+应收账款+其他应收款D.速动资产=流动资产-存货E.如果速动资产大于流动资产，说明企业偿债能力不足【答案】 ABCD6. 【问题】 降低焊接应力的工艺措施，正确的
11、有（）。A.采用较大的焊接线能量B.合理安排装配焊接顺序C.层间进行锤击D.预热拉伸补偿焊缝收缩E.消氢处理【答案】 BCD7. 【问题】 关于大理石特征的说法，正确的有（ ）。A.质地较密实B.抗压强度较高C.吸水率低D.质地较软E.属酸性中硬石材【答案】 ABCD8. 【问题】 垃圾填埋场的选址，应考虑()等因素，位置选择得好，直接体现在投资成本和社会环境效益上。A.地质结构B.地理水文C.运距D.风向E.符合当地城乡建设总体规划要求【答案】 ABCD9. 【问题】 下列内容中，属于施工方案交底内容的有（）。A.质量控制B.施工程序C.操作方法D.安全措施E.材料供应【答案】 ABCD10
12、. 【问题】 下列各项中，关于仲裁协议说法正确的有（ ）。A.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力B.仲裁庭无权确认合同的效力C.当事人对仲裁协议的效力有异议，应当在仲裁庭首次开庭前提出D.当事人对仲裁协议的效力有异议，应当请求人民法院作出裁定E.一方当事人请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由仲裁机构裁定【答案】 AC11. 【问题】 关于屋面防水的基本要求的说法， 正确的有（）。A.高层建筑应采用一道防水设防B.混凝土结构宜采用结构找坡，坡度不小于2%C.采用材料找坡时，坡度宜为3%D.檐沟、天沟纵向找坡不应小于1%，找坡层最薄处厚度不宜
13、小于20mmE.檐沟、天沟防水层下应增设附加层且伸入屋面的宽度不应小于250mm【答案】 D12. 【问题】 施工质量验收中需要对观感进行验收的有（ ）。A. 检验批B. 分项工程C. 分部工程D. 单位工程E. 单项工程【答案】 CD13. 【问题】 相对于工程合同价，则()可作为投资的计划值等。A.工程概算B.工程预算C.支付款D.结算款E.竣工款【答案】 AB14. 【问题】 无挠性牵引件的输送设备包括（）。A.板式输送机B.螺旋输送机C.提升机D.滚柱输送机E.气力输送机【答案】 BD15. 【问题】 滚压直螺纹钢筋连接的优点包括（ ）。A.自动一次成型B.测力简单C.螺纹牙型好D.螺
14、纹精度高E.连接效率高【答案】 ACD16. 【问题】 根据铁路基本建设工程设计概(预)算编制办法，下列项目属于大型临时设施的有（）。A.钻孔用泥浆池B.运梁便道C.集中发电站D.空压机站E.铁路便线、便桥【答案】 BC17. 【问题】 设备基础施工的测量工作一般包括的步骤有（）。A.设备基础位置的确认B.设备基础放线C.标高基准点的确立D.基础沉降观测测量E.设备基础标高测量【答案】 ABC18. 【问题】 钢梁采用高强螺栓连接，施拧时不得采用（）A.人工拧紧B.机械拧紧C.冲击拧紧D.间断拧紧E.同时拧紧【答案】 CD19. 【问题】 下列关于合同价款的支付的说法正确的是（ ）。A.设备制
15、造前，采购方支付设备价格的10%作为预付款B.供货方按照交货顺序在规定的时间内将货物送达交货地点，采购方支付该批设备价的70%C.供货方按照交货顺序在规定的时间内将货物送达交货地点，采购方支付该批设备价的80%D.设备制造前，采购方支付设备价格的30%作为预付款E.剩余的10%作为设备保证金，待保证期满，采购方签发最终验收证书后支付【答案】 AC20. 【问题】 根据民事诉讼法的规定,合同双方当事人可以在书面合同中协议选择（）人民法院管辖,但不得违反级别管辖和专属管辖。A.被告住所地B.合同履行地C.侵权行为地D.原告住所地E.标的物所在地【答案】 ABD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分
16、)1. 招标文件里清单钢筋分项综合单价是4433元，钢筋材料暂定价2500元/t，工程量260t。结算时钢筋实际使用250t，业主签字确认的钢筋材料单价是3500元/t，施工单位根据已确认的钢筋材料单价重新提交了钢筋分项的综合单价是6206.2元。钢筋损耗率2%。增值税及附加税率11.5%幕墙分包单位直接将竣工验收资料移交给建设单位土方挖运综合单价为25元/m3，基坑开挖过程中发现一个混凝土泄洪沟，外围尺寸2544（m）壁厚均为400mm，拆除综合单价为520元/m3。【问题】1.结算时钢筋的综合单价是多少，钢筋分项的结算价款是多少。2.分包单位提交竣工验收资料的过程是否正确竣工验收资料提交流
17、程3.列式分析各个因素对结算价款的影响。4.施工单位就土方挖运可向建设单位索要工程款【答案】P308-3131、结算时钢筋的综合单价：4433+（3500-2500）（1+2%）=5453元/t钢筋分项的结算价款：5453250（1+2%）（1+11.5%）=1550424.23元2、不正确。理由：幕墙分包竣工验收资料应移交给总包单位。由总包移交给建设单位。3、310970（1+1.5%）=305210.50332970（1+1.5%）=326870.60332980（1+1.5%）=330240.40332980（1+2%）=331867.20产量因素对成本的影响：-=326870.6-05
18、210.5=21660.10元单价因素对成本的影响：-=330240.40-326870.6=3369.80元损耗率对成本的影响：-=331867.20-330240.40=1626.80元4、施工单位就土方挖运可向建设单位索要工程款：2544-25（4-0.42）（4-0.42）（520-25）（1+11.5%）=79477.2元2. 某办公楼工程，建筑面积18000m2，劲性钢筋混凝土框筒结构，桩筏基础。地下三层，地上十六层，A施工单位与建设单位签订了施工总承包合同。合同约定：除主体结构外的其他分部分项工程施工，总承包单位可以自行依法分包；建设单位负责供应油漆等部分材料。合同履行过程中，发
19、生了下列事件：事件一：在筏板基础混凝土浇筑期间，试验人员随机选择了一辆正处于等候状态的混凝土运输车放料取样，并留置了一组标准养护抗压试件（3个）和一组标准养护抗渗试件（3个）。事件二：施工总承包单位根据危险性较大的分部分项工程安全管理办法，会同建设单位、监理单位、勘察设计单位相关人员，聘请了外单位五位专家及本单位总工程师共计六人组成专家组，对土方及基坑支护工程施工方案进行论证。专家组提出了口头论证意见后离开，论证会结束。事件三：施工总承包单位在浇筑首层大堂顶板混凝土时，发生了模板支撑系统坍塌事故，造成5人死亡，7人受伤。事故发生后，施工总承包单位负责人接到报告1小时后向当地政府行政主管部门进行
20、了报告。事件四：由于工期较紧，施工总承包单位于晚上11点后安排了钢结构构件进场和焊接作业施工。附近居民以施工作业影响夜间休息为由进行了投诉。当地相关主管部门在查处时发现：施工总承包单位未办理夜间施工许可证；检测夜间施工场界噪声值达到60分贝。事件五：由于工期较紧，A施工单位将室内精装修和幕墙工程分包给具备相应资质的B施工单位。油漆作业完成后，发现油漆成膜存在质量问题，经鉴定，原因是油漆材质不合格。B施工单位就由此造成的返工损失向A施工单位提出索赔。A施工单位以油漆属建设单位供应为由，认为B施工单位应直接向建设单位提出索赔。B施工单位直接向建设单位提出索赔，建设单位认为油漆在进场时已由A施工单位
21、进行了质量验证并办理接收手续，其对油漆材料的质量责任已经完成，因油漆不合格而返工的损失由A施工单位承担，建设单位拒绝受理盖索赔。【问题】1分别指出事件一中的不妥之处，并写出正确做法。2指出事件二中的不妥之处，并分别说明理由。【答案】1.不妥一：试验人员随机选择了一辆正处于等候状态的混凝土运输车放料取样；正确做法：应在混凝土浇筑地点随机取样。不妥二：留置了一组标准养护抗压试件（3个）和一组标准养护抗渗试件（3个）；正确做法：抗渗试件应为一组（6个）。2.不妥之处一：施工总承包单位总工程师作为专项方案论证专家组成员。理由：与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加专家论证会。不妥之处二：专家组提出
22、了口头论证意见后离开。理由：专家论证会后，应当形成论证报告，对专项施工方案提出通过、修改后通过或者不通过的一致意见。专家对论证报告负责并签字确认。3.事件三属于较大事故。施工总承包单位负责人接到报告1小时后直接向当地政府行政主管部门报告不妥；正确做法：工程质量问题发生后，事故现场有关人员应当立即向工程建设单位负责人报告，工程建设单位负责人接到报告后，应于1h内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可直接向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门报告。事故报告应包括下列内容：1)事故发生的时间、地点、工程项目名称、工程各参建单位名称
23、；2)事故发生的简要经过、伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失；3. 某施工单位承接了一项新建架空光缆线路施工，经过城区部分光缆线路和电力线交越。其中约定，电杆、光缆等由建设单位采购，其他辅料由施工单位采购；施工过程中，施工单位只检查了建设单位采购的材料，对提供合格证标签的材料只检查了合格证的有效性；现场作业人员未对施工单位自购材料进行复检。某天，预报有大雨，施工单位为保证新开挖的杆坑能及时掩埋，防止雨水冲刷，通知监理单位后立即进行了掩埋，后监理单位拒绝为隐蔽工程签证。监理单位现场检查中发现材料暂存仓库未设置消防栓，令施工单位立即整改。问题：1、自购的材料需要检验吗？有合格证
24、标签的材料需要检验吗？说明理由。2、监理拒绝签证是否合理？说明理由。3、架空吊线与电力线交越应采取哪些防护措施？4、光缆光电性能检验的内容包括哪些？5、临时仓库的消防管理要求有哪些？【答案】1.自购材料需要检验，有合格证的材料也需要检验：按照质量行为规范的要求，施工单位必须对用于工程的材料进行检验，无论是自购的还是建设单位提供的有合格证的材料只表明生产厂商的检验，施工单位仍需要进行检查，检查后的材料状态应当有书面记录并有检查人签字。2.监理工程师拒绝在隐蔽工程随工验收签证上签字是合理的。按照隐蔽工程随工验收的程序要求，项目部应在隐蔽工程隐蔽前首先向建设单位、监理单位提出申请，相关单位才可以进行
25、隐蔽工程随工验收的后续工作。在施工过程中，由于客观因素的变化，施工进度加快，但施工单位在将工程量隐蔽前并未及时提请监理工程师到现场进行验证，因此项目部的做法不符合隐蔽工程随工验收程序的要求。3.架空吊线与电力线交越应采取防护措施：吊挂式架空吊线与电力线交越时，一般应从电力线的下方通过并保持设计规定的安全距离。交越档两侧的架空光(电)缆杆上地线在离地面高2.0m处断开50mm的放电间隔。两侧电杆上的拉线应在离地高2.0m处加装绝缘子做电气断开。与电力线交越部分的架空吊线应加套绝缘保护管。4.光缆光电性能检验包括：光缆长度复测；光缆单盘损耗测试；光纤后向散射信号曲线；光缆护层的绝缘检查。5.临时使
26、用的仓库的消防要求：应建立消防管理要求，配置消防器材，使用防爆灯具，电源线的线径应符合要求；易燃易爆物品应单独存放；严禁保管人员住在仓库中；仓库内严禁烟火。4. 1背景西北某民航机场跑道道面结构损坏较严重，机场拟对该跑道进行旧道面摊铺沥青混凝土盖面层维修。施工前，机场管理当局完成了相关准备工作，主要有：向民航地区管理局申请不停航施工，并按要求提交了相关材料，通过招标选定了施工单位，成立了工程指挥部。整个工程不涉及飞行程序和起飞着路最低标准的修改。2010年3月3日发布航行通告。2问题(1)该项工程最早哪日可以开工(2)本工程不停航施工现场指挥机构可由哪几方面代表组成(3)为了保障施工设备每日能
27、够安全顺利进出施工区域，应采取哪些保障措施【答案】(1)该项工程最早2010年3月10日可以开工。(2)不停航施工现场指挥机构通常由以下几个方面代表组成：工程建设单位、施工单位、空中交通管理部门、机场飞行单位(或航空公司)、工程监理单位、设计监理单位、设计单位等。(3)所有进入跑道施工的机械设备，每日必须进行维护保养，使之处于最佳状态。严禁带故障设备进入施工现场。在施工现场备有汽车吊和平板拖车，防止设备出现故障时，无法自行出场；并且在进场前进行预吊装试验，确保吊装的安全性。(1)民用机场运行安全管理规定(CCAR-140)中明确规定若整个工程不涉及飞行程序和起飞着路最低标准，自航行通告发布7d
28、后可以施工。(2)不停航施工十分复杂，涉及单位较多。为了保证施工的安全，应成立涉及所有单位的现场指挥机构。(3)在不停航施工期间，设备完好和设备故障应急处理是设备管理的重要工作，即应采取的措施。5. 某合同约定，实际工程量增减10%为承包人应承担的风险。施工单位编制了如下进度计划（单位：周），得到监理的批准。A工作为基础土方工程，原土方量为5000m3，因业主的设计变更实际土方量为6500m3。问题：施工单位就A工作的设计变更可提出多少天的工期索赔？【答案】1.（1）事件1中甲施工单位索赔成立。因为根据规定，建设单位应对提供给承包人的工程地质资料保证真实、准确、完整，且A工作是关键工作。（2）
29、事件2中甲施工单位索赔不成立。因为根据规定，隐蔽工程重新检查结果不合格的，由承包人承担由此增加的费用和延长的工期。（3）事件3中：乙施工单位向业主提出的索赔成立。因为属于业主的原因导致，且设备安装工作属于关键工作。乙施工单位向甲施工单位提出的索赔不成立。因为根据规定，乙施工单位与甲施工单位之间没有合同关系，且工作A、工作D延误的5天工期对设备安装没有产生影响。2.业主代表的做法合理。因为根据规定，隐蔽工程隐蔽后，监理工程师对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。3.（1）业主应补偿甲施工单位的费用=5080+10500=9000元，可批准延长的工期为5天。（2）业主应补偿乙施工单位的费用=2.5万元，可批准延长的工期为2天。