《2022年浙江省一级建造师高分考试题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年浙江省一级建造师高分考试题.docx（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 关于地役权的说法，正确的是（）。A.地役权自登记时设立B.地役权属于担保物权C.地役权人有权按照合同约定，利用他人的不动产，以提高自己不动产的效益D.供役地上的建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，地役权对受让人不具有约束力【答案】 C2. 【问题】 桥梁按结构体系划分，有梁式桥、拱桥、悬索桥和（ ）四种基本体系。A.斜拉桥B.刚架桥C.连续刚构桥D.梁、拱组合体系桥【答案】 B3. 【问题】 在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任
2、。该责任在债的产生根据中属于（ ）之债。A. 侵权B. 合同C. 无因管理D. 不当得利【答案】 A4. 【问题】 （ ）由传感元件和变送器组成，以热电阻或热电偶作为传感元件，有1k镍电阻、1k和100k铂电阻等类型。A.温度传感器B.湿度传感器C.压差传感器D.流量传感器【答案】 A5. 【问题】 从合同的计价方式看，施工合同条件（新红皮书）是（ ）合同。A.单价B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金【答案】 A6. 【问题】 在河道管理范围内建设桥梁、码头和其他拦河设施，工程建设方案应报经有关（ ）审查同意。A.水行政主管部门B.流域管理机构C.河道堤防管理部门D.地方人民政府【答案】 A
3、7. 【问题】 质量监督机构对堤防加固工程进行质量监督的方式应以（ ）为主。A.抽查 B.巡视C.旁站 D.平行检验【答案】 A8. 【问题】 2013 年 3 月 15 日，李某和甲公司发生了劳动报酬的争议，同年 7 月 1 日李某向当地劳动争议仲裁委员会递交了仲裁申请 ，而甲公司不同意通过仲裁的方式解决争议 。对此 ，以下说法正确的是（ ）。A.因为超过了劳动仲裁的时效期间，因此劳动仲裁委员会不应当的受理B.劳动仲裁委员会应当受理C.建筑公司不同意仲裁结果的，可在收到裁决书后的 30 日内提起诉讼D.由于建筑公司不同意通过仲裁方式解决争议，因此劳动仲裁委员会不应当受理【答案】 B9. 【问
4、题】 （2015 年真题）地下水位以下土层的桥梁基础施工，不适宜采用成桩设备是（ ）。A.正循环回旋钻机B.旋挖钻机C.长螺旋钻机D.冲孔钻机【答案】 C10. 【问题】 建设工程施工承包合同即发包人与承包人为完成商定的建设工程项目的施工任务明确双方（ ）的协议。A.项目与价款B.进度与质量C.权利与义务D.施工与管理【答案】 C11. 【问题】 对于建筑工程项目，项目设计的（ ）质量控制主要是指建筑物的总体格调、外部形体及内部空间观感效果，整体环境的适宜性、协调性，文化内涵的韵味及其魅力等的体现。A.可靠性B.功能性C.经济性D.观感性【答案】 D12. 【问题】 施工现场文明施工管理的第一
5、责任人是（）。A.建设单位负责人B.施工单位项目技术负责人C.项目专职安全员D.项目经理【答案】 D13. 【问题】 建设单位应在拆除工程开工前（ ）d，将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A.7B.15C.28D.30【答案】 B14. 【问题】 下列建设工程项目风险中，属于技术风险的是()。A.人身安全控制计划B.施工机械操作人员的能力C.防火设施的可用性D.工程设计文件【答案】 D15. 【问题】 关于质量管理体系运行说法不正确的是（ ）。A.质量管理体系运行按质量管理体系文件所制定的程序、标准、工作要求及目标分解的岗位职责进行运作B.质量管理体系运行
6、过程中，按各类文件要求，监视、测量和分析过程的有效性和效率C.按照质量管理体系文件规定的办法进行质量管理评审和考核D.对过程运行评审考核工作，应针对发现的问题，采取必要改进措施，保证不发生质量问题【答案】 D16. 【问题】 企业某时点所有者权益资本为1000万元，企业长期债务资本为800万元，短期负债为500万元，则应列入资本结构管理范畴的金额为（）万元。2018真题A.2300B.1800C.1500D.1000【答案】 B17. 【问题】 建设工程项目质量控制体系的建立过程：制订系统质量控制制度；编制系统质量控制计划；确定系统质量控制网络；分析系统质量控制界面。正确的顺序是（）。A.B.
7、C.D.【答案】 D18. 【问题】 下列关于水工建筑物抗震设计说法不正确的是（ ）。 A.一次地震只有一个地震烈度 B.基本烈度是指建筑物所在地在今后一定时期内可能遭遇的最大地震烈度 C.地震荷载是大坝遭受地震时所承受的荷载 D.抗震设防类别为甲类的水工建筑物，应在基本烈度基础上?高 1 度作为设计烈度【答案】 A19. 【问题】 按规定批准开工报告不再办理施工许可证的建设工程，必须符合()的规定。A.施工许可证发证机关B.省市人民政府C.国务院D.建设项目主管部门【答案】 C20. 【问题】 甲开发商与乙签订了商品房买卖合同，由乙购买甲开发的楼盘中的一栋别墅。交付前，甲又将此套别墅出售给丙
8、，并办理了产权登记。在乙要求甲承担责任的方式中，不应采用的是（ ）。A. 要求甲支付违约金B. 要求甲双倍返还定金C. 要求甲在楼盘中另提供一套价格相等的别墅D. 要求甲交付合同约定的别墅房屋【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 可能导致水泥稳定碎石基层产生裂缝的原因有（ ）。A.水泥用量偏大B.集料级配中细料偏多C.碾压时含水量偏大D.采用了缓凝水泥E.碎石中含泥量较高【答案】 ABC2. 【问题】 下列财务评价指标中，属于偿债能力指标的是（ ）。A.财务净现值B.借款偿还期C.投资回收期D.资产负债率E.资本金净利润率【答案】 BD3.
9、 【问题】 合同中应该将业主对工程项目的各种要求描述清楚，承包商可以据此开展设计、采购和施工，开展工程总承包的依据可能包括（ ）。A.业主的安全管理B.业主质量管理C.业主自行采购设备清单及采购界面D.业主采用的工程技术标准和各种工程技术要求E.工程所在地有关工程建设的国家标准、地方标准或者行业标准【答案】 CD4. 【问题】 政府对建设工程质量监督的职能主要有（ ）。A. 制定行业质量管理规程B. 监督工程建设参与各方主体的质量行为C. 监督检查工程施工质量D. 监督工程质量验收E. 认证施工项目的质量管理体系【答案】 BCD5. 【问题】 民事诉讼法规定，在执行过程中，有（ ）情形，人民法
10、院应当裁定终结执行。A. 案外人对执行标的提出确有理由异议的B. 据以执行的法律文书被撤销的C. 作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的D. 追索赡养费、抚养费。抚育费案件的权利人死亡的E. 作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的【答案】 BCD6. 【问题】 计算机辅助工程网络计划编制的意义有（ ）。A. 有利于工程网络计划及时调整B. 有利于编制资源需求计划C. 解决当工程网络计划计算量大，手工计算难以承担的困难D. 确保工程网络计划计算的准确性E. 确保工程网络计划更加详细【答案】 ABCD7. 【问题】 建筑电气工程中，金属槽盒安装的要
11、求有（）。A.配线槽盒宜安装在冷水管的下方B.配线槽盒与热水管平行下下敷设时，应敷设在热水管的下方C.穿越防火区的槽盒应有防火措施D.60m槽盒有2处与保护导体连接E.起始端和终点端均应可靠地接地【答案】 BC8. 【问题】 电路交换系统的主要交换方式包括( )。A.空分交换B.时分交换C.报文交换D.分组交换E.软交换【答案】 AB9. 【问题】 根据建设工程安全生产管理条例，下列分部分工程中，应当组织专家进行专项施工方案论证的有（ ）。A.脚手架工程B.深基坑工程C.爆破工程D.地下暗挖工程E.高大模板工程【答案】 BD10. 【问题】 起重机吊装设备时，制订吊装技术方案的重要参数是起重机
12、的（）。 A.自重 B.额定起重量C.最大幅度 D.最大起升高度E.工作速度【答案】 BCD11. 【问题】 工程质量问题的分类方法较多，依据住房和城乡建设部关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知（建质2010111号），根据工程质量问题造成的人员伤亡或者直接经济损失将工程质量问题分为()等级。A.较大事故B.一般事故C.重大事故D.特别重大事故E.微小事故【答案】 ABCD12. 【问题】 水泥稳定土与石灰稳定土相比具有许多特点，以下说法正确的是()。A.板体性较差B.抗冻性好C.初期强度高D.水稳性好E.温缩特性不明显【答案】 BCD13. 【问题】 根据中华人
13、民共和国建筑法的规定，物资采购工作应符合()。A.有关合同所规定的数量.技术要求和质量标准B.工程进度.安全.环境和成本管理等要求C.国际惯例关于数量.技术要求和质量标准D.设计文件所规定的数量.技术要求和质量标准E.业主方指定的数量.技术要求和质量标准【答案】 ABD14. 【问题】 企业财务报表中，现金流量表正表包括（ ）等项。A. 经营活动产生的现金流量B. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动C. 汇率变动对现金的影响D. 现金及等价物净增加额E. 筹资活动产生的现金流量【答案】 ACD15. 【问题】 热轧型钢GB/T 706-2016按截面尺寸、形状范围将热轧型钢分为（ ）。A.工字
14、钢B.槽钢C.薄板D.焊接钢管E.管件【答案】 AB16. 【问题】 下列自动化仪表线路的敷设，正确的有（）。A.敷设在高温管道上方200mmB.敷设在腐蚀性液体管道下方300mmC.与绝热的设备之间距离300mmD.与管道绝热层之间距离200mmE.与排水管道之间距离150mm【答案】 CD17. 【问题】 选择质量控制点的原则通常包括（ ）。A.对下道工序有较大影响的上道工序B.施工中的薄弱环节C.施工无把握、施工条件困难的工序D.施工投入资源大的工序和部位E.采用新技术、新工艺、新栩料的部位或环节【答案】 ABC18. 【问题】 自动化线路敷设完毕后，应进行的工作有（）。A.校线B.标号
15、C.埋设的线路应设置明显标识D.测量电缆电线的绝缘电阻E.在线路的起端处加标志牌【答案】 ABCD19. 【问题】 运用动态控制原理控制建设工程项目投资，可以采取的纠偏措施有（）。A.调整施工进度计划B.调整投资控制的方法和手段C.应用价值工程的方法D.制定节约投资的奖励措施E.优化施工方法【答案】 BCD20. 【问题】 人民调解应当遵循的程序主要是()。A.当事人申请调解B.人民调解委员会主动调解C.达成协议D.仲裁委员会参与旁听E.指定调解员或由当事人选定调解员进行调解【答案】 ABC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某安装公司签订了20MWp并网光伏发电项目的施工总承包合同
16、，主要工作内容：光伏场区发电设备及线路（包括光伏阵列设备，逆变及配电设备，箱式变压器，35kV电缆集电线路等）安装工程、35kV架空线路安装工程，开关站安装提供高端工面程授（精包括华一视次设频备+、精母准线和押二题次设：备一）等建。开工前，项目部遵循“开源与节流相结合的原则及项目成本全员控制原则”制定了成本控制目标和措施。施工中由于计划多变、设计变更多，管理不到位，因而造成工程成本严重超过预期。在对35kV架空线路施工时，由于该地区属于雷电特别强烈地区，施工单位将接闪线施工作为质量控制点，开工前进行了详细的技术交底，施工中严格质量检查，最终圆满完成接闪线施工任务。项目部在组织土方开挖、余土外运
17、时，开挖现场、厂外临时堆土及运输道路上经常是尘土飞扬，运送土方的汽车也存在漏土现象。项目部在光伏发电系统施工完毕后，组织了设备及系统调试，在达到要求后，顺利完成了竣工验收。问题：1.项目成本控制的方法有哪些？2.35kV架空线路的防雷措施还有哪些？3.在土方开挖施工过程中，需要采取哪些环境保护措施？4.光伏发电设备及系统调试包括哪些内容？【答案】1.项目成本控制的方法有哪些？答案：以目标成本控制成本支出、用工期-成本同步的方法控制成本。2.35kV架空线路的防雷措施还有哪些？答案：增加绝缘子串的片数；降低杆塔的接地电阻；装设管型接闪器或放电间隙；装设自动重合闸；采用消弧圈接地方式。3.在土方开
18、挖施工过程中，需要采取哪些环境保护措施？答案：（1）运送土方的汽车应采取措施封闭严密；现场道路硬化处理。（2）采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不扩散到场区外。（3）施工现场出口应设置洗车设施，保持开出现场车辆的清洁。4.光伏发电设备及系统调试包括哪些内容？答案：光伏组件串测试；跟踪系统调试；逆变器调试；二次系统调试；其他电气设备调试。2. 某承包人根据水利水电工程标准施工招标文件（2009版）与发包人签订某引调水工程引水渠标段施工合同，合同约定：（1）合同工期465天，2015年10月1日开工；（2）签约合同价为5800万元；（3）履约保证金兼具工程质量保证金功能，施
19、工进度付款中不再预留质量保证金；（4）工程预付款为签约合同价的10%，开工前分两次支付，工程预付款的扣回与还清按R=A（C-F1S）/（F2-F1）S计算，其中F1=20%；F2=90%。合同签订后发生如下事件：事件四：截至2016年10月，承包人累计完成合同金额4820万元.2016年11月份承包人填写并提交进度付款申请单，经监理人审核批准的合同金额442万元。问题：计算2016年11月份的工程预付款扣回金额，承包人实得金额（单位：万元）。【答案】57.14万元；384.86万元。预付款：580010%=580万元；截至10月份预付款扣回：R=580（4820-20%5800）/（90%-2
20、0%）5800=522.86万元；截至11月份合同累计完成金额为4820+442580090%，所以11月份扣除预付款：580-522.86=57.14万元。承包人实得金额：442-57.14=384.86万元。3. 某省重点水利工程项目计划于2013年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于2013年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工企业发出投标邀请书。该五家施工企业均接受了邀请，并于规定时间2013年9月2022日购买了招标文件。招标文件中规定，2013年10月18日下午4时为投标截止时间，2013年11月10日发出
21、中标通知书。在投标截止时间前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于2013年10月28日下午5时才送达投标文件，原因是路途堵车。2013年10月21日下午由当地招标投标监督管理办公室主持进行了公开开标。评标委员会成员由7人组成，其中当地招标投标监督管理办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术、经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了单位公章。评标委员会于2013年10月28日提出了书面评标报告。B、A企业分列综合得分第一名、第二名。由于B企业投标报价高于A企业，2013年11月10日招标人向A企业发出了中标通知
22、书，并于2013年12月12日签订了书面合同。问题：1业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当?说明理由。2C企业和E企业的投标文件是否有效?分别说明理由。3请指出开标工作的不妥之处，说明理由。4请指出评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。5招标人确定A企业为中标人是否违规?说明理由。6合同签订的日期是否违规?说明理由。【答案】1(1)业主自行决定采取邀请招标方式招标的做法不妥当。(2)理由：该项工程属省重点工程项目，依据有关规定应该进行公开招标。2(1)C企业的投标文件应属于无效标书。理由：C企业的投标文件是在招标文件要求提交投标文件的截止时间后才送达的，为无效投标文件，招标人应拒收C企
23、业的投标文件。(2)E企业的投标文件应属于无效标书。理由：E企业的投标文件没有法定代表人签字和委托人的授权书。3该项目的开标工作的不妥之处及改正如下：(1)在2013年10月21日开标不妥，招标投标法中规定开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行开标。(2)开标由当地招标投标监督管理办公室主持开标的做法不妥，按照有关规定应由招标人主持。4评标委员会成员组成的不妥之处及理由如下：(1)评标委员会成员中有招标投标监督管理办公室人员不妥。理由：招标投标监督管理办公室人员不可以参加评标委员会。(2)评标委员会成员中有公证处人员不妥理由：公证处人员不可以参加评标委员会。(3)评标委
24、员会成员中技术、经济等方面专家只有4人，不妥。4. 某港池开挖、吹填造陆工程，开挖区的土质上层为中细砂、中层为黏土、底层为岩石，各层的开挖单价分别为18元/m3、46元/m3、250元/m3(含炸礁、清渣等）。分别采用1250m3/h绞吸式挖泥船、8m3/h抓斗式挖泥船、炸礁船等组合施工。因为水域狭窄，不能分区施工。合同规定：在筑好抛石围堰后吹填中细砂，围堰石料由业主供料。该工程于2002年6月28日开工，合同工期180d，工程施工中，发生了如下事项：(1)抛筑围堰时，附近农民因征地补偿未谈妥而阻挠施工，导致停工28d(2002年7月1日?7月28日）；(2)抛筑围堰时，业主供料延误7d(20
25、02年7月30日?8月5日）；(3)开挖中细砂时，由于用船紧张，挖泥船进场推迟，为赶回工期，经监理同意，施工单位换用功率更大的1450m3/h绞吸式挖泥船进场，因此增加调遣费25万元，但仍使工期延误10d；(4)在用8m3/h抓斗式挖泥船开挖黏土时，发现实际土质标高与设计不符，实际岩面标高浅于设计岩面标高，经监理确认，岩石开挖工程量增加了1.5万m3，应业主、监理要求，施工单位增加炸礁设备进场，保证了该阶段工期，因此增加了调遣费62万元。问题：(1)施工单位从上述事项中哪些可获得工期补偿？哪些不能获得索赔？并说明理由。(2)村民阻挠施工，应按怎样的程序向监理提出索赔？可提出哪些费用索赔？(3)
26、换用更大功率的绞吸式挖泥船进场造成的费用增加，可否提出索赔？为什么？(4)因土质不符增加的成本，应怎样索赔？计算炸礁、清渣的可索赔额。【答案】(1)可获得的工期索赔：28d+7d=35d。依题意这28d与7d是不重复的，所以总计是35d。村民阻挠施工导致停工28d属业主责任；业主供料不及时，延误工期7d，合同规定属业主责任；施工单位因为用船紧张，挖泥船进场推迟，换用大功率船，尽管经监理同意，但由于是施工单位自己的原因，所延误的10d工期不能获得索赔。(2)1)书面向监理提出索赔通知书：延误发生后，在合同约定的时间内，项目部向监理提出书面索赔通知书；2)提交索赔资料：项目部向监理提出书面索赔通知
27、书后，在合同约定的时间内向监理提交延长工期和费用索赔的有关资料和数据；本项目可提出以下的费用索赔：设备停置费、现场管理费。(3)换用更大功率的绞吸式挖泥船进场造成的费用增加不应索赔，因为这是施工单位的责任所致。(4)由于地质条件与设计不符所造成的费用增加，应通过设计变更进行索赔。可索赔额：设备调遣费：62万元。岩面标高浅了炸、清岩费增加：2501.5万=375万元。相应的挖黏土费减少：461.5万=69万元。费用总（增加）索赔额：（375-69)+62=368万元。5. 某码头工程的合同工期从1990年9月1日到1992年4月30日，在施工过程中，正遇上水运工程预算定额进行政策性调整，调整后的
28、预算定额从1991年7月1日起执行。对此，承包人依据本工程合同文件特殊合同条件第四条中增加的条款，应该如何办理工程费用的有关问题？特殊合同条件第四条合同范围，增加有下列条款：其中第三条规定“在合同执行期间，国家对机械台班费(包括劳务工资)和工资性津贴有政策性调整时，项目法人将根据本水运工程预算定额的变化，按发生的价差相应进行调整”；在第四条规定“由于定额改变，引起的价差调整范围为：新的机械台班费的工资性津贴，从公布之日起，以后进行的工程项目中所实际发生的机械台班费和工资性津贴，在此之前已经完工部分及已经发生的相应费用均不予调整”。【答案】根据以上情况可如下办理：(1)1991年7月1日前已建(完成）的合同工程和设计变更以及额外工程，无论支付与否，均不能要求进行价格调整。(2)在1991年7月1日以后通知或指示实施的额外工程和设计变更增加（或者减少）的工程，按合同工期完成且工程质量达到设计要求的项目均可按实要求进行价格调整。(3)1991年7月1日以后完成的全部合同内项目，只要能在合同工期内完成并且满足质量要求，同样可以按照实际情况进行价格调整。