《2022年江苏省监理工程师自测模拟模拟题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年江苏省监理工程师自测模拟模拟题.docx（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 下列不属于2015版ISO 9000族标准中的核心标准的是（）。A.ISO9000B.ISO9001C.ISO9004D.ISO10001【答案】 D2. 【问题】 下列选项中，有关工程监理企业经营活动准则的表述错误的是()。A.建设工程监理方案就是指监理规划B.工程监理企业要做到公平，必须做到的内容之一是：要提高专业技术能力C.监理企业诚信行为包括定期进行诚信建设制度实施情况检查考核，及时处理不诚信和履职不到位人员D.守法主要体现在：工程监理企业应按照工程监理合同约定严格履行义务【答案】
2、A3. 【问题】 根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，房间和外墙面的防水工程的最低保修期限为（ ）年。A.1B.2C.3D.5【答案】 D4. 【问题】 根据建设工程施工合同（示范文本），发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为()。A.发包人负责试验，费用由发包人承担B.发包人负责试验，费用由承包人承担C.承包人负责试验，费用由发包人承担D.承包人负责试验，费用由承包人承担【答案】 C5. 【问题】 某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出问题，招标人对此问题给予了澄清，则该澄清（）。A.只对甲投标人有效，但应发给全体投标人B.对全体投标人有效，
3、但无须发送全体投标人C.只对甲投标人有效，且无须发送全体投标人D.对全体投标人有效，且须发送全体投标人【答案】 D6. 【问题】 为确保涉及结构使用安全质量事故的处理效果，需由项目监理机构组织进行的工作是（）。A.检验鉴定B.定期观测C.专家论证D.定期评估【答案】 A7. 【问题】 建设工程监理招标、评标注重对工程监理单位()的选择。A.质量B.能力C.经验D.业绩【答案】 B8. 【问题】 在对某进度计划进行检查时，发现工作A尚需作业天数为6天；已知工作A距计划最迟完成时间尚有5天，工作A的总时差为0，则工作A（）A.可提前1天完成B.进度正常C.会影响总工期1天D.不确定会不会影响总工期
4、【答案】 C9. 【问题】 钢桥施工质量要求中，钢桥的杆件加固法，描述错误的是（）A.钢板受到了较短和较深的创伤，不宜用电焊填补B.用增设水平加劲肋、竖向加劲肋的方法加固钢板梁C.加劲杆件，或增强各杆件间的联系D.在结合处用贴板拼接,加设短角钢，加强桁架杆件与节点板的连接A选项，钢板梁由于穿孔或破裂削弱断面时，可补贴钢板或用钢夹板夹紧并连接来加固，这时钢板的边缘应铿平，使之结合紧密。如钢板受到了较短和较深的创伤，宜用电焊填补。【答案】 A10. 【问题】 根据标准施工合同，（）表明合同终止。A.竣工验收合格B.工程移交C.竣工结算D.结清单生效【答案】 D11. 【问题】 根据FIDIC施工合
5、同条件，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止【答案】 D12. 【问题】 （2016年真题）关于建设工程质量、进度和造价三大目标的说法，正确的是（ ）。A.应形成“自上而下层层展开、自上而下层层保证”的质量、进度和造价目标体系B.应将建设工程总目标分解，为质量、进度和造价目标动态控制奠定基础C.在不同的建设工程中质量、进度和造价目标，应具有相同的优先等级D.质量、进度和造价目标之间相互制约，应使每一个目标均达到最优【答案】 B
6、13. 【问题】 根据招标投标法实施条例，关于规范招标投标活动中的投诉与处理的说法，错误的是（）。 A.投标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道之日起7个工作日内向有关行政监督部门投诉B.投诉应当有明确的请求和必要的证明材料C.行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件、资料，调查有关情况，相关单位和人员应当予以配合D.行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定【答案】 A14. 【问题】 根据FIDIC施工合同条件，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。A.
7、决定对争端双方不具有约束力B.可以申请仲裁C.仲裁前不必争取友好协商解决争端D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行【答案】 B15. 【问题】 安全生产领导小组每（）至少应召开一次全体会议。A.月B.季度C.半月D.半年【答案】 B16. 【问题】 对于沥青混合料配合比设计中沥青混合料组成及各参数，确定设计级配范围，根据公路等级和施工设备的控制水平确定设计级配范围上限和下限的差值，设计级配范围上限、下限差值，通常情况下对4.75mm和2.36mm通过率的范围差值宜小于（）%。A.10B.11C.12D.13【答案】 C17. 【问题】 按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因
8、要求解除合同，发包人应()A.允许设计人没收定金B.将设计费的50%支付给设计人C.将全部设计费支付给设计人D.按实际完成的工作量支付设计费【答案】 C18. 【问题】 为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，通常还需进行必要的（）工作。A.方案比较B.试验和检验鉴定C.专家论证D.定期观测【答案】 B19. 【问题】 根据建设工程安全生产管理条例，注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，造成重大安全事故的，（）。A.责令停止执业3个月以上1年以下B.吊销执业资格证书，5年内不予注册C.终身不予注册D.对造成的损失依法承担赔偿责任【答案】
9、 C20. 【问题】 根据标准施工招标文件中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为（）。A.监理人核查发包人确认发包人出具经监理人签认的进度付款证书B.监理人核查发包人审查同意监理人出具经发包人签认的进度付款证书C.监理人核查发包人审查同意监理人出具经承包人签认的进度付款证书D.监理人核查承包人签认发包人出具进度付款证书【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 根据建设工程质量管理条例，工程监理单位的质量责任和义务有（ ）。A.依法取得相应等级资质证书，并在其资质等级许可范围内承担工程监理业务B.与被监理工程的施工承包
10、单位不得有隶属关系或其他利害关系C.按照施工组织设计要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理D.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装E.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收【答案】 ABD2. 【问题】 下列情形中，可以进行邀请招标的有（）。A.技术复杂、有特殊要求的B.国有资金占控股C.公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.受自然地域环境限制的E.公开招标的费用与工程费用相比，所占比例过大的【答案】 ACD3. 【问题】 项目监理机构的内部管理制度包括（ ）。A.隐蔽工程质量验收制度B.工程质量事故处理制度C.监理工作报告制度D
11、.对外行文审核批准制度E.监理工作日志制度【答案】 D4. 【问题】 根据生产安全事故报告和调查处理条例，事故报告的内容包括（ ）。A.事故发生单位概况B.事故发生时间、地点C.事故发生的原因D.已经采取的措施E.事故的简要经过【答案】 ABD5. 【问题】 工程总承包模式具有（）的特点。A.有利于缩短建设工期B.便于较早确定工程造价C.总包单位责任重、风险大D.可减轻建设单位合同管理负担E.可减轻建设单位经济负担【答案】 ABCD6. 【问题】 在有关投资偏差分析的赢得值法中，评价指标包括（ ）。A.计划工作预算投资（BCWS）B.已完工作实际投资（ACWP）C.投资偏差（CV）D.进度偏差
12、（SV）E.进度绩效指标（SPI）【答案】 CD7. 【问题】 下列费用中，属于建筑工程费的有（ ）。A.供暖、暖气、煤气等设备装设、油饰工程的费用B.动力、起重等各种需要安装的机械设备的装配费用C.设备基础、支柱等设施工程和金属结构工程费用D.与设备相连的工作台、梯子、栏杆等设施的工程费用E.对系统设备进行单机试运行工作的投资【答案】 AC8. 【问题】 依据合同法，下列合同属于建设工程合同的有( )。A.勘察合同B.设计合同C.监理合同D.施工合同E.设备采购合同【答案】 ABD9. 【问题】 工程勘察资质分为()。A.工程勘察综合资质B.工程勘察总包资质C.工程勘察专业资质D.工程勘察分
13、包资质E.工程勘察劳务资质【答案】 AC10. 【问题】 下列关于选择投资目标实际值与计划值比较对象的表述中，正确的有()A.合同价不必与设计概算比较B.最为常见的是相邻两种目标值之间的比较C.结算价以外各种投资值之间的比较是一次性的D.结算价与合同价的比较是经常性的E.结算价不必与设计概算比较【答案】 BCD11. 【问题】 依据汶川地震灾后恢复重建条例，对()等工程，应当按照高于当地房屋建筑抗震设防要求进行设计。A.学校B.文化馆C.工业厂房D.医院E.商场【答案】 ABD12. 【问题】 以下关于验收主持单位的说法，正确的有（）。A.水利部负责初步设计审批的地方项目，以中央投资为主的，竣
14、工验收主持单位为水利部或者流域管理机构B.阶段验收、竣工验收由竣工验收主持单位主持C.国家重点水利工程建设项目，竣工验收主持单位依照国家有关规定确定D.在国家确定的重要江河、湖泊建设的流域控制性工程、流域重大骨干工程建设项目，竣工验收主持单位为水利部E.水利部或者流域管理机构负责初步设计审批的中央项目，竣工验收主持单位为国务院有关部门【答案】 ABCD13. 【问题】 根据建设工程监理规范，专业监理工程师应履行的职责有（）。A.审批监理实施细则B.组织审核分包单位资质C.检查进场的工程材料、配构件、设备的质量D.处置发现的质量问题和安全事故隐患E.参与工程变更的审查和处理【答案】 CD14.
15、【问题】 国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有（）。A.排名第一的中标候选人放弃中标B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同C.招标人认为排名第一的中标候选人价格偏高D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短设计周期的要求【答案】 ABD15. 【问题】 按照建设工程质量管理条例规定，最低保修期限为2年的工程有()A.地基基础工程B.电气管线工程C.设备安装工程D.装修工程E.屋面防水工程【答案】 BCD16. 【问题】 按照建设工程施工合同（示范文本）规定，发包人出于某种需要希望工程提前竣工，
16、则应完成的工作有()A.向承包人发出要求提前竣工的通知B.与承包人协商签订提前竣工的协议C.负责修改施工计划D.为承包人提供赶工的必要条件E.减少工程质量检测的试验项目【答案】 ABD17. 【问题】 为了在工期内完成整个工程，应根据实际经验，将各个项目所需时间在总工期内进行分配，作出符合实际情况的进度计划。通常使用（）来进行这样的安排。A.顺行法B.逆算法C.重点法D.单调法E.盖行法【答案】 ABC18. 【问题】 水利工程概算项目划分为四个部分，下列费用属于建设征地移民补偿的有（）。A.防护工程B.施工临时工程C.农村部分补偿D.水土保持工程E.工业企业补偿【答案】 AC19. 【问题】
17、 在组织流水施工时，确定流水节拍应考虑的因素有（ ）。A.所采用的施工方法和施工机械B.相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间C.施工段数目D.在工作面允许的前提下投入的劳动量和机械台班数量E.专业工作队的工作班次【答案】 AD20. 【问题】 承担工程设计相关服务的监理单位，应审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告，报告的主要内容包括()A.设计工作概况B.设计深度与设计标准的符合情况C.设计任务书的完成情况D.有关部门的备案情况E.存在的问题及建议【答案】 ABC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某高速公路项目，签订施工合同后，承包人按照合同要求组织人员机械进行了施工，
18、施工过程中发生了如下一系列的事件：（1）发生了历史性罕见的暴雨；（2）现场劳动力不足；（3）业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；（4）现场施工遇到了无法预见的不利地质条件，使路基施工难度加大；（5）施工场地使用权的提供发生延误；（6）工程款支付不到位。问题：若上述事件的影响均发生在关键线路上，且承包人均已按照索赔时效时间递交了索赔意向书和最终索赔通知书，提出了工期和费用索赔，监理工程师该如何处理？【答案】事件（1）属于不可抗力事件，工期风险由业主承担，费用风险承担原则为：各自承担自己的财产损失。所以监理工程师应具体核实承包人提出的工期和费用索赔，明确业主应承担的工期和费用损失部分
19、予以批准。事件（2）属于承包人的责任事件，不予索赔工期和费用。事件（3）属于业主的责任事件予以工期和费用索赔。事件（4）为无法预见的不利地质条件，是业主应承担的风险，监理工程师应批准承包人的工期和费用索赔。事件（5）属于业主的责任事件，予以工期和费用索赔。事件（6）属于业主的责任事件，予以工期和费用索赔。2. 某工程，建设单位与甲施工单位签订了施工总承包合同，并委托一家监理单位实施施工阶段监理。经建设单位同意，甲施工单位将工程划分为A1、A2标段，并将A2标段分包给乙施工单位。根据监理工作需要，监理单位设立了投资控制组、进度控制组、质量控制组、安全管理组、合同管理组和信息管理组六个职能管理部门
20、，同时设立了A1和A2两个标段的项目监理组，并按专业分别设置了若干专业监理小组，组成直线职能制项目监理组织机构。为有效地开展监理工作，总监理工程师安排项目监理组负责人分别主持编制A1、A2标段两个监理规划。总监理工程师要求：六个职能管理部门根据A1、A2标段的特点，直接对A1、A2标段的施工单位进行管理；在施工过程中，A1标段出现的质量隐患由A1标段项目监理组的专业监理工程师直接通知甲施工单位整改，A2标段出现的质量隐患由A2标段项目监理组的专业监理工程师直接通知乙施工单位整改，如未整改，则由相应标段项目监理组负责人签发工程暂停令，要求停工整改。总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会后，总监
21、理工程师对监理规划审核批准后报送建设单位。在报送的监理规划中，项目监理人员的部分职责分工如下：（1）投资控制组负责人审核工程款支付申请，并签发工程款支付证书，但竣工结算须由总监理工程师签认；（2）合同管理组负责调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；（3）进度控制组负责审查施工进度计划及其执行情况，并由该组负责入审批工程延期；（4）质量控制组负责入审批项目监理实施细则；（5）A1、A2两个标段项目监理组负责人分别组织、指导、检查和监督本标段监理人员的工作，及时调换不称职的监理，人员。问题：指出项目监理人员职责分工中的不妥之处、写出正确做法。【答案】项目监理人员职责分工中的不妥之处及正确
22、做法具体如下：(1)不妥之处：投资控制组负责人审核工程款支付申请，并签发工程款支付证书。（0.5分）正确做法：应由总监理工程师审核工程款支付申请，并签发工程款支付证书。（1分）(2)不妥之处：合同管理组负责调解建设单位与施工单位的合同争议、处理工程索赔。（0.5分）正确做法：应出总监理工程师负责调解建设单位与施工单位的合同争议、处理工程索赔。（1分）(3)不妥之处：进度控制组负责人审批工程延期。（0.5分）正确做法：应由总监理工程师负责审批工程延期。（1分）(4)不妥之处：质量控制组负责人审批项目监理实施细则。（0.5分）正确做法：应由总监理工程师负责审批项目监理实施细则。（1分）(5)不妥之
23、处：A1、A2两个阶段项目监理组负责人及时调换不称职的监理人员。（0.5分）正确做法：应由总监理工程师及时调换不称职的监理人员。（1分）3. 某工程，建设单位委托监理单位承担施工招标代理和施工监理任务，工程实施过程中发生如下事件：事件2：建设单位与中标施工单位按照建设工程施工合同（示范文本）进行合同洽谈时，双方对下列工作的责任归属产生分歧，包括：办理工程质量、安全监督手续；建设单位采购的工程材料使用前的检验；建立工程质量保证体系；组织无负荷联动试车；缺陷责任期届满后主体结构工程合理使用年限内的质量保修。事件3：建设单位采购的工程设备比原计划提前两个月到场，建设单位通知项目监理机构和施工单位共同
24、进行了清点移交。施工单位在设备安装前，发现该设备的部分部件因保管不善受到损坏需修理，部分配件采购数量不足。经协商，损坏的设备部件由施工单位修理，采购数量不足的配件由施工单位补充采购。为此，施工单位向建设单位提出费用补偿申请，要求补偿两个月的设备保管费、损坏部件修理费和配件采购费。问题：2、逐项指出事件2中各项工作的责任归属。3、指出事件3中施工单位的不妥之处，写出正确做法。施工单位提出的哪些费用补偿项是合理的？【答案】2、责任归属：办理工程质量、安全监督手续属于建设单位的责任；建设单位采购的工程材料使用前的检验属于施工单位的责任；建立工程质量保证体系属于施工单位的责任；组织无负荷联动试车属于建
25、设单位的责任；缺陷责任期届满后主体结构工程合理使用年限内的质量保修属于施工单位的责任。3、(1)不妥之处:向建设单位提出费用补偿申请;正确做法:向项目监理机构提出费用补偿申请。(2)合理的费用补偿项:两个月的设备保管费、配件采购费。4. 某实施监理的工程，工程实施过程中发生以下事件。事件1：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。建设单位考虑到工程的复杂性，要求项目监理机构审核该施工组织设计；施工组织设计经监理单位技术负责人签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位。事件2：甲施工单位依据施工合同将深基坑工程分包给乙施工单位，乙施工单位将其编制深基坑支护专项施工方案报送项目监理机构，专业
26、监理工程师接收并审核批准了该方案。事件3：主体工程施工过程中，因不可抗力造成损失。甲施工单位及时向项目监理机构提出索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：(1)在建工程损失26万元。(2)施工单位受伤人员医药费、补偿金45万元。(3)施工机具损坏损失12万元。(4)施工机具闲置、施工人员窝工损失56万元。(5)工程清理、修复费用35万元。事件4：甲施工单位组织工程竣工预验收后，向项目监理机构提交了工程竣工报验单，项目监理机构组织工程竣工验收后，向建设单位提交了工程质量评估报告。【问题】1指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。2指出事件2中专业监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法
27、。【答案】1事件1中的不妥之处及正确做法：(1)不妥之处：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。正确做法：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送监理单位。(2)不妥之处：施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字。正确做法：施工组织设计应经总监理工程师审核。(3)不妥之处：施工组织设计经审核签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位。正确做法：施工组织设计审核签字后，由项目监理机构报送建设单位。2事件2中专业监理工程师做法的不妥之处：专业监理工程师接收并审核批准了深基坑支护专项施工方案。正确做法：根据建设工程安全生产管理条例规定，事件2中深基坑支护专项施工方案需经总承包单位技术负责人、总监
28、理工程师签字后方可实施。3(1)在建工程损失26万元的经济损失应补偿给施工单位。理由：不可抗力造成工程本身的损失，由建设单位承担。(2)施工单位受伤人员医药费、补偿金45万元的经济损失不应补偿给施工单位。理由：不可抗力造成承、发包双方的人员伤亡损失，分别各自承担。(3)施工机具损坏损失12万元的经济损失不应补偿给施工单位。理由：不可抗力造成机械设备损坏损失，由承包人承担。(4)施工机械闲置、施工人员窝工损失56万元的经济损失不应补偿给施工单位。理由：不可抗力造成承包人机械设备的停工损失，由承包人承担。(5)工程清理、修复费用35万元的经济损失应补偿给施工单位。理由：不可抗力造成工程清理、修复费
29、用由建设单位承担。项目监理机构应批准的补偿金额：26+35=295(万元)。4事件4中的不妥之处及正确做法：(1)不妥之处：甲施工单位组织工程竣工预验收。正确做法：应由总监理工程师组织工程竣工预验收。(2)不妥之处：甲施工单位向项目监理机构提交了工程竣工报验单。正确做法：总监理工程师组织工程竣工预验收，对存在的问题，应及时要求承包单位整改，整改完毕后由总监理工程师签署工程竣工报验单。(3)不妥之处：项目监理机构组织工程竣工验收。正确做法：应由建设单位组织工程竣工验收。5. 某建设工程，建设单位决定进行公开招标。经过资格预审，A、B、C、D四家施工单位通过了审查，并在规定时间内领取了招标文件。投
30、标人A在取得了招标文件后，认真核对了工程量，根据当前当地市场状况、材料供求情况和材料价格情况，基于询价，并对措施项目作出处理后确定报价。在报价全部完成后，投标人A按照规定时间将投标文件送达了招标单位。投标人D在赶往指定地点提交投标文件的时候，由于交通拥堵，投标人D察觉可能在投标截止时间前不能赶到，因此给招标人打电话，说明理由和自己的报价，要求参加竞标，投标文件将随后补上。招标人同意了该要求。评标过程中，招标人采用综合评议法，最终选定投标人D为中标单位。对此结果，其他投标人均表示异议。问题：1.什么是措施项目？投标人在投标时对措施项目应当如何处理？2.招标人选定投标人D中标正确吗？为什么？【答案
31、】1.措施项目是指为完成建设工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。工程量清单计价时，对措施项目清单可作调整。措施项目清单为可调整清单。招标方的“措施项目一览表”内容只列项目，由投标方根据实际施工方案自主计算措施项目的量及费用并报价；而不是由招标人提供工程量。投标人对招标文件中所列的项目，可根据企业自身特点作适当的变更和增减。投标人要对拟建工程可能发生的措施项目和措施费用作通盘考虑，措施项目清单计价一经报出，即被认为是包括了所有应该发生的措施项目的全部费用。如果报出的清单中没有列项，而施工中又必须发生的项目，招标人有权认为其已经分摊在分部分项工程量清单的综合报价中，将来措施项目发生时投标人不得以任何借口提出索赔与调整。2.招标人选定投标人D中标的做法不正确。投标人D不能及时上交投标文件，应当视为放弃投标，招标人应当按照作废处理，不能将失去资格的投标人D确定为中标人。