《2022年山东省监理工程师点睛提升试题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年山东省监理工程师点睛提升试题.docx（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 （2021年真题）项目管理组织体系（PMBOK）除将项目管理活动归结为计划、执行、监控和收尾过程组外，尚有（）过程组。A.启动B.目标C.范围D.规划【答案】 A2. 【问题】 关于设计信息分发制度时，不需要考虑的是（ ）。A.允许检索的范围，检索的密级划分，密码管理B.决定提供信息的介质C.决定分发信息的数据结构、类型、精度和格式D.决定信息分发的内容、数量、范围、数据来源【答案】 A3. 【问题】 依据建筑法，当施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定时，工程监理人员应当（）。A.
2、报告建设单位B.要求建筑施工企业改正C.报告建设单位要求建筑施工企业改正D.立即要求建筑施工企业暂时停止施工【答案】 B4. 【问题】 下列情况承包人只能索赔工期和费用的是()。A.发包人要求违法B.不可预见物质条件C.发包人要求提前交货D.发包人原因指示的暂停施工【答案】 B5. 【问题】 根据建设工程监理规范(GBT 50319-2013)，不属于监理实施细则编写依据的是()。A.已批准的监理规划B.施工组织设计，专项施工方案C.工程外部环境调查资料D.与专业工程相关的资料文件和技术资料【答案】 C6. 【问题】 根据 FIDIC施工合同条件，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确
3、的是（）。A.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命B.由具有适当资格的一人至三人组成C.成员可以包括业主代表和承包商代表D.做出的决定具有强制约束力【答案】 A7. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范GB 505002013，因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格采用( )。A.计划进度日期B.实际进度日期C.计划进度日期与实际进度日期两者的较高者D.计划进度日期与实际进度日期两者的较低者【答案】 D8. 【问题】 （ ）收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.质量监督机构【答案】 B9. 【
4、问题】 （2019年真题）根据建设工程监理范围和规划标准规定，必须实行监理的工程是（）。A.总投资额2000万元的学校项目B.总投资额2000万元的供水项目C.总投资额2000万元的通信项目D.总投资额2000万元的地下管道项目【答案】 A10. 【问题】 单桩静承载力试验，在同一条件下，试桩数不宜少于总桩数的1%，并不应少于( )根，工程总桩数50根以下不少于( )根。A.2，1B.3，2C.5，3D.20，10【答案】 B11. 【问题】 下列质量数据中，可以用来描述离散趋势，适用于均值有较大差异的总体之间离散程度比较的特征值是（ ）。A.总体平均数B.算术平均数C.中位数D.变异系数【答
5、案】 D12. 【问题】 关于法律事实的说法，正确的是（ ）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】 D13. 【问题】 建设工程采用平行承包模式的优点是（）。A.有利于缩短建设工期B.有利于业主方的合同管理C.有利于工程总价的确定D.有利于减少工程招标任务量【答案】 A14. 【问题】 施工单位对其首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理等，应进行（），并应根据评定报告确定焊接工艺。A.抗剪试验B.焊接试验C.化学分析D.焊接工艺评定【答案】 D15. 【问题】 某工程分项的招标工程量清单为10
6、00m2，施工中由于涉及变更实际完成的工程量调整为1200m2。该分项工程招标控制价单价为300元/m2，投标报价单价为360元/m2，投标报价浮动率为5%。则根据计价规范，该分项工程的超过15%以上部分的单价应为（ ）元/m2。A.242.25B.300C.345D.360【答案】 C16. 【问题】 某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中包含800万进项税额，当采用简易计税方法时，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税额为（ ）万元。A.800.00B.68.20C.216.00D.240.00【答案】 D17. 【问题】 对监理规划的编制应把握工程项目运行脉搏的要
7、求是指()。A.监理规划的内容构成应当力求统一B.监理规划的内容应当具有可操作性C.监理规划的内容应随工程进展不断地补充完善D.监理规划的编制应充分考虑其时效性【答案】 C18. 【问题】 (2017年真题)根据标准施工合同，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（ ）。A.投标函合同协议书通用合同条款B.投标函通用合同条款合同协议书C.合同协议书投标函通用合同条款D.合同协议书通用合同条例投标函【答案】 C19. 【问题】 大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（），论证总进度目标实现的可能性。A.单位工程施工组织设计B.总进度纲要C.监理规划D.总
8、进度规划【答案】 B20. 【问题】 建设工程监理规范规定，分部工程经审核和现场检查符合要求后，应由()予以签认。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理单位技术负责人D.质量监督机构【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列关于公路照明设施设计基本要求的说法中，正确的有（）。A.车行道的亮度水平尽量高B.良好的视觉诱导性C.良好的光源光色及显色性D.控制眩光【答案】 BCD2. 【问题】 （2020年真题）根据工程建设项目勘察设计招标投标办法，工程勘察设计可以不进行招标的情形有（）。A.建设单位依法能够自行勘察设计B.能满足技术条件的勘
9、察设计单位少于3家C.抢险救灾情况紧急不适宜进行招标D.项目投资大、工期长，能胜任的勘察设计单位较少E.建设单位已有长期合作的勘察设计单位【答案】 ABC3. 【问题】 建设单位采用施工总承包模式发包工程的优点有（）。A.分包单位参与管理，可降低施工总承包单位的报价B.建设周期相对较短，有利于工程较早投入使用C.总包合同价确定较早，有利于工程造价控制D.有总承包单位监督和分包单位自控，有利于工程质量控制E.协调工作量减少，有利于合同管理【答案】 CD4. 【问题】 招标人根据标准施工招标文件编制招标文件的做法正确的是（）。A.应不加修改地引用标准施工招标文件中的“评标办法前附表”B.应根据项目
10、的具体特点和实际需要引用标准施工招标文件中的“投标人须知”C.“评标办法前附表”无需考虑招标项目的具体特点和实际需要D.“投标人须知前附表”需要考虑招标项目的具体特点和实际需要E.应不加修改地引用标准施工招标文件中的“通用合同条款”【答案】 D5. 【问题】 下列各项原则中，属于建设工程监理经营活动准则有（ ）。A.守法B.诚信C.公正D.科学E.独立【答案】 ABD6. 【问题】 采用综合评估法对设计投标文件进行初步评审时的内容包括（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.设计方案评审E.投标报价评审【答案】 ABC7. 【问题】 根据质量管理体系标准要求，监理单位应编制的基本程序文件
11、有（）的文件。A.质量记录控制B.不合格品控制C.纠正措施控制D.内部审核控制E.文件控制记录【答案】 ABCD8. 【问题】 根据FIDIC施工合同条件规定，导致工程延误和成本增加，允许承包商索赔利A.业主未能提供现场B.法律、法规的变化C.设计错误D.难以预见的人为障碍E.恶劣气候【答案】 AC9. 【问题】 代理关系中，下列选项属于委托代理关系终止的情形有（）。A.代理期间届满或者代理事项完成B.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力C.被代理人取消委托或代理人辞去委托D.作为被代理人或者代理人的法人终止E.监护关系消灭【答案】 ABCD10. 【问题】 监理单位技术负责人审核监理规划时，主
12、要审核（）。A.监理范围.工作内容及监理目标B.项目监理机构C.工作计划D.项目监理机构是否有保证监理目标实现的充分依据E.监理工作计划是否符合国家强制性标准【答案】 ABC11. 【问题】 （2020年真题）根据建设工程监理规范，监理实施细则的内容包括（）。A.专业工程特点B.监理工作要点C.监理工作方法和措施D.项目主要目标E.监理工作制度【答案】 ABC12. 【问题】 对承包人的检测条件或委托的检测机构的检查内容有（）。A.检测机构的资质等级B.检测机构的人员组成情况C.法定计量部门对检测仪器D.检测仪器的数量及种类E.检测人员的资格证书【答案】 ACD13. 【问题】 普通混凝土力学
13、性能试验，试件应采用（）的标准试件，也可用边长为100mm或200mm的非标准试件。A.200mm200mm200mmB.160mm160mm160mmC.120mm120mm120mmD.150mm150mm150mm【答案】 D14. 【问题】 下列关于代理的叙述，正确的是（）。A.无权代理行为的后果只能由行为人承担B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C.经追认的无权代理行为的法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实施代理行为E.被代理人在收到相对人催告通知之日起一个月内未作表示的，视为追认【答案】 BCD15. 【问题】 桥梁基础工程施工中，浅基础一般可分为（）A.刚性扩
14、大基础B.单独或联合基础C.条形基础D.片筏和箱形基础E.沉井基础【答案】 ABCD16. 【问题】 为了有效地控制建设工程三大目标，需要逐级分解建设工程总目标，按（ ）等制定分目标、子目标及可执行目标，形成建设工程目标体系。A.工程项目时间进展B.工程质量控制C.工程造价控制D.工程参建单位E.工程项目组成【答案】 AD17. 【问题】 工程监理单位对工程勘察方案审查的内容有（）。A.勘察工作内容是否与勘察合同及设计要求相符B.勘察点布置是否合理C.现场勘察组织及人员安排是否合理D.勘察进度计划是否满足工程总进度计划要求E.式样的数量和质量是否符合规范要求【答案】 ABCD18. 【问题】
15、以下关于电力线路说法正确的是(?)A.电力线路按电压高低分为高压线路（1kv以上）和低压线路（1kV以下）B.按线路结构可分为架空线路和电缆线路C.公路10kv及以上的高压供电线路普遍采用架空线路D.公路的低压供电线路已全部采用电缆供电线路E.电缆线路敷设方式只采取直接埋地敷设【答案】 ABCD19. 【问题】 （2013年真题）下列建设项目的财务评价指标中，属于偿债能力分析指标的有（）。A.总投资收益率B.财务内部收益率C.利息备付率D.财务净现值E.资产负债率【答案】 C20. 【问题】 根据标准设备采购招标文件中的通用合同条款，卖方交付合同约定的全部设备后，买方在支付合同价款前需收到卖方
16、提交的单据有（）。A.卖方出具的交货清单正本一份B.买方签署的收货清单正本一份C.制造商出具的设备出厂质量合格证正本一份D.合同价格100%金额的增值税发票正本一份E.监造人员出具的合同设备监造确认书一份【答案】 ABCD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某高速公路建设项目，业主与施工单位签订了工程施工合同,工程未进行投保。在工程施工过程中,遭受特大暴风雨和洪水不可抗力袭击,使工程遭受到大损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附有与索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本内容如下：(1)遭特大暴风雨和洪水袭击属不可抗力，是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。(2
17、)给已建部分工程造成破坏,损失22万元，其修复费用应由业主承担，施工单位不承担修复的经济责任。（3）施工单位人员因此灾害数人受伤处理伤病医疗费用和补偿金总计2.5万元，业主应给予赔偿。（4）施工单位进场的正在使用的机械、设备受到损坏,造成损失6万元，由于现场停工造成台班费损失3万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3万元，业主应予以支付。（5）因特大暴风雨和洪水造成工地停工10天,要求合同工期顺延10天。（6）由于工程破坏，现场清理需费用2万元，业主应予支付。问题：1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作？2.不可抗力发生风险承担的原则是什么？3.对施工单位提出的要
18、求如何处理？【答案】1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后应进行以下主要工作:审核承包人的索赔申请;判定索赔成立原则;对索赔报告的审查和核定;与承包人协商补偿;签发索赔处理决定,当监理工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报业主批准。2.不可抗力风险承担责任的原则：处理原则:工程本身的损害由业主承担;人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用;造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担;所需清理工作的费用，由业主承担;工期给予顺延。3.对索赔报告的处理方法:经济损失由双方分别承担,工程延期应予签证顺延;工程修复、重建22万元工程款应由业主支付;索赔不予认可，由施工单位承担;索
19、赔不予认可，由施工单位承担;工期顺延10天;现场清理需费用2万元,由业主承担。2. 某工程，施工过程中发生如下事件：事件1：总监理工程师主持编写项目监理规划后，在建设单位主持的第一次工地会议上报送建设单位代表，并介绍了项目监理规划的主要内容，会议结束时，建设单位代表要求项目监理机构整理会议纪要，总监理工程师以“谁主持会议谁整理”为由，拒绝整理。事件2：基础工程经专业监理工程师验收合格后已隐蔽，但总监理工程师怀疑隐蔽的部位有质量问题，要求施工单位将其剥离后重新检验，并由施工单位承担由此发生的全部费用，延误的工期不予顺延。事件3：现浇钢筋混凝土构件拆模后，出现蜂窝、麻面等质量缺陷，总监理工程师立即
20、向施工单位下达了工程暂停令，随后提出了质量缺陷的处理方案，要求施工单位整改。事件4：专业监理工程师巡视时发现，施工单位未按批准的大跨度屋盖模板支撑体系专项施工方案组织施工，随即报告总监理工程师。总监理工程师征得建设单位同意后，及时下达了工程暂停令，要求施工单位停工整改。为赶工期，施工单位未停工整改仍继续施工。于是，总监理工程师书面报告了政府有关主管部门。书面报告发出的当天，屋盖模板支撑体系整体坍塌，造成人员伤亡。事件5：按施工合同约定，施工单位选定甲分包单位承担装饰工程施工，并签订了分包合同。装饰工程施工过程中，因施工单位资金周转困难，未能按分包合同约定支付甲分包单位的工程款。为了不影响工期，
21、甲分包单位向项目监理机构提出了支付申请。项目监理机构受理并征得建设单位同意后，即向甲分包单位签发了支付证书。问题1、事件1中，总监理工程师的做法有哪些不妥之处写出正确做法。2、事件2中，总监理工程师的要求是否妥当说明理由。3、事件3中，总监理工程师的做法有哪些不妥之处写出正确做法。4、根据建设工程安全生产管理条例，指出事件4中施工单位和监理单位是否应承担责任说明理由。5、指出事件5项目监理机构做法的不妥之处，说明理由。【答案】问题1：(1)监理规划在第一次工地会议上报送建设单位代表不妥；正确做法：监理规划应在召开第一次工地会议前报送建设单位。(2)总监理工程师主持编写项目监理规划后，直接报送建
22、设单位代表不妥；正确做法：监理规划在编制完成后必须经监理单位技术负责人审核批准，方能报送建设单位.(3)总监理工程师以“谁主持会议谁整理”为由，拒绝整理会议纪要不妥；正确做法：第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责整理，并经与会各方代表会签。问题2：（1）要求施工单位剥离后重新检验妥当。理由：根据建设工程施工合同（示范文本），总监理工程师有权要求施工单位将已隐蔽的工程剥离后重新检验，并在检验后重新覆盖或修复。（2）要求由施工单位承担重新检验发生的全部费用，延误的工期不予顺延不妥当。理由：根据建设工程施工合同（示范文本），重新检验时，如果检验合格，发包人承担由此发生的全部费用，并相应顺延工期。如
23、果检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。3. 【背景材料】某公路工程项目施工承包合同，签约合同价为6500万元，工期18个月，承包合同中约定：（1）发包人在开工前7天应向承包人支付签约合同价10%的开工预付款。（2）开工预付款自工程开工后的第8个月起分5个月等额抵扣。（3）工程进度款按月结算。工程质量保证金为承包合同价的3%，发包人从承包人每月的工程款中按比例扣留。（4）当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的相应单价调整系数为0.9。（5）新增工程按公路工程建设项目概算预算编制办法（JTG3830-2018）的规定计算建筑安装工程费，以建筑安装工程单价作
24、为新增工程的单价，措施费中的施工辅助费费率5%，其余措施费综合费率7%，规费综合费率为35%，企业管理费费率为10%，利润率为7%，税率为9%，设备费及专项费用不计。在施工过程中，发生了以下事件：事件1：工程开工后，发包人要求变更设计。增加一项现浇混凝土挡土墙工程，按公路工程预算定额（JTG/T3832-2018）的消耗量及价格信息资料计算的每立方米现浇混凝土挡土墙的人工费为120元，材料费为310元，施工机械使用费为240元（其中机上作业人员人工费40元），定额人工费150元，定额材料费300元，定额机械使用费260元。事件2：在工程进行至第8个月时，承包人按计划进度完成了500万元建安工作
25、量，同时还完成了发包人要求增加的一项浆砌片石挡土墙工程。经监理人计量后的该工作工程量为460m3，经发包人批准的单价为352元/m3。事件3：施工至第14个月时，承包人向发包人提交了按原单价计算的该项月已完工程量结算报600万元。经监理人计量，其中某分项工程因设计变更实际完成工程数量为680m3（原清单工程数量为500m3，单价1200元/m3）。【问题】1.计算该项目的开工预付款。2.列式计算现浇混凝土挡土墙的单价。【答案】第1问：工程预付款：650010%=650（万元）。第2问：直接费：120+310+240=670（元/m3）。定额直接费：150+300+260=710（元/m3）。措
26、施费：7100.05+4100.07=64.20（元/m3）。企业管理费：7100.1=71（元/m3）。规费：（120+40）0.35=56（元/m3）。利润：（710+64.2+71）0.07=59.16（元/m3）。税金：（670+64.2+71+56+59.16）0.09=82.83（元/m3）。建筑安装工程费（单价）：670+64.2+71+56+59.16+82.83=1003.19（元/m3）。第3问：增加工作的工程款：460352=16.19（万元）。第8月应付工程款：（500+16.19）（1-3%）-650/5=370.70（万元）。4. 事件2：对于深基坑工程，施工项目经
27、理将组织编写的专项施工方案直接报送项目监理机构审核的同时，即开始组织基坑开挖。问题：2.指出事件2中的不妥之处，写出正确做法。【答案】（1）不妥之处：施工项目经理将深基坑工程专项施工方案直接报送项目监理机构。正确做法：应组织专家论证，并应附具安全验算结果。（2）不妥之处：施工项目经理在将专项施工方案报项目监理机构审核的同时，即开始组织深基坑开挖。正确做法：专项施工方案应经施工单位技术负责人、总监理工程师签认后方可实施。5. 某实行监理的工程，施工合同价为15000万元，合同工期为18个月，预付款为合同价的20%，预付款自第7个月起在每月应支付的进度款中扣回300万元，直至扣完为止，保留金按进度
28、款的3%从第1个月开始扣除。工程施工到第5个月，监理工程师检查发现第3个月浇筑的混凝土工程出现细微裂缝。经查验分析，产生裂缝的原因是由于混凝土养护措施不到位所致，须进行裂缝处理。为此，项目监理机构提出：“出现细微裂缝的混凝土工程暂按不合格项目处理，第3个月已付该部分工程款在第5个月的工程进度款中扣回，在细微裂缝处理完毕并验收合格后的次月再支付”。经计算，该混凝土工程的工程造价为243.91万元。施工单位委托一家具有相应资质的专业公司进行裂缝处理，处理费用为4.8万元，工作时间为10天。该工程施工到第6个月，施工单位提出补偿4.8万元和延长10天工期的申请。该工程前7个月施工单位实际完成的进度款
29、见表4-1。施工单位实际完成的进度款表4-1问题：1.项目监理机构在前3个月可签认的工程进度款分别是多少（考虑扣保留金）？2.写出项目监理机构对混凝土工程中出现细微裂缝质量问题的处理程序。3.项目监理机构是否应同意施工单位提出的补偿4.8万元和延长10天工期的要求？说明理由。4.如果第5个月无其他异常情况发生，计算该月项目监理机构可签认的工程进度款。【答案】1.在支付周期实际应支付的工程进度款应考虑：本周期已完工程的价款；应增加和扣减的变更金额；应增加和扣减的索赔金额；应抵扣的工程预付款；应扣减的质量保证金；根据合同应增加和扣减的其他金额。项目监理机构在前3个月可签认的工程进度款如下：（1）200（1-3%）=194（万元）；（2）300（1-3%）=291（万元）；（3）500（1-3%）=485（万元）。2.项目监理机构对混凝土工程中出现细微裂缝质量问题的处理程序如下：（1）签发监理工程师通知单；（2）批复处理方案；（3）跟踪检查处理方案的实施；（4）检查、鉴定和验收处理结果；（5）提交质量问题处理报告。3.项目监理机构不应同意施工单位提出的补偿4.8万元和延长10天工期的要求。理由：混凝土工程出现细微裂缝是施工单位的责任。4.第5个月项目监理机构可签认的工程进度款计算如下：