《2022年山西省监理工程师高分预测测试题79.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年山西省监理工程师高分预测测试题79.docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 下列关于竣工决算说法错误的是（）。A.所有竣工验收的项目应在办理手续之前及时编报竣工决算报告B.没有编制竣工决算的项目不得进行竣工验收C.竣工决算是施工单位编制的D.竣工决算是竣工验收的主要依据【答案】 C2. 【问题】 关于Partnering模式与其他模式比较的说法中，错误的是（）。A.Partnering模式的期限可以是一个建设工程的一次性合作，也可以是多个建设工程的长期合作，而其他模式的期限是合同规定的期限B.Partnering模式和其他模式在相互关系方面，都强调在微观利益上相互对
2、立C.Partnering模式中较少出现甚至完全避免争议与索赔，而其他模式中争议与索赔次数多.数额大，常常导致仲裁或诉讼D.Partnering模式的信任是建立在共同的目标.不隐瞒任何事实以及相互承诺的基础上，长期合作则不再招标，而其他模式则是每个建设工程均需组织招标【答案】 B3. 【问题】 经返修或加固处理的分部工程，在（ ）的条件下可按技术处理方案和协商文件予以验收。A.不改变结构外形尺寸B.不造成永久性影响C.不影响结构安全和主要使用功能D.不影响基本功能【答案】 C4. 【问题】 建筑工程施工质量验收统一标准中，施工质量验收的标准是按照质量控制的()划分的。A.工作程序B.工作分工C
3、.系统过程D.系统目标【答案】 C5. 【问题】 （）是指项目监理机构在施工单位自检的同时，按照有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。A.巡视B.平行检验C.旁站D.见证取样【答案】 B6. 【问题】 下列对于消费税的计算方法，正确的是（）。A.消费税=(到岸价人民币外汇牌价+关税)(1-消费税率)消费税率B.消费税=(到岸价人民币外汇牌价+关税)消费税率C.消费税=到岸价人民币外汇牌价消费税率D.消费税=(组成计税价格+关税)(1-消费税率)消费税率【答案】 A7. 【问题】 关于监理规划报审程序的说法，正确的是（）。A.工程设计文件后编制，在召开第一次工地会议前报
4、送建设单位B.签订监理合同前编制监理规划C.监理规划审批应在总监理工程师签字前进行D.监理规划在编写完成后需要进行审核并经批准【答案】 A8. 【问题】 刑法规定，工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处（）以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。A.一年B.三年C.五年D.十年【答案】 C9. 【问题】 根据建设工程安全生产管理条例，下列专项施工方案中，不需要进行专家论证、审查的是（）。A.深基坑B.高大模板工程C.地下暗挖工程D.拆除、爆破工程【答案】 D10. 【问题】 在工程建设过程中，影响实际进度的业主因素是()。A.材料供应时间不能满足需求B.不能
5、及时提供施工场地条件C.不明的水文气象条件D.计划安排不周密，组织协调不力【答案】 B11. 【问题】 按照建筑工程施工质量验收层次的划分，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个（ ）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批【答案】 A12. 【问题】 根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，然后由（ ）负责检查并做出检查结论。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.现场监理员D.施工单位质量负责人【答案】 A13. 【问题】 项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动称为（）。 A.平
6、行检验B.旁站C.见证取样D.巡视【答案】 C14. 【问题】 根据FIDIC施工合同条件，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（ ）日A.14B.21C.28D.30【答案】 A15. 【问题】 下列费用属于企业管理费的是（）。A.采购及保管费B.业务招待费C.燃料动力费D.劳动竞赛奖【答案】 B16. 【问题】 根据招标投标法，中标通知书发出后，招标人和中标人应在()天内订立书面合同。A.10B.20C.30D.40【答案】 C17. 【问题】 下列关于项目监理机构组织结构设计的说法中，正确的是（ ）。A.中间控制层主要由监理员组
7、成，具体负责监理活动的操作实施B.管理跨度是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数C.组织的最高管理者到最基层实际工作人员的权责和人数都是逐层递增D.管理层次可分为三个层次，即指挥层.中间控制层和执行层【答案】 B18. 【问题】 根据建设工程监理与相关服务收费标准，仅将质量控制和安全生产监督管理服务委托给监理人的，其收费不宜低于施工监理服务收费额的()。A.80%B.70%C.60%D.50%【答案】 B19. 【问题】 投标保证金（）。A.不计利息B.如是现金不计利息，如是保函则计息C.按银行同期存款利息计息D.按银行同期贷款利息计息【答案】 C20. 【问题】 对涉及工程设计文件修改的工
8、程变更，应由( )转交原设计单位修改工程设计文件。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 在建设工程进度控制系统中，工程项目建设单位编制的进度计划包括（）。A.工程项目前期工作计划B.工程项目施工进度计划C.工程项目年度计划D.施工准备工作计划E.工程项目建设总进度计划【答案】 AC2. 【问题】 合同生效后，当事人对合同的某些内容没有约定，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定。关于处理该事件应履行原则的说法，正确的有()A.质量要求不明的，按国家标准、行业标准履行B
9、.价款不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行C.报酬不明的，按订立合同时订立地的市场价格履行D.政府定价的，应执行政府定价E.履行地点不明确的，交付不动产的，在不动产所在地履行【答案】 ABD3. 【问题】 标准施工招标文件规定，评标办法分为（），供招标人根据项目具体特点和实际需要选择适用。（ ）。A.经评审的最低投标价法B.综合评估法C.调查打分法D.计划评审技术法E.敏感性分析法【答案】 AB4. 【问题】 关于现金流量绘制的说法，正确的有（ ）。A.横轴表示时间轴，向右延伸表示时间的延续B.垂直箭线代表不同时点的现金流量情况C.箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时点D.箭线长短应精准
10、地体现现金流量数值的差异E.对投资人而言，在横轴上方的箭线表示现金流出【答案】 ABC5. 【问题】 工程网络计划的资源优化是指通过改变（ ），使资源按照时间的分布符合优化目标。A.工作的持续时间B.工作的开始时间C.工作之间的逻辑关系D.工作的完成时间E.工作的资源强度【答案】 BD6. 【问题】 根据水利水电标准招标文件以下工程按照m3计量的是（）A.预应力混凝土B.劈裂灌浆C.钢筋混凝土防渗墙D.浆砌石E.一般土方开挖【答案】 AD7. 【问题】 以下关于验收主持单位的说法，正确的有（）。A.水利部负责初步设计审批的地方项目，以中央投资为主的，竣工验收主持单位为水利部或者流域管理机构B.
11、阶段验收、竣工验收由竣工验收主持单位主持C.国家重点水利工程建设项目，竣工验收主持单位依照国家有关规定确定D.在国家确定的重要江河、湖泊建设的流域控制性工程、流域重大骨干工程建设项目，竣工验收主持单位为水利部E.水利部或者流域管理机构负责初步设计审批的中央项目，竣工验收主持单位为国务院有关部门【答案】 ABCD8. 【问题】 根据标准施工招标文件中的通用合同条款，承包人按合同约定应履行的职责有（）。A.按工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划B.负责办理施工场地临时道路占用的许可手续C.测设施工控制网并报监理人审批D.负责在施工现场建立完善的工程质量管理体系E.对深基坑工程和地
12、下暗挖工程编制专项施工方案【答案】 ACD9. 【问题】 建设工程项目所需材料设备的采购按标的物的特点主要可以区分为（ ）。A.买卖合同B.加工承揽合同C.运输合同D.租赁合同E.融资租赁合同【答案】 AB10. 【问题】 为满足要求工期，在对工程网络计划进行工期优化时说法正确的有（ ）A.在多条关键路线中选择直接费用率最小的一项关键工作缩短其持续时间B.在工期优化过程中，按照经济合理的原则，不能将关键工作压缩成非关键工作C.在满足资源限量的前提条件下，寻求工期最短的计划安排方案D.在缩短工期的同时，尽可能地选择对质量和安全影响小，并使所需增加费用最少的工作E.在满足资源需用均衡的前提条件下，
13、寻求工期最短的计划安排方案【答案】 BD11. 【问题】 多级网络计划系统的编制方法包括( )。A.编制应按照先总体，再局部，最后细部的程序B.编制应按照先细部，再局部，最后总体的程序C.应与科学编码相结合D.根据工程规模、复杂程度和组织管理需要分级E.应力求减少层级，简化网络计划【答案】 ACD12. 【问题】 工程设计招标中，审查投标人资格时，属于能力审查的内容有（）。A.企业资质B.法定代表人的设计资格和能力C.项目设计负责人的资格和能力D.各类设计人员的专业覆盖面E.设计人员数量是否满足工程设计的需求【答案】 CD13. 【问题】 隧道支护类型有（），以及上述几种类型加设钢架而成的联合
14、支护。 A.锚杆支护B.喷射混凝土支护C.喷射混凝土与钢筋网联合支护D.喷射混凝土与锚杆及钢筋网联合支护E.土钉支护【答案】 ABCD14. 【问题】 下列施工过程中，必须列入施工进度计划，并且大多作为主导的施工过程或关键工作的有（ ）。A.构筑物的地下工程B.钢筋混凝土构件的现场制作过程C.砂浆预制D.主体结构工程E.装饰工程【答案】 AD15. 【问题】 下列工程设计质量管理工作中，属于工程监理单位应完成的工作有（ ）。A.起草设计合同B.质量管理的组织C.审查备案D.出具审查报告E.设计成果审查【答案】 ABC16. 【问题】 为了确保建设工程进度控制目标的实现，可采取的合同措施包括（）
15、。.A.推行CM承发包模式B.对工期提前给予奖励C.建立进度信息沟通网络D.公正地处理工程索赔E.建立进度计划检查分析制度【答案】 AD17. 【问题】 根据民法典担保物权分编和合同编，不得用于抵押的财产有（）。A.商业用地使用权B.已建成的住宅楼C.宅基地的土地使用权D.土地的所有权E.公立学校的教育设施【答案】 CD18. 【问题】 袋装砂井施工质量标准检查项目包括（）。A.井距B.井长C.井径D.灌砂率E.井深【答案】 ABCD19. 【问题】 项目监理机构组织协调可采用（ ）。A.调查协调法B.会议协调法C.书面协调法D.访问协调法E.情况介绍法【答案】 BCD20. 【问题】 （20
16、17年真题）下列总监理工程师职责中，可以委托给总监理工程师代表的有（）。A.组织审查专项施工方案B.组织审核分包单位资格C.组织工程竣工预验收D.组织审查和处理工程变更E.组织整理监理文件资料【答案】 BD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 国内某高速公路工程，在项目实施过程中发生以下事件：事件1：当年12月中旬开工后不久即受到传染病流行的严重干扰。4个月后疫情得到有效控制，业主迅速提出了调整计划、加快施工进度的要求，同时也给监理单位下达了进度考核指标；由于征地拆迁问题，致使承包人施工的18km路段上有3km无法进行，造成了人员、设备的闲置待工；7月份开始，国内钢材价格上涨，承包人认
17、为无力承受。因此承包人对以上问题按程序提出了相关的索赔要求。事件2：其中隧道施工考虑到围岩类别为IV类时隧道每循环进尺为3m，初期支护距掌子面约50m，二次衬砌距离掌子面100m，施工采用全断面开挖，设计使用钢格栅拱架，为了达到初期支护平整的要求，施工单位在使用钢格栅拱架处将钢筋网挂在内侧，同时对于超挖较多处立模板进行喷射处理。为确保初期支护的喷射混凝土厚度，监理采用每20m开孔检查喷射混凝土厚度。在一次上级检查中，发现锚杆的垫板40%左右悬挂在锚杆上，未垫在围岩上受力；钢格栅拱架背后填片石；有10m初期支护的超挖部分施工单位在回填中使用浆砌片石，业主单位要求工程有问题部分全部返工（返工部分约
18、17万元人民币），同时，认为监理严重失职，要求按建设工程质量管理条例对相关责任人进行处罚，同时处监理单位2万元罚款。现场监理认为锚杆受力，垫板不受力影响不大，钢格栅拱架背后填片石也起到了支撑围岩的作用，超挖回填浆砌片石可行，业主的判断不正确，处罚不合理。问题：1.事件1中：（1）你对业主加快施工进度，并对监理进行进度考核一事有何看法?（2）承包人及监理单位为加快施工进度应采取哪些主要措施?（3）监理工程师应如何处理承包人的索赔要求?2.事件2中：（1）施工单位在施工中是否存在问题?（2）监理单位的检查方法是否存在问题?简述理由。（3）监理对检查出的问题的解释是否成立?简述理由。（4）业主的处罚
19、是否合理?【答案】1.事件1中：（1）业主加快施工进度，对监理进行进度考核是不恰当的。因为题目中所述的业主提出调整计划，加快施工进度的要求，是因为受传染病流行的严重影响，这是不可预见的风险，是业主应该承担的风险，由此造成的工期拖延应该给予承包人顺延，如果业主要求调整计划，加快施工进度，则属于变更，应按变更程序办理并增加加快施工进度的费用。此外，监理单位不是合同工程的具体实施者，仅负责业主与承包人所签订合同履行过程中的协调管理及监督检查义务。施工进度主要是承包人的责任，因此一般在施工合同中约定有拖期违约损失偿金和提前竣工奖金，所以业主对监理进行进度考核是不恰当的。（2）承包人加快施工进度应采取的
20、主要措施：组织方面的措施：组织增加机械设备和劳力；调换素质较高的人员进场，加强施工现场管理；增加每天施工时间，但需上报监理工程师批准。技术方面的措施：改进施工技术，缩短工艺时间；采用性能先进的施工机械；将顺序作业法改为流水作业法或平行作业法等。监理单位为加快施工进度则主要采取管理方面的措施：督促检查承包人的施工进度计划及执行情况，审查承包人的施工方案，使满足施工进度要求的进度计划顺利实施。（3）监理工程师在收到承包人的索赔要求后，应及时处理，主要应进行以下主要工作：审核承包人的索赔申请；判定索赔成立原则；对索赔报告的审查和核定（即根据监理记录和其他资料与实际调查的结果，审核索赔金额）；与承包人
21、协商补偿；报业主批准后签发索赔申请报告。根据题目中背景所提到的情况，对承包人的索赔要求可进行以下处理：对受传染病影响，使工期受到的延误，应给予工期顺延。如果业主要求加快施工进度，则应增加加快施工进度的费用。由于征地拆迁使承包人部分人员、机械设备的闲置待工，由于是业主的责任，应按承包人实际情况进行补偿，其中对闲置的机械设备应按租赁费或台班折旧费给予补偿。对承包人提出的钢材价格的上涨，不能批准索赔。因为这是承包人投标时应考虑的风险，如果合同中约定有价格调整，则可按有关价格调整的规定进行，而不能进行索赔。2.事件2中：（1）施工单位存在的问题：根据公路工程施工安全技术规范（JTGF902015）的规
22、定：IV级围岩开挖采用3m循环进尺（不符合IV级围岩开挖支护每循环不得大于2榀钢架约11.5m）。高速公路隧道均为二车道以上的大断面隧道，IV级围岩采用全断面法开挖（宜采用台阶法开挖）。初期支护约距离掌子面50m（初期支护应紧跟开挖面及时施作）。二次衬砌距离掌子面100m（IV级围岩二衬距离掌子面不得大于90m）。超挖较多处采用模喷混凝土或浆砌片石。2. 某实施监理的工程，甲施工单位中标后按照监理单位批准的施工方案组织施工，施工过程中发生下列事件：事件1：监理工程师在审核承包单位提交的“工程开工报审表”时，要求承包单位在“工程开工报审表”中注明各单位工程开工时间。监理工程师审核后认为具备开工条
23、件时，由总监理工程师或由经授权的总监理工程师代表签署意见，报建设单位。事件2：监理单位在进行本工程的监理文件档案资料归档时，将下列监理文件做短期保存：(1)监理大纲；(2)监理实施细则；(3)项目监理机构总控制计划等；(4)预付款报审与支付。事件3：为了确保工程的施工安全，取消工程的原安全管理人员，由施工项目经理亲自兼任施工现场的安全生产管理员。事件4：施工单位组织工程竣工预验收后，向项目监理机构提交了工程竣工报验单，项目监理机构组织工程竣工验收后，向建设单位提交了工程质量评估报告。问题：1事件1中，监理工程师的做法是否妥当，说明理由。2事件2中，哪些不应由监理单位作短期保存?监理单位作短期保
24、存的监理文件应有哪些?3事件3中，施工项目经理的做法是否正确?说明理由。4事件4中的不妥之处有哪些，写出正确做法。5竣工验收的条件包括哪些?【答案】1不妥之处：要求承包单位在工程开工报审表中注明各单位工程开工时间。理由：应要求承包单位在每个单位工程开工前都应填报一次工程开工报审表。不妥之处：由总监理工程师或由经授权的总监理工程师代表签署意见。理由：由总监理工程师签署意见，不得由总监理工程师代表签署。2不应由监理单位作短期保存的有：监理大纲和预付款报审与支付。监理单位作短期保存的监理文件有：监理规划、监理实施细则、监理总控制计划、专题总结、月报总结。3施工项目经理的做法不正确。应安排专职安全生产
25、管理员。4事件4中：(1)甲施工单位组织工程竣工预验收不妥。工程竣工预验收应由项目监理机构组织。(2)项目监理机构组织工程竣工验收不妥。工程竣工验收应由建设单位(或验收委员会)组织。(3)项目监理机构在工程竣工验收后向建设单位提交工程质量评估报告不妥。项目监理机构应在工程竣工验收前向建设单位提交工程质量评估报告。5竣工验收的条件：(1)完成建设工程设计和合同规定的内容。(2)有完整的技术档案和施工管理资料。3. 背景：某建设工程，建设单位将某工程的监理任务委托给一家监理单位。该监理单位在履行其监理合同时，在施工现场建立了项目监理机构，并根据工程监理合同规定的服务内容、服务期限、工程类别、规模、
26、技术复杂程度、工程环境等因素确定了项目监理机构的组织形式和规模。问题：1.项目监理机构的监理人员包括哪些？应当由具备什么条件的人员担任？2.总监理工程师不能委托总监理工程师代表完成的工作有哪些？3.监理员职责有哪些？问题解析：本案例主要考查监理工程师对建设工程监理规范GB/T503192013有关项目监理机构、监理人员的职责的相关规定的掌握程度。【答案】1.监理人员应包括总监理工程师、专业监理工程师和监理员，必要时可配备总监理工程师代表。总监理工程师应由注册监理工程师担任。总监理工程师代表应由具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员担任。
27、专业监理工程师应由具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员担任。监理员应由具有中专及以上学历并经监理业务培训的人员担任。2.总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：（1）组织编制监理规划，审批监理实施细则；（2）根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；（3）组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；（4）签发工程开工令、暂停令和复工令；（5）签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；（6）调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；（7）审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；（8）
28、参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。4. 对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包人。签订合同时，业主为了约束承包人能保证工程质量，要求承包人支付了30万元定金。业主与承包人双方在签订施工合同时对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工15天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工10天。两次停工承包人都及时提出了工期和费用索赔申请，并提供了施工记录。问题：1.招标时对承包人的资质审查的内容有哪些？2.定金与预付款有何区别？3.监理工程师判定承包人索赔成立的
29、条件是什么？4.监理工程师对两次索赔申请应如何处理？【答案】1.对承包人资质审查的内容有：企业营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等。2.定金与预付款的区别：目的不同，定金的目的是证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是解决承包人在工程准备和材料准备的资金问题。性质不同，定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。处理不同，定金视合同履行情况有不同的法律后果；预付款在工程进度款中按比例扣还。3.监理工程师判定承包人索赔成立的条件：承包人受到了实际损失或损害；损失不是因承包人的过错造成；造成的损失也不是承包人应承担的风险
30、；承包人在规定的索赔时限内提出索赔申请。4.针对第一次索赔：判定索赔成立，这是因为遇到文物是不可预见的不利物质条件，为业主应承担的风险，工期和费用索赔理由成立，同时承包人及时提供了证据资料和索赔申请。针对第二次索赔：5. 某高速公路项目，业主委托某监理公司进行施工监理，监理公司任命具有多年桥梁设计工作经验的高级工程师任项目总监理工程师。在项目实施过程中，发生以下事件：事件1:施工单位进场施工，发现按照设计提供的取土场开始清表取土填筑路基（该合同段全为借土填方,运距10km),当取土场取深3m后发现下面是岩石和不能用作填土的不良土施工单位只能另选取土场,运距增加2km，加修便道2km，这样造成该
31、施工单位运输负担沉重,进度受到影响，成本费用大量增加。施工单位就此提出，在投标时业主未在标书中将此种情况预先告知施工单位。而业主则认为根据合同第11款（现场勘察）的规定,投标人已经认真进行了现场考察，对于料场应有充分考虑,拒绝任何增加费用的索赔要求。事件2：桥梁基础为钻孔灌注粧,按照招标文件的要求，所有粧都要进行无破损法(超声波)检测，以确保桩基础的工程质量。当桩基进行检测时发现有一根断桩，断位处在地下水位以下，且地质资料显示该处有溶洞。由此,施工单位向项目监理机构报送了处理方案,其要点如下：补桩。调整承台的结构钢筋，外形尺寸做部分改动。总监理工程师根据自己多年的桥梁设计工作经验，经审核认为施
32、工单位提交的处理方案可行,因此予以批准。施工单位随即提出索赔意向通知，并在补桩施工完成后第5天向项目监理机构提交了索赔报告：1.要求索赔此桩处理期间机械、人员的窝工损失。2.增加的补桩应予计量、支付。理由是此粧断粧原因是地质不良，有溶洞所致。事件3:在施工过程中未经监理工程师事先同意,施工单位就订购了一批预应力钢绞线。钢绞线运抵施工现场后，经监理人员检査发现,钢绞线质量存在下列问题：1.施工单位未能提交产品合格证、质量保证书和检测证明材料。2.钢绞线外观不良，无标识。问题：事件1中：作为监理工程师你对作为监理工程师你对作为监理工程师你对此有何看法？此有何看法？此有何看法？你认为承包人应吸取什么
33、经验教训？你认为承包人应吸取什么经验教训？你认为承包人应吸取什么经验教训？你认为承包人应吸取什么经验教训？你认为承包人应吸取什么经验教训？事件2中：总监理工程师批准上述处理方案，在工作程序方面是否妥当？试说明理由。并简述监理工程师处理施工过程中工程质量问题工作程序要点。施工单位提出的索赔要求，总监理工程师应如何处理？并说明理由。事件3中:监理工程师应如何处理预应力钢绞线问题？【答案】事件1:根据本案例所述的情况，施工单位可能会依据不可预见的外界障碍或自然条件向业主提出费用补偿的要求。作为监理工程师,不能同意施工单位的要求。应认为施工单位通过业主所提供的资料及现场考察，已取得可能对投标有影响或起
34、作用的风险、意外等的必要资料,并且在报价中考虑这些因素的影响。同时，案例中所述的情况是一个有经验的承包人能合理预计到的。施工单位在投标过程中要对业主提供的资料进行研究，认真做好现场考察和调查等环节的工作，充分了解施工中可能出现和存在的风险，并在报价中体现出来,在管理中采取相应措施，从而避免和减少损失。事件2:工作程序不妥。理由是:该项目总监理工程师在批准处理方案时，既没有取得业主的同意，也没有取得设计单位的认可。处理质量问题的工作程序要点是：发出质量问题通知单，责令承包人报送质量问题的调查报告、处理方案等。审查质量问题处理方案,并报业主。跟踪检査施工单位对已批准的处理方案的实施情况。验收处理结
35、果。向业主提交有关质量问题的处理报告。将完整的处理记录整理归档。总监理工程师对施工单位提出的索赔要求应不予受理。理由是：断桩是由于施工单位本身施工不当造成的。至于地质不良和溶洞的原因,地质资料已充分显示，施工单位应充分估计到这一点,在施工中应采取有效措施，保证桩的质量。事件3:(1)由于该批钢绞线是由施工单位采购的，经监理工程师检查发现该批钢绞线外观不良、无标识，且无产品合格证等资料。故监理工程师应书面通知施工单位不得将该批钢绞线用于本工程项目，并抄送业主备案。监理工程师应要求施工单位提交该批钢绞线的产品合格证、质量保证书、材质化验单、技术指标报告和生产厂家生产许可证等资料,以备监理工程师对生产厂家和材质保证等进行书面资料的审查。如果施工单位提交了上述资料，经监理工程师审查符合要求，则施工单位应按技术规范要求对该批产品进行有监理人员签证的取样送检试验。如果经检测后证明材料质量符合技术规范、设计文件的要求，则监理工程师可进行质检签证，同意使用，并书面通知施工单位。如果施工单位不能提供第(2)条所述的资料，或虽提供了上述资料,但经抽样送检试验后质量不符合技术规范或设计文件的要求，则监理工程师应书面通知施工单位不得将该批钢绞线用于本工程项目，并要求施工单位将该批钢绞线运出施工现场（施工方与供货厂商之间的经济、法律等问题,由他们双方协商解决）。