《2022年广东省一级建造师自测提分题78.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年广东省一级建造师自测提分题78.docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 关于评标的说法，正确的是（）。A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向 B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件 C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果 D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明【答案】 D2. 【问题】 技术方案经济效果评价的主要内容是分析论证技术方案的（ ）。A.技术先进性和经济合理性B.技术可靠性和财务盈利性C.财务盈利性和抗风险能力D.财务可行性和经济合理性【答案
2、】 D3. 【问题】 预应力筋张拉的实际伸长值L（mm），可按下式计算：L=L1+L2，式中L1表示从初应力至最大张拉力间的实测伸长值，L2表示（ ）。A.超张拉伸长值B.初应力以下的推算伸长值C.预应力损失伸长值D.锚具变形伸长值【答案】 B4. 【问题】 某技术方案年经营成本是6000 万元，外购原材料是3000 万元，折旧费400 万元，摊销费300 万元，利息支出250 万元，则该技术方案当年的总成本费用是（ ）万元。A.9950 B.9400C.6700 D.6950【答案】 D5. 【问题】 行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由( )人民法院管辖。A.最先立案
3、的B.共同上一级法院指定的C.被告最先提交书面答辩状的D.最先收取案件受理费的【答案】 A6. 【问题】 下列各项中，不属于应收账款信用政策的是（ ）。A.信用期间B.信用赊销C.信用标准D.现金折扣【答案】 B7. 【问题】 工程建设安全事故发生后，事故现场有关人员应当立即报告（）A.应急管理部门 B.建设单位负责人 C.劳动保障部门 D.本单位负责人【答案】 D8. 【问题】 从硬件构成来看，通信网的构成要素包括：终端节点、交换节点、业务节点、( )。A.传输设备B.传输节点C.传输系统D.通信光缆【答案】 C9. 【问题】 在实施施工监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，其正确的
4、处理方法是()。A.签发监理工程师通知单B.要求施工单位整改C.总监理工程师应及时下达工程暂停指令，要求施工单位暂时停止施工，并及时报告业主D.通过业主及时向有关主管部门报告【答案】 C10. 【问题】 下列关于安全生产教育培训的说法，正确的是（ ）。A.企业新员工按规定经过三级安全教育和实际操作训练后即可上岗B.项目级安全教育由企业安全生产管理部门负责人组织实施，安全员协助C.班组级安全教育由项目负责人组织实施，安全员协助D.企业安全教育培训包括对管理人员、特种作业人员和企业员工的安全教育【答案】 D11. 【问题】 确定办公和生活家具购置费的基础是（ ）。A.项目类型B.设计定员人数C.项
5、目总投资D.办公场地的大小【答案】 B12. 【问题】 属于施工总承包在质量控制方面的特点的是()。A.质量的好坏在很大程度上取决于施工总承包单位的管理水平和技术水平B.质量的好坏在很大程度上取决于分包单位的管理水平和技术水平C.质量的好坏在很大程度上取决于业主方的管理水平和技术水平D.分包工程任务负责质量“他人控制”原则，对质量控制有利【答案】 A13. 【问题】 某技术方案，年设计生产能力为8万台，年固定成本为100万元，单位产品售价为50元，单位产品变动成本为售价的55%，单位产品销售税金及附加为售价的5%，则达到盈亏平衡点时的生产能力利用率为（）。A.62.50% B.55.50% C
6、.60.00% D.41.67%【答案】 A14. 【问题】 对于无权代理，如果未经被代理人追认，则应由（ ）承担责任。A. 被代理人B. 代理人C. 第三人D. 行为人【答案】 D15. 【问题】 （2016年真题）采用电化学保护方法进行防腐施工时，不属于阳极保护系统的是（ ）。A.参比电极 B.牺牲阳极 C.点状阴极 D.电线电缆【答案】 B16. 【问题】 在一个单位工程中，施工单位自检合格，监理单位已初验通过的子单位工程，（）可组织进行验收。A.施工单位B.设计单位C.建设单位D.监理单位【答案】 C17. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2008）,垂直运
7、输机械费应列在（）中。A. 分部分项工程量清单与计价表B. 措施项目清单与计价表C. 其他项目清单与计价汇总表D. 专业工程暂估价表【答案】 B18. 【问题】 政府质量监督机构参加建设工程项目竣工验收会议的目的是（ ）。A.对建设过程质量情况进行总结，签发竣工验收意见书B.对影响结构安全的工程实体质量进行检测C.对影响使用功能的相关部分进行检查验收D.对质量验收的程序、组织、方法、过程等进行监督【答案】 D19. 【问题】 下列选项，不属于公路桥涵设计采用的作用的是（ ）。A.永久作用B.固定作用C.可变作用D.偶然作用【答案】 B20. 【问题】 某项目进行砖砌工程施工，标准砖的总消耗量为
8、1000 块，标准砖砌筑的损耗率为5%，则标准砖的净用量为（ ）块。A.950 B.953C.1000 D.900【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下关于线性组织结构模式的描述中，正确的有（ ）。A. 指令路径较短B. 指令源是惟一的C. 不能跨部门下达指令D. 只适用于大型工程项目E. 允许越级指挥【答案】 BC2. 【问题】 关于桥梁混凝土施工的说法，正确的是（）。A.大体积混凝土最大胶凝材料总量不宜超过350kg/m3 B.钢筋混凝土结构应优先选用氯盐类混凝土外加剂 C.混凝土抗压强度评定试件应采用标准条件养护 D.应在搅拌地点与
9、浇筑地点分别取样检测混凝土拌合物的坍落度 E.泵送混凝土适配的坍落度值应为入泵时的坍落度【答案】 ACD3. 【问题】 下列企业资产中，属于无形资产的有（ ）。A. 低值易耗品B. 非专利技术C. 出让的土地使用权D. 专利权E. 著作权【答案】 BCD4. 【问题】 按照国际惯例，承包商可索赔的材料费包括（ ）。A.由于承包商管理不善，造成材料损坏失效引起的损失费B.由于索赔事项导致材料实际用量超过计划用量而增加的材料费C.承包商使用不合格材料引起的损失费用D.由于客观原因造成材料价格大幅度上涨而增加的材料费E.由于非承包商责任造成工期延误而导致的材料价格上涨和超期储存费用【答案】 BD5.
10、 【问题】 钻孔灌注桩实测项目有（ ）。A.沉淀厚度B.钻孔倾斜度C.孔深D.桩位E.钢筋骨架顶面高程【答案】 ABCD6. 【问题】 关于工伤认定，说法正确的是（ ）。A.在外地投标时，发生事故下落不明，应当认定为工伤 B.在工作时间、工作场所突发疾病，经抢救无效 50 小时后死亡的，视同工伤 C.下夜班途中被抢劫导致的意外伤害，应当认定为工伤 D.职工发生事故伤害，只能由所在单位提出工伤认定申请 E.职工认为是工伤，单位不认为是工伤的，由单位承担举证责任【答案】 A7. 【问题】 路面垫层结构的作用包括（）。A.粘结 B.排水 C.隔水 D.防污 E.防冻【答案】 BCD8. 【问题】 B
11、IM放样机器人适用于在（ ）环境施工。A.水下作业B.矿井检测勘探C.机电系统众多D.管线错综复杂E.空间结构繁复多变【答案】 CD9. 【问题】 关于管道安装现场条件的表述，正确的是（）。A.管道组成件及管道支承件等已检验合格B.管道施工前，安装单位应当向管道安装工程所在地负责管道使用登记的质量技术监督部门书面告知C.临时供水、供电、供气等设施已满足安装施工要求D.与管道连接的设备安装已找正合格、固定完毕，标高、中心线、管口方位符合设计要求E.施工单位已编制施工组织设计并报建设单位进行审核【答案】 ACD10. 【问题】 加筋体回填的填料粒径应满足设计要求，填料最大粒径应不大于（ ）。A.压
12、实分层厚度的13B.100mmC.压实分层厚度的23D.200mmE.150mm【答案】 C11. 【问题】 主体工程开工，必须具备的条件包括（ ）。A.项目法人或者建设单位已经设立B.初步设计已经批准C.建设项目可行性研究报告已经批准D.建设资金已经落实E.主要设备和材料已经落实来源【答案】 ABD12. 【问题】 目视助航灯光工程质量控制材料有（）A.设备、设施的测量定位记录B.泊位系统调试记录C.各类灯具的角度调整记录D.隐蔽工程记录E.电源系统调试记录【答案】 ACD13. 【问题】 主要功能项目的抽查检测多数属于（）性质的。A.复查性B.见证性C.偶然性D.验收性E.傍证性【答案】
13、AD14. 【问题】 板桩建筑物锚碇系统拉杆安装时，在满足条件（ ）后，方可张紧拉杆。A.锚碇结构前回填完成B.锚碇结构后回填完成C.锚碇结构的现浇混凝土达到设计强度D.板桩墙导梁或胸墙的现浇混凝土达到设计强度E.拉杆防护层检查完好【答案】 ACD15. 【问题】 钢筋隐蔽工程验收内容有（ ）A.纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等； B.钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等；C.箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等；D.预埋件的规格、数量、位置等。E.钢材、钢铸件的品种、规格、性能等。【答案】 ABCD16. 【问题】 下列属于生产性辅助设施的是（）。A.选矿厂B.压风
14、机房C.变电所D.食堂E.机修车间【答案】 BC17. 【问题】 下列要素反映经营成果的是（ ）。A. 资产B. 负债C. 利润D. 收入E. 费用【答案】 CD18. 【问题】 （2018 年真题）基坑内支撑体系的布置与施工要点，正确的有（ ）。A.宜釆用对称平衡性、整体性强的结构形式B.应有利于基坑土方开挖和运输C.应与主体结构的结构形式、施工顺序相协调D.必须坚持先开挖后支撑的原则E.围檩与围护结构之间应预留变形用的缝隙【答案】 ABC19. 【问题】 钢筋应按不同()及生产厂家分批验收，确认合格后方可使用。A.牌号B.等级C.规格D.生产工艺E.钢种【答案】 ABC20. 【问题】 基
15、槽土方开挖坑底稳定控制措施有（ ）。A.增加支撑刚度B.增加围护结构入土深度C.加固坑底土体D.采用降压井降水E.适时施作底板结构【答案】 BCD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 1背景某民航机场，飞行区指标为4E，近期机场当局拟对站坪和目视助航设施进行改扩建，并新增航管设备。建设单位对立项工程计划造价为：站坪工程20000万元，航管安装工程2000万元，目视助航工程1600万元。建设单位拟通过招标选择三家工程专业施工单位。在投标的施工单位中，A施工单位(拟承接站坪工程施工)、B施工单位(拟承接航管工程施工)、C施工单位(拟承接目视助航工程施工)，分别具备民用机场场道工程一级、空管
16、工程二级和目视助航工程二级的施工资质。2问题(1)A施工单位是否具备与本工程要求相符合的企业资质，为什么(2)根据单项合同额的限制规定，建设单位是否可以和B施工单位签订施工合同，为什么(3)C施工单位能否承接本工程，在企业资质上是否受限制，为什么【答案】(1)合理，因为该机场跑道飞行区指标为4E，且场道工程技术难度较大，单项合同额为5000万元。故其承包商应具有民航机场场道工程一级承包资质。(2)可以。B施工单位具备民航空管工程专业承包二级资质，按规定其承包工程的单项合同额不得超过2000万元。此项目为2000万元，符合单项合同额限制规定。(3)不能。C施工单位具备机场目视助航工程专业承包二级
17、资质，可以承担飞行区指标为4E以上，单项合同额500万元以下的目视助航工程；或飞行区指标为4D以下的目视助航工程的施工。飞行区指标为4E，目视助航设施工程的计划造价为1600万元，超过500万元限额，违反了施工企业资质管理规定。见建筑业企业资质等级标准(建市2014159号)中的有关规定和民航机场工程管理与实务1D420020。2. 某中型机电安装工程项目，由政府和一家民营企业共同投资兴建，并组建了建设班子(以下称建设单位)，建设单位拟把安装工程直接交与A公司承建。上级主管部门予以否定。之后，建设单位公开招标，选择安装单位。招标文件明确规定，投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质。工程报价采
18、用综合单价报价。经资格预审后，共有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。投标过程中，A公司提前一天递交了投标书；B公司在前一天递交投标书后，在截止投标前10min，又递交了修改报价的资料；D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章；E公司未按招标文件要求的格式报价。经评标委员会评定，建设单位确定，最终C公司中标，按合同范本与建设单位签订了施工合同。施工过程中发生下列事件：事件1：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10d，并造成窝工费及其他经济损失共计15万元；C公司租赁的大型起重机因维修延误工期3d，经济损失3万元；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元
19、；施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5d，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元。事件2：非标件制作过程中，C公司对成品按要求做外观检查，检查时质检人员发现焊缝发生了纵、横向收缩变形，以及扭曲变形等，对结构质量造成了严重影响。经检查是由于施工技术交底不到位造成。问题：1、分析上级主管部门否定建设单位指定A公司承包该工程的理由。2、招标投标中，哪些单位的投标书属于无效标书?此次招标投标工作是否有效?说明理由。3、列式计算事件1中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。4、事件2中产生的焊接变形会产生哪些危害?5、如何进行施工技术交底的组织？施工技术交底应包括哪些内容?【答案】1.理由：该工程由政
20、府和民营企业共同投资兴建，满足全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目，故必须进行招标，不能直接指定施工单位。2.D公司和E公司的投标属于无效标书，D公司在标书密封时应按要求加盖法定代表人印章，E公司应按招标文件要求的格式报价。此次招投标工作有效，理由：因为A、B、C三家公司的投标文件均满足相应的要求，满足最少三家投标人的要求，此次招投标有效。3.开工后因建设单位采购的设备整体晚到，造成的工期延误10天和经济损失15万可以索赔；C公司租赁的大型起重机因维修延误工期3d，经济损失3万元，不可以索赔；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元，可以索赔；施工过程中遇台风暴雨，C公
21、司延误工期5d，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元，不可以索赔。故C公司可以索赔的工期为：10天，费用为：15+30=45万元。4.焊接变形的危害主要表现在：降低装配质量、影响外观质量、降低承载力、增加矫正工序、提髙制造成本等五个方面。5.技术交底应分层次展开，直至交底到施工操作人员。交底必须在作业前进行，并有书面交底资料。在工程幵工前界定重要项目，对于重要项目的技术交底文件，应由项目技术负责人审核或批准，交底时技术负责人应到位。交底的内容主要包括施工工艺与方法、技术要求、质量要求、安全要求及其他要求等。3. A公司某项目部承建一供水厂扩建工程，主要内容为新建一座钢筋混凝土水池，长32m
22、，宽40m，池体深6.5m，基坑与邻近建筑物距离2.6m，设计要求基坑用灌注桩作为围护结构，搅拌桩作止水帷幕。项目部制定了详细的施工组织设计，其中水池浇筑方案包含控制混凝土入模温度，控制配合比和坍落度，内外温差控制在25度内。地层土为黏土，地下水位于地表水下0.5m。项目部制定了施工组织设计并按程序报批，A公司主管部门审核时，提出了以下问题：(1)认为施工结构位于供水厂内不属于社会环境，施工不需要搭设围挡，存在事故隐患。（2)水池施工采用桩体作为外模板，没有考虑内外模板之间杂物的清扫措施。（3)施工组织设计只考虑了围护桩变形，监测项目偏少。（4)为控制结构裂缝，按设计要求进行浇筑与振捣。基坑开
23、挖至放坡时，由于止水帷幕缺陷西北角渗漏严重。1.供水厂厂内施工是否需要搭设围挡？并说明理由。2.水池模板之间的杂物清扫应采取哪些措施？3.基坑监测的主要对象除围护桩变形外，还应有哪些检测项目？4.补充浇筑与振捣措施?5.针对背景中的渗漏情况，应采取什么措施封堵?【答案】1.供水厂厂内施工需要搭设围挡。理由：由于厂区内从业人员较多，不安全因素也较多，因此施工现场必须设置围挡。2.在安装水池池壁的最下一层模板时，应在适当位置预留清扫杂物用的窗口。用空压机风吹的方式或用高压水冲的方式进行清理，清理后浇筑面湿润，但不得有积水。3.基坑监测的对象除围护桩变形外，还应有低标沉降，围护结构水平位移，管线沉降
24、，地面建筑物陈就爱那个、倾斜及裂缝，围护结构内力，支撑内力，地下水位，地中土体垂直位移，地中土体水平位移等项目。4.补充混凝土浇筑与振捣措施：采取分层浇筑混凝土，利用浇筑面散热，以大大减少施工中出现裂缝的可能性。选择浇筑方案时，除应满足每一处混凝土在初凝以前就被上一层新混凝土覆盖并捣实完毕外，还应考虑结构大小、钢筋疏密、预埋管道和地脚螺栓的留设、混凝土供应情况以及水化热等因素的影响。5.针对背景资料中的渗漏情况，应采取的封堵措施：首先应在坑内回填土封堵水流，然后在坑外打孔灌注聚氨酯或双液浆等封堵措施，封堵后再继续向下开挖基坑。4. 【背景资料】某矿的斜井深度为1500m，断面为25m2，坡度为
25、-15。需采用矿车提升装置。据地质资料显示，井筒涌水量为25m3h。施工单位在井口安装了阻车器，并在井口下方安设了一道挡车栏，在下部装矸地点的上方安设了一道挡车栏。在7月8日9：00左右，发生一起矿车跑车事故，造成井下工作人员2人死亡，3人重伤。得知消息后，施工单位的负责人立即组织人员进行抢救，并安排专人将矿车提升至地面，同时恢复生产。7月8日14时许，施工单位负责人将事故报告县级安全生产监督管理部门，事后经调查，造成直接经济损失450万元。【问题】1用于斜井的装岩设备有哪些2防跑车装置的设置是否合理说明理由。3在本案例中，应该设置几级排水如何确定水泵流量4发生的安全事故等级属于什么等级，事故
26、等级的划分依据是什么5施工单位的负责人做法是否合理说明理由。【答案】1斜井施工装矸除特殊情况采用人工装矸外，基本都实现了机械装矸。常用的装矸机械有耙斗装岩机、挖掘机、装载机等。其中耙斗装岩机适用于任何坡度的斜井，有利于平行作业。2防跑车装置的设置不合理。理由：斜井施工提升防跑车是斜井提升的重要安全措施，通常所说的“一坡三挡”就是防跑车的主要措施，“一坡三挡”即在斜井上口入口前设置阻车器，在变坡点下方略大于一列车长度的地点，设置能够防止未连挂的车辆继续往下跑的挡车栏，在下部装车点上方再设置一套挡车栏，除此之外，还必须安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止的防跑车防护装置。而本案例中，只设置了两档，
27、不符合规定。故防跑车设置不合理。3斜井的排水方式应视涌水量大小和斜井的长度而定，一般采取三级排水。设置如下：(1)一级排水站：工作面排水。(2)二级排水站：设在工作面后面适当的位置，位置的确定原则：距工作面施工设备至少5m；要考虑一级排水设备扬程的允许，并有10的富余量。(3)三级排水站：三级排水站的移动次数不宜过多，二级排水站排上来的水通过三级排水站排到地面。三级排水站的临时水仓容量要大于二级排水站临时水仓的容量。确定水泵流量：根据煤矿安全规程规定，矿井井下排水设备应当符合矿井排水的要求。除正在检修的水泵外，应当有工作水泵和备用水泵。工作水泵的能力，应当能在20h内排出矿井24h的正常涌水量
28、(包括充填水及其他用水)。备用水泵的能力应当不小于工作水泵能力的70。工作和备用水泵的总能力，应当能在20h内排出矿井24h的最大涌水量。检修水泵的能力，应当不小于工作水泵能力的25。水泵流量：V=242025=30m3h。故井下水泵流量为V30m3h。4本案例中发生的安全事故属于一般事故。划分依据是根据生产安全事故报告和调查处理条例，事故划分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故4个等级。特别重大事故是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接
29、经济损失的事故；较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。本案例中造成直接经济损失450万元，2人死亡，3人重伤。故安全事故属于一般事故。5施工单位的负责人做法不合理。5. 我国北方某受冻区海港，实测的高、低潮位累积频率关系如表1、表2所列。港口所在海域的理论深度基准面与黄海平均海平面相差1.0m。该港口新建离岸沉箱重力式码头及钢管桩梁板式栈桥，预制沉箱的尺寸为长宽高=12m10m12m,沉箱基础采用抛石明基床，基床厚1.
30、5m。钢管粧混凝土桩帽顶标高为+2.3m、底标高为-0.6m。当地地形测量标定海底标高为-12.Om。预制沉箱水位变动区部位采用高抗冻性的引气混凝土，配合比为：1:0.6:1.93，水灰比为0.38，引气剂掺量为水泥用量的0.01%，混凝土的含气量为4.5%。预制沉箱混凝土所用材料的相对密度如表3所列。沉箱安放地的波浪、水流条件很复杂。沉箱下水出运压载后的稳定吃水为10.8m，乘潮安装时沉箱底距基床顶至少留有0.5m的富裕高度。问题：(1)确定该海港码头水位变动区的上、下限的具体标高是多少？(2)沉箱水位变动区范围内每立方米混凝土的水泥用量是多少？(3)乘潮安装沉箱，潮高至少要多少才能安全进行
31、安装？(4)在波浪、水流条件很复杂的条件下为了安全、准确地安装好沉箱，施工的要点是什么?(5)分别给出本工程钢管桩海洋大气区、浪溅区、水位变动区、水下区的防腐措施，并说明理由。【答案】(1)本码头水位变动区的上限是1.27m，下限是-0.5m。(2)1kg水泥可配制混凝土的体积设为V:V=（1/3.1）+(0.63/2.75)+(1.93/2.82)+0.38+V4.5%V=1.69L每立方米混凝土的水泥用量是：1000/1.69=592kg/m3(3)(4)1)沉箱安放后，应立即向沉箱内灌水，以保持沉箱的稳定和安全；2)待经过12个低潮后，复测、调整位置，确认符合质量标准后，及时抛填沉箱内填料。(5)海洋大气区为：2.27+1.5=3.77m以上；浪溅区底限为：2.27-1=1.27在混凝土内；水位变动区底限为：0.5-1.0=-0.5在混凝土内；所以本工程的钢管桩仅需要采用电化学阴极保护即可。