二级建造师.pdf

《二级建造师.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师.pdf（28页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、1 / 28 2008 年度全国二级建造师执业资格考试建设工程法规及相关知识试卷及答案 一、单项选择题（共 60 题。每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个符合题意） 场景（一） 建设单位拟兴建一栋 20 层办公楼，投资总额为 5 600 万元，由建设单位自行组织公开招标。 建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审，其中丁未达到资格预审最低条件。建设单位于投标截止日后的笋二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人，建设单位均未采纳，选中丙为中标人。建设单位向丙发出中标通知书，并要求降低报价才与其签订合同。 根据场景（一

2、）。回答下列问题。 1.根据招标投标法和工程建设项目招标范围和规模标准规定，下列说法中错误的是（ ）。 A若该项目部分使用国有资金投资，则必须招标 B若投资额在 3 000 万元人民币以上的体育场施工项目必须招标 C 施工单位合同估算为 300 万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招标 D利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目，由审批部门批准，可以不进行施 工招标 2 / 28 2.招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括（ ）。 A资格条件 B最低标准要求 C审查方法 D审查目的 3.根据招标投标法的规定，下列说法中正确的是（ ）。 A甲、乙、戊施工企业具有投标资格 B丁施工企业可

3、以参加投标 C丙的行贿行为不影响中标 D戊应当成为中标人 4.根据 招标投标法 的规定， 下列关于建设单位的说法中正确的是 （ ） 。 A建设单位有权要求丙降低报价。 B建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标 C建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标 D评标委员会成员中的 2/3 可以由建设单位代表担任 场景（二） 吴某是甲公司法定代表人，吴某依据中华人民共和国勘察设计管理条例将厂房设计任务委托给符合相应资质的乙设计院， 设计院指派注册建筑师张某负责该项目。丙施工企业承建，注册建造师李某任该项目负责人，2006 年 2 月 1日厂房通过了竣工验收。甲公司未依约结清设

4、计费，设计院指令张某全权负责催讨。 2008 年 1 月 1 日在一次酒会上， 吴某当众对设计院办公室主任王某说： “欠3 / 28 你们院的设计费春节前一定还上”，事后王某向单位做了汇报，设计院决定改由王某全权处理该项事宜。 后在税务检查中税务机关发现甲公司有逃税事实， 遂冻结甲公司的账户，故拖欠的设计费仍未清偿。2008 年 4 月 1 日，王某催讨，吴某以超过诉讼时效为由拒付，设计院遂提起诉讼。 根据场景（二），回答下列问题。 5.中华人民共和国勘察设计管理条例属于（ ）。 A法律 B行政法规 C地方性法规 D行政规定 6.该工程设计合同法律关系中，法律关系主体是（ ）。 A吴某与张某

5、B吴某与设计院 C甲公司与张某 D甲公司与乙设计院 7.建造师李某申请延续注册，下列情况中不影响延续注册的是（ ）。 A工伤被鉴定为限制民事行为能力人 B其始终从事技术工作，故无需且未参加继续教育 C执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满3年 D其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼 4 / 28 8.甲公司的其他股东对吴某的还钱表示不予认同， 下列观点正确的是 （ ） 。 A吴某未得到其他股东授权，其还钱表态无效 B吴某酒后失言，不是真实意思表示，行为无效 C吴某的行为后果，其他股东不负责任 D吴某还钱可以，但需先行退还其他股东出资 9.从设计任务委托法律关系的角度看，

6、乙设计院将张某变更为王某全权负责催讨欠款属于（ ）。 A主体变更 B客体变更 C内容变更 D未变更 10.张某代表设计院向甲公司催讨欠款属于（ ）。 A委托代 B法定代 C指定代理 D表见代理 11.下列关于诉讼时效的表述，正确的是（ ）。 A距工程竣工已满两年，诉讼时效届满，乙设计院丧失胜诉权 B王某不是乙设计院的全权代表，吴某向王某表示还钱无效 C设计院事后安排王某负责处理催讨欠款事宜，故吴某向王某的表态，使5 / 28 诉讼时效中断 D因 2008 年 1 月 1 日处于诉讼时段的最后六个月当中，故诉讼时效中止 12.甲公司的下列行为中，正确的是（ ）。 A为其他关系单位代开增值税发票

7、B为单位职工代扣代缴个人所得税 C设立两套账簿分别用于内部管理和外部检查 D将税务登记证借给关系单位 场景（三） 甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目， 由取得安全产生许可证的乙施工单位总承包， 由丁监理公司监理。 乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位，丙在夜间挖掘作业中操作失误，挖断居民用水管造成大面积积水，需抢修。后续又发生两起安全事故： （1）乙施工单位的施工人员违反规定使用明火导致失火，造成一名工人受伤；（2）焊接现场作业员万某违章作业造成漏电失火，王某撤离现场。 根据场景（三），回答下列问题。 13.乙施工单位的（ ）依法对本单位的安全生产全面负责。 A企业法人代表 B主要负责人

8、 C项目负责人 D安全生产员 6 / 28 14.发生事故当时焊接作业员王某及时撤离了现场，是王某行使安全生产法赋予从业人员的（ ）。 A知情权 B拒绝权 C紧急避难权 D请求赔偿权 15.该施工现场发生的两起安全事故，应由（ ）负责上报当地安全生产监管部门。 A甲建设单位 B乙施工单位 C丙施工单位 D丁监理公司 16.该施工现场的安全生产责任应由（ ）负总责。 A甲建设单位 B乙施工单位 C丙施工单位 D丁监理公司 17.根据建设工程安全生产管理条例规定，两单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应当（ ）支付。 A由甲建设单位 B由乙施工单位 7 / 28 C由丙施工单位 D按合同约定 18

9、.以下对丁监理公司的安全责任说法中，不正确的是（ ）。 A按工程建设强制性标准实施监理 B依据法律、法规实施监理 C审查专项施工方案 D发现安全事故隐患立即向劳动安全管理部门报告 19.在该焊接作业现场的下列说法中，不符合消防法规定的是（ ）。 A氧气瓶应单独存放并做好安全标识 B经项目负责人批准，可以携带火种进入焊接场所 C焊接作业人员必须持证上岗 D焊接作业人员应采取相应的消防安全措施 20.根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，（ ）不是施工企业取得安全生产许可证必须具备的条件。 A建立、健全安全生产责任制 B保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用 C设置安全生产管理机构 D依法参加

10、工伤保险 21.根据环境保护相关法律法规， 对于项目夜间抢修的说法正确的是 （ ） 。 A可以直接抢修 8 / 28 B有县级以上人民政府或者有关主管部门证明可以抢修 C向所在地居民委员会或街道申请后可以抢修 D不可以夜内抢修 22.因宿舍失火， 要临时安置施工人员， 则下列有关说法中正确的是（ ）。 A可以直接安排到仓库中，并远离危险品 B不可以安排到仓库中 C可以暂时安排到仓库中，并报公安消防机构批准 D经公安消防机构批准，可以长期居住在仓库中 场景（四） 具有房层建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓， 该工程地下一层，地上九层，预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲

11、设计院设计，施工图经乙审图中心审查通过。经公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。 根据场景（四），回答下列问题。 23.根据建设工程质量管理条例规定，以下不是建设单位质量责任的是（ ）。 A组织工程竣工验收 B确保外墙保温材料符合要求 C不得擅自改变主体结构进行装修 D不得迫使承包方以低于成本价格竞标 9 / 28 24.若施工合同约定本工程保修期间采用质量保证金方式担保，则建设单位应按工程价款（ ）左右的比例预留保留金。 A结算总额 5% B预算总额 5% C预算总额 10% D结算总额 10% 25.根据建设工程质量管理条

12、例，（ ）应当保证钢筋混凝土预制桩符合设计文件和合同要求。 A建设单位 B监理公司 C施工单位 D设计单位 26.根据建设工程质量管理条例的规定，下列选项中不属于工程验收必备条件的是（ ）。 A有完整的技术档案 B有完整的施工管理资料 C设计单位签署的质量合格文件 D监理单位签署的工程质量保修书 27.建设单位更换保温材料，应当由（ ）后方可施工。 A原设计院出设计变更，报当地审图机构审查 B当地具有相应资质的设计单位出设计变更，报当地审图机构审查 10 / 28 C原设计院出设计变更，报原审图机构审查 D建设单位设计院出设计变更，报原审图机构审查 28.若对外墙保温材料的质量要求不明确而产生

13、纠纷时，首先应按照（ ）履行。 A通常标准 B符合合同目的特定标准 C国冢标准 D地方标准 29.施工过程中的质量控制文件应由（ ）收集和整理后进行立卷归档。 。 A建设单位 B施工单位 C监理单位 D设计单位 30.该项目关于节约能源的专题论证，应当包括在（ ）中。 A可行性研究报告 B招标文件 C投标文件 D竣工验收报告 31.依据建设工程质量管理条例关于见证取样的规定，（ ）无需取样送检，即可用于工程。 11 / 28 A保温材料 B供水管主控阀 C钢筋原材料 D钢筋垫块 32.以下关于工程质量保修问题的论述中，不符合建设工程质量管理条例的是（ ）。 A地基基础工程质量保修期为设计文件规

14、定的合理使用年限 B发承包双方约定屋面防水工程的保修期为 6 年 C保修范围属于法律强制性规定的，承发包双方必须遵守 D保修期限法律已有强制性规定的，承发包双方不得协商约定 场景（五） 某市区一固定资产项目的施工现场图示如下，请根据图示回答以下问题： 根据场景（五），回答下列问题。 33.因生活区尚未建成，可以将施工人员暂时安排在（ ）居住。 A作业区 B作业区 12 / 28 C仓库 D办公区 34.施工过程中产生的污染环境固体废弃物可暂时存放在（ ）区域。 A作业区 B作业区 C办公区 D在建生活区 35.对施工过程中产生的废弃硫酸容器的处理，正确的是（ ）。 A可以和其他固体废弃物统一存

15、放并做好安全性处置 B可以和施工原材料统一存放到仓库中 C可以直接回填在基坑内 D应该单独存放并做好标识 36.施工过程中会产生噪声污染，施工单位应在开工l5 日以前向（ ）申报环境噪声污染防治情况。 A环境保护行政主管部门 B所在地居民委员会或街道办 C建设行政主管部门 D安全生产行政主管部门 37.应在施工现场的（ ）处设置明显的安全警示标志。 A生活区人口 13 / 28 B生活用水源 C在建工程出入通道 D办公区人口 38.施工现场各区布置的相关说法中不正确的是（ ）。 A办公、生活区与作业区应分开设置 B应当对施工现场设置封闭围挡 C施工现场应设置消防安全设施 D施工现场临时搭建的建

16、筑物可适当降低安全性 场景（六） 施工单位与水泥厂签订了水泥买卖合同， 水泥厂因生产能力所限无法按时供货， 便口头向施工单位提出推迟 l 个月交货的要求， 但施工单位未予答复。 为此，水泥厂将该合同全部转让给建材供应商， 约定建材供应商按水泥厂与施工单位所签合同的要求向施工单位供货， 并就合同转让一事书面通知了施工单位。 材料供货商按原合同约定的时间和数量供应了水泥，但水泥质量不符合合同约定的标准。施工单位要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿相应损失。 根据场景（六），回答下列问题。 39.若施工单位同意水泥厂转让合同， 水泥质量不合格应由 （ ） 承担责任。 A施工单位 B水泥厂 C

17、材料供应商 D水泥厂与材料供应商共同 14 / 28 40.水泥厂向施工单位提出迟延交货的要求，则合同（ ）。 A发生变更 B效力待定 C无效 D.未发生变更 41.水泥厂转让合同的行为在（ ）后有效。 A水泥厂与材料供应商联名通知施工单位 B水泥厂通知施工单位 C材料供应商通知施工单位 D征得施工单位同意 42.根据合同法的规定，不属于合同债权债务概括转移条件的是 （ ）。 A转让人与受让人达成合同转让协议 B原合同有效 C原合同为单务合同 D符合法定的程序 43.根据合同法的规定，下列说法中正确的是，施工单位（ ）。 A有权要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿损失 B无权要求水泥厂

18、继续履行合同 C有权要求水泥厂继续履行合同，并赔偿损失 D有权要求水泥厂继续履行合同，并要求水泥厂赔偿损失 15 / 28 场景（七） 2007 年 9 月 20 E1，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以 8 万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。9 月 28 日，建材商依约交付 1 万元定金。9 月 29 日，施工单位为建材商代为托运。9 月 30 日，建材商收到货物，但并没有按照约定在货到时付款。 根据场景（七）。回答下列问题。 44.如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务，则设买卖合同为（ ）合同。 A无效 B有效 C可变更、可撤销 D

19、效力待定 45.该定金合同的生效日期为（ ）。 A9 月 20 日 B9 月 28 日 C9 月 29 日 D9 月 30 日 46.如果货物在运输途中遭遇台风，致使部分石材损坏，该损失由（ ）。 A施工单位承担 B建材商承担 16 / 28 C施工单位和建材商各承担一半 D建材商承担 3/4，施工单位承担 1/4 47.如果建材商一直无力偿还施工单位的 7 万元，且某工厂欠建材商 6 万元已到期，但建材商明示放弃对该工厂的债权。对建材商这一行为，施工单位可以（）。 A请求仲裁机构撤销建材商放弃债权的行为 B请求人民法院撤销建材商放弃债权的行为 C通过仲裁机构行使代位权，要求工厂偿还 6 万元

20、 D通过人民法院行使代位权，要求工厂偿还 6 万元 48.如果施工单位与建材商在买卖合同中， 既约定了定金，又约定了违约金。在建材商违约时，施工单位（ ）。 A可以同时适用定金与违约金的约定 B只可选择适用其中一项约定 C只能适用违约金约定 D只能适用定金约定 场景（八） 甲施工单位向乙银行申请贷款 200 万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期两年还款协议，并通知了保证人。 根据场景（八），回答下列问题。 17 / 28 49.甲与乙签订的有效合同属于（ ）。 A单务合同 B实践合同 C双务有

21、偿合同 D无名合同 50.依据担保法规定，在该场景中能做保证人的是（ ） A甲 B乙 C丙 D丁 51.该保证合同主体是（ ）。 A甲与乙 B甲与丙 C乙与丁 D乙与丙 52.下列不属于保证合同的内容是（ ）。 A保证方式 B保证期间 C保证担保范围 D被保证人的其他债权 18 / 28 53.若两年后甲仍不能还款，则该还款义务由（ ）承担。 A甲 B乙 C丙 D丁 54.按照担保法的规定，属于保证担保方式的是（ ）。 A定金保证 B一般保证 C抵押保证 D留置保证 场景（九） 甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同， 合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约定一旦因合同履行发生纠纷，由当

22、地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿，遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。 根据场景（九），回答下列问题。 55.针对乙延误工期这一事实，提供证据的责任由（ ）承担。 . A 甲 B 乙 C 甲 乙 双 方 D 仲 裁 庭 19 / 28 56.仲裁过程中，如果甲申请证据保全，则正确程序是（ ）。 A甲向仲裁机构所在地的基层人民法院提出申请 B仲裁机构将甲的申请提交证据所在地的基层人民法院 C仲裁机构将甲的申请提交证据仲裁机构所在地的基层人民法院 D仲裁机构采取必要的证据保全措施 57.仲裁庭审理过程中，仲裁员在赔偿数额上意见不一致，首席仲裁员张某认

23、为赔偿数额为 30 万元，另两名仲裁员王某、李某都认为赔偿数额应为15 万元，则仲裁庭应按（ ）意见作出。 A仲裁委员会 B仲裁委员会主任 C张某 D王某、李某 58.该纠纷经仲裁后，裁决书（ ）发生法律效力。 A自作出之日 B经上级仲裁机构审查批准后 C经人民法院审查批准后 D在双方当事人不申请复议时 59.如果被申请人乙发现该案在仲裁过程中违反法律程序，则可以向（ ）申请撤销裁决。 A仲裁庭 B建设行政主管部门 20 / 28 C上级仲裁委员会 D人民法院 60.如果裁决发生法律效力后，乙不履行裁决，甲可以（ ）。 A向法院申请强制执行 B向仲裁委员会申请强制执行 C向公安部门申请强制执行

24、 D再申请仲裁 二、多项选择题（共 20 题。每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选。本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分。 场景（十） 甲建设单位将宾馆改建工程直接发包给乙施工单位，约定工期l0 个月，由丙监理公司负责监理。 甲指定丁建材公司为供货商， 乙施工单位不得从其他供应商处另行采购建筑材料。 乙施工单位具有房屋建筑工程总承包资质， 为完成施工任务，招聘了几名具有专业执业资格的人员。在征得甲同意的情况下，乙施工单位将电梯改造工程分包给戊公司。在取得施工许可证后，改建工程顺利 根据场景（十），回答下列问题。 61.下列关于施工许可

25、证申请的表述正确的有（ ） A施工许可证应由乙施工单位申请领取 B申请用地已办理建设工程规划许可证 21 / 28 C改建设计图已按规定进行了审查 D到位资金不得少于工程价款的 50% E宾馆建设消防设计图纸已通过公安消防机构审核 62.下列关于工程包发、承包的表述正确的有（ ）。 A乙单位与戊单位就电梯改造部分向甲单位承担连带责任 B建筑工程应该招标发包，对不适用招标发包的可以直接发包 C乙单位只能从丁公司采购建筑材料，否则构成违约 D甲单位可以将电梯改造与其他改建工程分别发包 E该工程施工合同无效，即使竣工验收合格，甲单位也可拒付工程价款 63.乙施工单位的企业资质可能是（ ）。 A特级

26、B一般 C二级 D三级 64.目前我国主要的建筑业专业技术人员执业资格种类包括（ ）。 A注册土木（岩土）工程师 B注册房地产估价师 C注册土地估价师 D注册资产评估师 22 / 28 65.丙监理单位在改建过程中，其监理内容包括（ ）。 A进度控制 D质量控制 C成本控制 D合同管理 场景（十一） 某电信公司在市中心薪建电信大厦， 该工程为钢筋混凝土框架结构， 地下一层，地上七层。施工阶段由监理公司负责监理。电信公司将工程发包给甲施工单位，经电信公司同意，甲将消防工程采用包工包料的方式分包给乙公司。 为节约成本，电信公司要求降低节能标准，更换材料。工程竣工验收并进行工程文件移交、归档。电信大

27、厦投入使用后三个月，位于三楼的一处消防管控制阀因质量不合格漏水， 造成某通信设备调试公司存放于该楼的二台电子设备损坏， 直接经济损失近百万元。 根据场景（十一）。回答下列问题。 66.对该设备损失承担责任的有（ ）。 A甲施工单位 B乙公司 C消防器材供货商 D电信公司 E消防验收机构 23 / 28 67.下列关于甲单位的质量责任，说法正确的有（ ）。 A对该办公楼的施工质量负责 B建立、健全施工质量管理制度 C做好隐蔽工程的质量检查和记录 D对商品混凝土的检验，在当地工程质量监督站的监督下现场取样送检 E审查乙公司的质量管理体系 68.以下是甲单位试验员的几次见证取样行为，其中不符合建设工

28、程质量管理条例的有（ ）。 A现浇板混凝土试块在监理工程师监督下，从混凝土搅拌机出料口取样 B在监理工程师监督下，从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样 C试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品 D在电信公司代表监督下，对进场的防水材料随机抽取样品 E在电信公司代表监督下，到公司仓库抽取钢材试件 69.电信公司的安全责任包括（ ）。 A提供安全施工措施所需费用 B审查安全技术措施 C提供舡现场及地下工程的有关资料 D不得违反强制性标准规定压缩合同约定的工期 E自开工报告批准日起 l5 日内，将保证安全施工的措施报相关部门备案 70.以下安全责任中，（ ）属于施工单位的责任。 A配备专职安全员

29、 24 / 28 B编制工程施工安全技术措施 C审查乙公司编制的安全措施 D提供乙公司施工期间所需的全部安全防护用品 E采用新技术时，对作业人员进行相应的安全生产教育培训 71.对该项目经审查合格的节能设计文件，下列说法正确的有（ ）。 A电信公司可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准 B甲施工单位可以要求乙施工单位变更节能设计，降低节能标准 C电信公司不可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准 D建筑节能强制性标准，仅是针对甲和乙的要求 E建筑节能强制性标准，是针对电信公司、甲、乙的要求 72.下列关于该项目档案移交和文件归档说法，正确的有（ ）。 A甲、乙监理公司应各自整理本单位

30、形成的工程文件并向电信公司移交 B应由甲负责收集，汇总乙形成的工程档案并向电信公司移交 C监理公司应在工程施工验收前，将形成的工程档案向电信公司归档 D监理公司应根据城建管理机构要求对档案进行审查，合格后向电信公司移交 E工程档案一般不少于二套，一套（原件）由电信公司保管，一套移交当地城建档案馆（室） 场景（十二） 电力局在 A、B 两地同时建设两个变电站，分别签订了设计合同、施工合同和设备供应合同。 25 / 28 设计合同采用标准化范本，规定合同担保方式为定金担保。供货合同履行过程中发现，由于两个变电站的规模不同，所订购的两套设备不是同一型号，供货合同中未明确约定各套设备的交货地点。 根据

31、场景（十二），回答下列问题。 73.设计合同采用定金担保方式，该定金合同生效必须满足的条件包括（ ）。 A建设单位与设计单位书面的定金担保 B设计院将定金支付给建设单位 C建设单位将定金支付给设计院 D建设单位将设计依据材料移交给设计院 E设计院乙开始设计工作 74.依据合同法中对一般条款的规定，各施工合同内均应明确约定的条款包括（ ）。 A工程应达到的质量标准 B工程款的支付与结算 C合同工期 D工程保险的投保责任 E解决合同纠纷的方式 75.施工合同履行过程中，按照合同法有关当事人行使抗辩权的规定，下列说法中正确的包括（ ）。 A施工质量不合格工程部位的工程不予计量和支付 26 / 28

32、B施工质量不合格工程部位的工程量应先予计量和支付，然后再由承包商自费修复工程缺陷 C超出设计尺寸部分的工程量即使质量合格也不予计量和支付 D超出设计尺寸部分的工程量，当质量合格时应按实际完成工程量计量支付 E拖延支付工程进度款超过合同约定的时间，承包商预先发出通知仍未获得支付，有行使暂停施工的权力 76.按照合同法对合同内容约定不明确的处理规定，对于设备交付方式和交货地点不明确的下述说法中正确的包括（ ）。 A供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由电力局负担 B供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由供货商负担 C供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由供货商承担 D供货商用自有

33、运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由电力局承担 E供货商委托运输公司，将设备运到电力局指定地点，运费由电力局承担 77.如果施工合同违反法律、行政法规的强制性规定，致使合同无效，则（ ）。 A合同自订时起就不具有法律效力 B当事人不能通过同意或追认使其生效 C在诉讼中，法院可以主动审查决定该合同无效 D合同全部条款无效 E合同中独立存在的解决争议条款有效 27 / 28 场景（十三） 施工单位投标中标后，与建设单位签订合同。在施工过程中，施工单位偷工减料，使用不合格的建筑材料。建设单位多次要求其返工处理，施工单位一直未予解决，因此导致合同纠纷。 根据场景（十三），回答下列问题。 78.下列

34、解决纠纷方式产生的法律文书，其不强制执行效力的包括（ ）。 A民间调解 B行政调解 C仲裁 D诉讼 E协商 79.如果建设单位选择诉讼方式解决此纠纷，起诉状中应说明的事项包括（ ）。 A原告的姓名、住所 B被告的姓名、住所 C诉讼请求 D代理律师的基本情况 E诉讼事实及理由 80.施工单位若对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院应予准许的情况包括（ ）。 A鉴定程序严重违法 28 / 28 B鉴定人员不具备相关的鉴定资格 C鉴定结论明显依据不足 D经过质证不能作为证据使用 E有缺陷的鉴定结论可通过补充鉴定解决 参考答案 一、单项选择题 1-5 CDABB 6-10DDCDA 11-15 CBBCB 16-20BBDBB 21-25 BCBAC 26-30DCCCA 31-35 ADDBD 36-40ACDCD 41-45 DCDBB 46-50BBBCC 51-55 DDABA 56-60BDADA 二、多项选择题 61.BCDE 62.ABD 63.ABCD 64.AB 65.ABCD； 66.ABC 67.ABC 68.CD 69.ACDE 70.ABE； 71.CE 72.BD 73.AC 74.ABCE 75.ACE； 76.ADE 77.ABCE 78.CD 79.ABCE 80.ABCD