《工程简易施工合同范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程简易施工合同范本.docx(12页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、工程简易施工合同范本-自查报告工程简易施工合同范本-自查报告 工程简易施工合同范本篇一:工程施工合同范本(简易) 建设工程施工合同 发包方(以下称甲方): 承包方(以下称乙方): 根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。 第一条 工程项目 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容: 四、承包形式: 第二条 工程期限 一、合同工期总日历天数 天 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延 、在施工中如因停电、停水小时以上或连续间歇性停水、停电天以上(每
2、次连续小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上; 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素; 、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。 第三条 工程价款、结算及付款方式(是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票?) 双方同意按下述第方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。 第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同 包干价为 元人民币(大写: )。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 1、本合同签订后 日内,甲方支付 元工程款; 2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付元工程款; 3、余款 元作为质量保证金,待保修期满
3、后十五个工作日内无息支付。 第二种方式:本合同实行按实结算,双方使用晨曦软件,依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。 1、甲方于 支付 元; 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款的95%,留5%做质保金,待保修期满后15个工作日内付清。 3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。 第四条 建筑材料、设备的供应和采购 一、工程材料、设备由乙方采购。(是否都是包工包料?) 二、乙方采购的材料、设
4、备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。(材料进场是不是要甲方确认?) 第五条 施工与设计变更 一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。 二、甲方因使用功能提出的变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。 三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据,工程采用包干价,对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。 第六条 工程质量管理及验收 一、工程具备隐蔽条件,乙方先
5、进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 二、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。 验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。 三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。 第七条 安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采
6、取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。 第八条 质量保修 一、本工程保修期限为 年,自工程竣工验收合格起算。 二、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后 小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。 乙方保修联系电话:;乙方保修联系人: 。 第九条 违约责任(乙方擅自修改图纸的违约责任,甲方延迟付款的违约责任均无) 一、乙方未能按时竣工
7、的,每延期一日应按工程总价款的 向甲方支付违约金(从工程款中直接扣除);无故延期15日以上视为根本性违约,甲方有权解除本合同,乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外,还应向甲方支付违约金人民币元。 二、工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金(可从工程款中直接扣除),此外应赔偿因此给甲方造成的损失。(可否作为解除合同条件?) 三、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。 第十条 纠纷解决办法 因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第十一条 附 则 一、甲方代表为,乙方代表为
8、。 二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。 甲方: 乙方: 代表: 代表: 户名: 开户银行: 帐 号: 年_月_日 年_月_日 篇二:建筑工程施工合同简单版 施工合同 建设单位: (以下简称甲方) 施工单位: (以下简称乙方) 依据中华人民共和国经济合同法建筑安装工程承包合同条例及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把 改造工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守: 一、工程项目 1、工程名称: 2、工程地址: 3、工程范围: 4、承包方式:包工包料。 5、承包造价: 元(大写:)。 二、工程期限
9、根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延) 开工日期为20_(请自填)年 月 日至20_(请自填)年 月 日,总工期 天。 三、本工程竣工质量为一次性合格工程 1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工; 四、工程价款支付及结算 本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。 五、其它约定 1:甲方承担的安全责任、权利 (一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程; (二)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全 生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案; (三)
10、甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚; (四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。2:乙方的责任、权利 (一)乙方施工时是安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安 全生产的规定、制度; (二)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险,并根 据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故,由乙方承担全部负责; (三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责,乙方安装施工人员不得违 章作业,不得冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好防护工作; (四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防
11、护用品,不能满足安 全施工需要时,人员不得进入施工现场。 六、其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 甲方: 代表人: 身份证号: 公章 年月 乙方: 代表人: 身份证号:公章 年日 日 月 篇三:最新简易施工合同(20_(请自填) xxx工程 合同协议书 合同编号:20_(请自填)-xxx 签约双方: 发包人:xxx(以下简称甲方) 承包人:xxx(以下简称乙方) 根据中华人民共和国合同法等相关法律、法规的规定,甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经友好协商,就乙方承接该项目所涉及的双方权利与义务等事项签定本合同,双方共同遵守: 一、工程概况: (一)施工内容
12、:xxx等。 (二)施工地点:xxx (三)工期要求:工程定于20_(请自填)年 x 月 x 日开工,20_(请自填)年x 月 x 日竣工。 二、工程费用: 工程暂定合同价x元(大写:x万元整)(工程造价最终以审计为准) 三、资料和提交: 1、本合同签订之日起,乙方按甲方指定施工内容进行施工。 四、工程款结算依据及价款确定: 1、结算依据:施工合同、工程量确认单、认价单、现场签证等相关资料。 2、工程结算:工程最终结算价根据业主、监理(如有时)施工现场确认竣工图及相关资料计算工程量,按20_(请自填)年四川省建设工程工程量清单计价定额及相关配套文件执行。 2.1、规费按承包人的规费取费证核定费
13、率进行计取。 2.2、安全文明施工措施费按20_(请自填)年四川省建设工程工程量清单计价定额规定的基本费率及相关规定计取; 2.3、税金、人工费、机械费按本工程施工期间相关文件执行 2.4、材料价格按施工期同期成都市工程造价信息龙泉驿区价格信息计取,如工程造价信息龙泉驿区价格信息中没有的材料,按业主根据市场调查签认价格计取。 2.5结算总价扣除主材(主材参照川建造价发20_(请自填)75号约定为:钢材、木材、水泥及水泥制品、砂、石、沥青及沥青砼、砖、汽 油、柴油、定额中的未计价材料、建设单位根据市场调查签认价格材料)后下浮 7%为合同最终结算价;工程最终造价以业主委托相关审计部门审计为准为准。
14、 3、施工期的水、电费用由乙方负责承担。 五、付款方式: 1、工程施工完毕经验收合格后三十日内支付暂定合同总价的60% 2、工程施工完毕验收合格并经审计后三十日内支付至审定总价的95% 3、质保金为审定总价的5%,在质量责任缺陷通知期(12个月) 满后14日内(无息)付清。 六、工程质量及验收: 本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求,质量合格。 七、甲方的责任: 乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题;甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物; 八、乙方的责任: 1、按照第一条(二)项中所规定的施工内容进行施工,确保工程质量,按照合同规定的时间如期完工和交付使用
15、。 2、在国家规定的保修期内,对属于乙方责任的工程质量问题,免费无偿修理。 九、特别约定: 1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故,均由乙方负责,并承担相关医疗、赔偿费用。 2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用,由双方共同协调处理。 3、乙方进购的材料需经甲方认质、认价后使用,并由乙方自行负责看管。 4、承包人应按发包人的指令,完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。 5、承包人应按照政府相关规定,建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷,导致民工围堵发包人等的,发包人有权解除合同,并要求承包人退场, 并支付违约金。 6、承包人进入现场施工,应做好
16、现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染,承包人应该有专人负责跟踪打扫;场内的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作;现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除。 7、承包人必须遵守本地区建设相关部门、业主、所属社区等对安全文明施工、环境保护等管理的规定;负责处理附近居民对施工环境的意见及建议 。 8、承包人提交的竣工结算,经委托的审核单位审核后,如结算最终审减率大于5,则审减金额大于5以上部分的审计费(按审减额的3%计算)用由承包人承担。 十、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。 十一、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效,以作为法律依据留存,双方必须共同遵守,如任何一方不遵守本合同而造成损失,则由违约方承担全部责任。 十二、合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。 甲方法定代表人:乙方法定代表人: 甲方委托代理人:乙方委托代理人: 甲方盖章:乙方盖章: 日期: 开户银行: 电话: 帐号: 日期: 电话: 12 / 12