《化工建设工程设计合同范本3篇.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《化工建设工程设计合同范本3篇.doc(29页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、化工建设工程设计合同范本3篇化工基本建设是指化工企业或部门在化工设计的基础上,以扩大再生产、提高技术水平、调整产品结构、改善地区布局为目的,而进行新的整体性固定资产投资的经济活动。基本建设通常在国家计划的统筹安排下进行的。以下是范文网小编为大家精心准备的:化工建设工程设计合同范本3篇,欢迎参考阅读! 化工建设工程设计合同范本一工程名称: 工程地点: 设计阶段:方案设计阶段、施工图设计阶段、施工阶段的配合 甲方: 建筑工程设计合同乙方: 签订日期: 年 月 日 甲方: 乙方: 经方案比选甲方委托乙方承担 夜景亮化设计 ,经双方协商一致, 签订本合同。 第一条 本合同依据下列文件签订: 1.1中华
2、人民共和国合同法建筑工程勘察设计合同管理方法。 1.2国家及地方有关建设工程勘察管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 1.4 甲方提供并经双方认可的资料。 第二条 本合同设计项目范围及内容: 夜景亮化设计 第三条 本合同设计项目工作阶段及成果 乙方按照本工程的工程进度分三个阶段进行 第一阶段:方案设计阶段 2.1考察现有道路环境条件,包括地面条件、边界以及道路内外的视觉效果。 2.2 收集及整理有关图片及其它相关资料,设计阶段与甲方相互协调及开会讨论目前所有的图纸和资料,使之与设计主旨一致。 2.3方案设计阶段的工作成果如下: (1)反映总体设计的效果图; (2)说明设计构思的有关分析图
3、、设计效果图; (3)表达主要设计构思及设计特色的方案一份。 第二阶段:施工图设计阶段 2.4提供详细的施工设计图纸。 2.5协助甲方编制工程进度安排。 2.6制备及编制材料表有关的工程规范。协助甲方审理工程量清单,以便于甲方制订招标及合约文件。 2.7与甲方一起,为投标单位提供招标答疑。 2.8出席有关的工程协调会议。 2.9其他; 第三阶段:施工阶段的配合 2.10乙方在施工图完成后,需与甲方代表、工程承包商一同出席设计交底会议。 2.11协助甲方招标、定标,审核厂家提供的照明设备是否符合设计要求。在工程定标以后,施工前根据设计要求确认物料品种规格及质量; 2.12在施工前及施工期间应根据
4、现场需要前往工地现场监督,以确保所有工程按图施工,制备初步验收接受建议书,其上注明需待修改更正的项目; 2.13在施工前及施工期间应根据现场需要前往工地现场监督,以确保所有工程按图施工,最后的工程验收; 2.14甲方或施工方在工程过程中要改动设计或物料,必须先书面通知乙方; 2.15对甲方解决工程施工中出现的技术性问题,乙方必须予以及时的技术支持,在保证工程质量及设计效果的前提下提出解决方案。 3、设计费用支付安排 双方本着友好协商原则确定设计费为人民币(大写): ,(如甲方需 提供设计灯型样品,样品费用另行计算); 3.1设计费结算与支付方式: 本合同设计费用按照以下二个阶段支付: 合同签订
5、后支付设计费总额的30%,设计图纸交付后支付设计费总额的30%,施工图交付后支付设计费总额的30%,照明工程竣工验收后十五日内一次性支付剩余设计费。 第四条 双方责任 4.1 甲方责任 4.1.1 甲方按本合同第三规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。 4.1.2 甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三 人转让或用与本合同外的项目,如发生以上情况,甲方应付法律责任,乙方有权向甲方提出索赔。 4.2 乙方责
6、任 4.2.1 乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料。并对设计图纸的安全性负责。若因为设计缺陷造成甲方或第三方的伤害及损失,乙方有相应的赔偿义务。 4.2.2 乙方采用的主要技术标准是: (1) 国家和地方的现行政策、法规、技术规程和规范。 4.2.3 设计合理使用年限为 10 年。 4.2.4 乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。 4.2.5 乙方交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件
7、,本年内项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,乙方仍负责上述工作,但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。 第五条 违约责任 5.1 乙方对设计资料及文件出现的遗漏和错误负责修改或补充。由于乙方员错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度乙方责任大小向甲方支付赔偿金。赔偿金由双方商定,最高额为全额设计费。 5.2 由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付,应减收该项目应收设计费的千分之二。 第六条 其他 6.1 本工
8、程设计资料及文件中,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,乙方不得指定生产厂、供应商、甲方需要乙方的乙方员配合加工定货时,所需要费用由甲方承担。 6.2 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。 6.3 本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决,协商不成的按下列两种方式解决: (一)提交工程所在地仲裁委员会仲裁; (二)依法向工程所在地人民法院起诉。 6.4 本合同一式 4 份,甲方 2 份,乙方 2 份。 6.5 本合同经双方签章后生效。 6.6双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。 6.7 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪
9、要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。 甲方名称: 乙方名称: 法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字) 委托代理人: 委托代理人: 化工建设工程设计合同范本二工程名称:_ 工程地点:_ 合同编号:_ (由设计人编填) 设计证书等级:_ 发包人:_ 设计人:_ 签订日期:_ 建设工程设计合同中华人民共和国 建设部 国家工商行政管 理局 发包人: _ 设计人: _ 发包人委托设计人承担 _工程设计,工程地点为_,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。 第一条 本合同签订论据 1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。 1 监制 1.2国家及地
10、方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条 设计依据 2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2.2发包人提交的基础资料 2.3设计人采用的主要技术标准是: _ _ _ 第三条 合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断: 3.1合同书 3.2中标函(文件) 3.3发包人要求及委托书 3.4投标书 第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写) _ 第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 第七条 费用
11、 7.1双方商定,本合同的设计费为_万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。 7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。 第八条 支付方式 8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计_万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。 8.2设计人提交_设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计_万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计_万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。
12、 8.3双方委托银行代付代收有关费用。 第九条 双方责任 9.1发包人责任 9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。 9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外
13、,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。 在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。 9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。 9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。 9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担
14、应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。 9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。 9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。 9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。 9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真
15、、电话、复印、办公等费用)。 9.2设计人责任 9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。 9.2.2设计合理使用年限为_年。 9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。 9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方
16、商定为买际损失的 %。 9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。 9.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。 9.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。 第十条 保密 双方均应保护对方的知识产权,未经
17、对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。 第十一条 仲裁 本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。 第十二条 合同生效及其他 12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。 12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。 12.3本工程项目中,
18、设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。 12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。 12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。 12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。 12.7本合同双方签字盖章即生效,一式_份,发包人_份,设计人_份。 12.8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备
19、案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。 12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 12.10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。 发包人名称: 设计人名称: (盖章) (盖章) 法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字) 委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字) 项目经理:(签字) 项目经理:(签字) 住 所: 住 所: 邮政编码: 邮政编码: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 开户银行: 开户银行: 银行帐号: 银行帐号: 建设行政主管部门备案: 鉴
20、证意见: (盖章) (盖章) 备案号: 经办人: 备案日期: 年 月 日 鉴证日期: 年 月 日 化工建设工程设计合同范本三Design Contract for Construction Project (II) (专业建设工程设计合同) (Design Contract for Professional Construction Project) 工 程 名 称: 10KV变电所新建工程 Project Name:10KV Substation New Construction 工 程 地 点: Project Site: 合 同 编号:Contract No.: (由设计人编填) (Fi
21、lled in by Designer) 设计证书等级: 设证甲级A121001826 Design Certification Rank: Design Certificate Class A 121001826 发 包 人:Employer: 设 计 人: 电力勘察设计院 Designer: Electric Power Survey Design Institute 签 订 日 期:Date: 中华人民共和国建设部国家工商行政管理局 Supervised and Manufactured byMinistry of Construction of Peoples Republic of
22、China and the State Administration of Industry and Commerce 发包人:Employer: 设计人:电力勘察设计院 Designer: Electric Power Survey Design Institute 发包人委托设计人承担 10KV变电所新建工程设计,工程地点为 ,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。 The Employer entrusts the Designer to undertake 10KV Star Mall Plaza 1 # Substation New Construction; the project
23、 site is No.6, BeiEr Zhong Road, Tiexi District, Shenyang City. Upon agreement by both parties through consultation, the two parties shall sign and implement the Contract jointly. 第一条 本合同签订依据 Article 1: This Contract is signed in accordance with: 1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设计市场管理规定。 1.1 Contract
24、 Law of the Peoples Republic of China, Construction Law of the Peoples Republic of China and Market regulations of Construction Survey and Design. 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.2 Laws and regulations of the related state and local construction survey and design management. 1.3建设工程批准文件。1.3 Documents o
25、f Approval for Construction. 第二条设计依据Article 2 Design Basis 2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2.1 The Trust Deed or Design Documents of the tender accepted provided to the designer by the employer; 2.2发包人提交的基础资料2.2 Fundamental materials submitted by the employer; 2.3设计人采用的主要技术标准是:2.3 The major technical standard
26、s adopted by the designer are: B-01R5-SJ-02-20xx标准、规程、规范 B-01R5-SJ-02-20xx Standards, Procedures, Norms 第三条合同文件的优先次序Article 3 Priority of Contract Document 构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断: The documents consisting of this Contract may be deemed as demonstrating mutually; if there is a
27、ny ambiguity or discordance in the contract document, the following priority shall be followed to judgment, 3.1合同书 3.1 The Contract; 3.2中标函(文件) 3.2 Letter of Acceptance (Document); 3.3发包人要求及委托书 3.3 Requirements of the employer and Letter of Authority; 3.4投标书 3.4 The Tender 第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容
28、(根据行业特点填写) Article 4 Name, Scale, Phase, Investment and design Content for the Contract Items (fill in based on industry characteristics) 10KV星摩尔购物广场1#变电所新建工程 10KV Star Mall Plaza 1 # Substation New Construction 变电所电气及10KV进线 Electric and 10KV inlet wire of the substation 变电所设在地下,内设6台1600KVA变压器及2台125
29、0KVA变压器。 The substation is underground, with six 1,600KVA transformers and two 1,250KVA transformers inside. 10KV电源分别由劝工变、历工变电所各新出电缆新路径电缆敷设至用户 变电所。 The 10KV power line is laid along the new cable roads of Quangong Substation and Ligong Substation respectively, toward the customer substation with cab
30、les. 第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 Article 5 Relevant materials, documents and time submitted to the designer 本工程供电方案 1份 20xx-2-25 Power supply scheme of this project 1 25 February, 20xx 用电负荷资料 1份 20xx-2-25 by the employer Electricity load data 1 25 February, 20xx 第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 Article 6 Do
31、cuments, number of copies, location and time submitted to the employer by the designer 设计图纸 8份 20xx-04-15 Design drawing 8 copies 15 April, 20xx 概算书 6份 20xx-04-15 Book of estimates 6 copies 15 April, 20xx 注:待发包人结清全部设计费后,由设计人将设计文件交付沈阳供电公司客户工程部 Note: After the party issuing contract settles up the tot
32、al design fee, the above design documents will be submitted to the Project Division of Shenyang Power Supply Company by the designer. 第七条费用Article 7 Expenditure 7.1双方商定,本合同的设计费为设计费按设计价格(20xx)10号文计取 万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。 7.1 It is agreed between both parties that the design fee u
33、nder this contract is calculated and charged according to the document No.10 (20xx) Design Prices. The charging basis and method are in accordance with relevant national and local provisions, and will be determined by both parties through negotiation, if there is no relevant national or local provis
34、ion. 7.2 如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。 7.2 If the above expense is estimated design fee, both parties shall check the design fee as per the approved budgetary estimate of the preliminary design, after the examination and approval of preliminary design. During the
35、 construction of this project, if there is any adjustment in budgetary estimate, the design fee will also be adjusted correspondingly. 第八条支付方式Article 8 Form of Payment 8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额,计 16 万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。 8.1 The party issuing contract shall pay the total design fee, within three days
36、 after the execution of this contract, that is, 160000 RMB as a deposit (the deposit will be seen as a part of design fee, at the time of contract settlement). 8.2设计人提交 全部 设计文件之前,发包人结清设计费,不留尾款。 8.2 Before the designer submits all design documents. the design charge is all squared by the employer, an
37、d no final payment left. 8.3双方委托银行代付代收有关费用。 8.3 Both parties commission bank to pay and collect related fees. 第九条双方责任Article 9 Responsibility of Two Parties 9.1 发包人责任9.1 Responsibility of the Employer 9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期
38、限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。 9.1.1 The Employer shall deliver basic materials and documents to the designer within the specified time in accordance requirements stipulated in Article 5, and shall be responsible for their completeness, correctness and ti
39、me limit. The employer shall not request the designer to design by violating the concerned national standards. If it exceeds the prescribed time limit within fifteen (15) days when the employer delivers above materials and documents, the designer can postpone accordingly the time of delivering the d
40、esign documents in accordance with Article 6 in the Contract; if it exceeds the prescribed time limit over fifteen (15) days when the employer delivers above materials and documents, the designer is entitled to decide again the time of delivery of design documents. 9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所
41、提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。 9.1.2 When the employer alters entrusted design items, scale and conditions, or delivers the wrong materials, or delivers mostly revised materials so that the designer rework for the design, the employer shall pay for rewo
42、rk cost for the designer based on the amount of the work performed by the designer except the supplemental agreement (or contract ) signed separately, and the relevant articles specified again by both parties through the consultation. Prior to signing the contract, if the employer has satisfied to d
43、esign work which is done by the designer, the employer shall pay the corresponding design charge. 在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。 9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。 9.1.3 During implementation of the Contract, when the employer req