《劳务扩大分包施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务扩大分包施工合同.doc（9页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、劳务扩大分包施工合同劳务扩大分包施工合同发包方： 劳务承包方： 工程名称： 工程地点： 签订日期： 年 月 日劳务扩大分包施工合同发包方：_（以下简称甲方）劳务承包方：_（以下简称乙方）依据中人民共和国民法典、中华人名共和国建筑法及其它有关法律，行政法规，并参照开发商及总包方的协议，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就工程劳务承包事项协商一致，订立本协议。一. 工程概况1. 工程名称：_2. 工程地点：_3. 工程内容：_4. 结构类型：_5. 建筑面积：_二. 工程工期开工日期：国际酒店_年_-月 日（以甲方通知要求为准）竣工日期：国际酒店 年 月 日（而其工程实际竣工日期须比建设单位最
2、终规定工期提前一个月）酒店工程 年 月 日起正式开始施工，不在停顿，基础混凝土计划 月 日全部浇筑完成。主体工程于 月 日封顶。二次机构，室内土建工程于 月 日基本完成。三. 工程承包范围1. 甲方提供给乙方的设计图纸范围内土建工程部分全部图示施工内容。 土建（ 人工配合基槽开挖清理、整修、配合余土外运、降水，桩头破碎、基础底板，本工程的钢筋加工、制作、机械连接安装、砼浇筑、模板制作、安装、拆除，施工操作架子的搭设及拆除；施工中用的脚手钢管及安全维护钢管搭设及拆除和所需钢管的租赁等，土方回填夯实、塔吊及基座、钢筋连接套筒、植筋、屋面保温、找平、女儿墙、上人屋面块料面层，风帽等。. 采暖、给排水
3、、消防、通风电气管道线的洞口预留及及该工种工序配合。. 二次结构（二次结构砌墙及抹灰，含植筋，钢筋属甲方提供） . 内外抹灰、楼梯踏步、台阶、散水、砼楼、地面垫层。卫生间踏步，公共部分楼、地面。2. 施工图及施工方案、施工措施中包含的所有施工工序和内容中发生的费用，卫生间基层抹灰、防水保护层。3. 临时设施、安全文明施工所发生的全部费用（其中包括：安全网、安全标志、安全警示牌、基坑防护、洞口临边防护、机械防护、作业棚防护、现场所有围挡等。但不包括临时设施基础）。（甲方项目部临时设施由甲方承担，乙方并承担办公室区域现场的卫生清理工作）。4. 施工所需的全部机械设备及工器具，全部辅材、模板系统周转
4、材，施工现场临电、临水、管理及维护工作，均属乙方承包范围内。甲方仅提供总配电箱电源水源至施工现场，二级箱及以下部分均由已方负责。测量放线：甲方提供定位线及标高点外抄平放线由乙方承担。5. 施工现场防洪、防雨等预防以及施工现场各种消防器材，冬季施工和自然灾害过程中所发生的费用及人工工资。6. 乙方现场应配备小型发电机，以备临时停电影响正常工作。7. 除己承包范围内，其他项目材料费用由甲方承担，人工费用乙方承担。8. 承包方式：工程承包范围内以包工、包机械、包周转租赁材料、包质量、包工期、包文明施工、包安全、包验收合格的方式承包。9. 施工现场内甲方不承担任何零用工费用（道路硬化、门楼材料由甲方承
5、担，人工费用由乙方承担）10.乙方不承担的分项有：外墙保温、铁艺、栏杆、防水、消防、设备安装。四. 乙方资质 1. 乙方应具备有二级及二级以上的建筑劳务施工资质，并向甲方提供以下资质： 营业执照副本及复印件 资质证书副本及复印件 安全许可证及复印件 税务登记证及复印件 机构代码证及复印件 乙方现场管理人员的证书及复印件（列花名册报甲方备案），必须配备足够的及本工程相适应的工程技术员，甲方认为乙方技术力量不能满足工程施工要求时有权更换施工队伍。2.签订合同时，乙方必须有法人代表或法人委托代理人签订合同。五合同价款 1. 本工程采用建筑面积造价包干方式发包，承包单价为435元/（含施工人员财产保险
6、费用）。承包单价一次性包死，不做任何调整。（施工过程中所发生的工程变更，单项变更人工费总额叁仟元以内不予增减，超出部分给予增减调整） 2. 工程进度款拨付暂按实际完成部位施工图纸标示面积计算。六. 工程款支付 1.根据开发商及总承包方及_年_月_日签订的合同条款，按工程进度支付相应的比例。2.双方约定工程（进度款）支付的方式和时间。（1）地上一层主体混凝土浇筑完毕开始申报第一次进度结算以后每月的进度申报相应在每月20-25号，甲方接到申报材料应在5日内及乙方完成审定结算。进度款应在下月的10日前付给。（2）如发包商遇到特殊原因不能按时支付工程款，短时资金不到位，如超过15天，施工方不得拖延施工
7、，但发包商应从延时进度款十五日起按国家规定的利息计息给承包方。（3）因此期间承包方不得拖欠工人工资及其他欠债纠纷，更不能影响施工现场的正常生产环境。否则，出现一次（或一天）承包方应支付发包方五万元人民币作为影响其他人生产的补偿金。（4）发包方按施工进度付实际已完成工程量金额的70%；竣工验收合格后，发包方付至承包方合同总额的75%的工程款；竣工验收合格后20%决算总价工程款在八个月内付清；其余工程款5%当做质保金，待保修合格后按国家规定分项退还质保金，每期限届满时五天内付清。3.土建工程质保期限为一年。七. 工程进度款付款条件1. 乙方必须认证组织施工，严格执行国家有关规范及设计文件、图纸的规
8、定及要求，精心施工、合理安排、严格控制，确保进度、质量、安全目标的完成。2. 如乙方不服从甲方管理或对甲方人员辱骂殴打，或有工人闹事，每发生一次，承担1000元-10000元的罚款。3. 乙方必须合理使用甲供材料，严禁长料短用，杜绝浪费，如发现浪费现象，由项目部管理人员视情节处以经济处罚。罚款从当月工程款中扣除。4. 根据双方制定的施工进度计划，如承包方原因不能按期完成该工程计划，逾期将扣除工程款3000元/天。提前完成奖励3000元/天。八 工程质量1工程质量为合格等级，必须达到国家施工验收规范和检验评定标准，强制性规范条文以及设计要求，施工图纸的规定。2. 质量标准：一次性验收合格，争创优
9、良。九安全文明施工1. 乙方必须严格按照国家建筑施工安全技术规范要求进行施工，严格遵守工程建设安全声场有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受安全监察部门、人员和公司、项目部相关人员监督监察。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝安全事故发生。由于乙方安全措施不力或违章操作等原因造成事故的，均由乙方承担由此造成的一切费用。2. 施工操作人员必须严格按安全操作规程及上级规定进行施工，施工操作人员进入施工现场必须佩带安全帽，高空作业人员必须佩带安全带，机械人员及特殊工种必须持上岗证。不准酒后上岗，现场、生活区不准打架斗殴，如发生对违反者及承包人视情节进行处罚（酒后上岗者罚100-300
10、元、承包人1000-3000元；打架斗殴罚500-1000元、承包人5000-10000元；不带安全帽者罚50元/人次）。详见“管理细则”。3. 施工机械必须派专职技术人员负责管理，并由经过培训的有专业上岗证书的人员进行操作。杜绝无证上岗，严禁违章作业。如有违反，由此而造成的一切安全事故由承包人承担全部责任和费用，并对承包人处以5万-10万元的违约金，给发包人造成损失的还应承担相关损失。4. 承包人必须按文明施工操作规程组织施工，做到每天收工后进行现场清理，加强施工现场及生活区卫生管理，职工宿舍及生活用房有专人清扫、整理、室内临电统一安排、统一管理、确保施工现场及生活区的整理、卫生；发包人将定
11、期或不定期对施工现场及生活区进行检查，对不符合卫生标准的，发包方将对承包人进行罚款处罚。5. 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应立刻向发包人及相关部门报告，同时按法律法规及国家有关政策要求处理，并承担发生的一切费用，发包方配合处理。6. 乙方建立健全门禁、保卫制度、设专人巡夜，保证含甲供材料在内的现场用具、材料、设备安全、发生丢失或损失须赔偿。十材料管理1. 甲供材料承包人应由专业工长提出准确的材料计划，提前10-15天报给发包人，以便于采购及订货。因甲供材料造成停、窝工连续7天以上的损失费，按实支付给乙方。2. 在施工过程中，承包人在保证工程质量的前提下，例行节约，做到完工清场，杜绝浪费，
12、如发现材料浪费，按市场价5倍对承包人进行处罚。本项目主材实行定额管理，超出部分由承包人承担费用，节约部分可给承包人适当奖励。十一. 其他1. 约定甲方双方都应无条件遵守总包方和发包方（开发商）行政、技术、质量、安全、进度、环保、环卫、等方面的规章制度，如因乙方原因造成的违纪、违规，乙方需承担上级政府部门的处罚。2. 双方在合同发生争执时，双方协商解决，协商不一致时，可向丰镇市人民法院起诉解决争议。3. 甲方委派_该工程项目经理，乙方委派_为该工程项目经理。4. 甲方给付工程款时乙方须提供收款收据附有个人工资表（工程款拨付时个人工资必须优先发放，甲方监督）。十二. 合同生效、份数、终止。本合同约定双方签字盖章后生效，本合同一式四份甲乙双方各执两份。本协议内容全部执行结束后，本协议自动终止。 十三. 其他未尽事宜，依据开发商及总承包方协议，双方可另订补充协议，补充协议及本合同具备同等法律效力。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：委托代理人（签字）： 委托代理人（签字） 年 月 日 年 月 日9 / 9