《最新地下室防水施工合同(合同版本).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最新地下室防水施工合同(合同版本).docx(9页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编号:WD-HT-0357最新地下室防水施工合同(合同版本)合同书CONTRACT DOCUMENT甲方:乙方:日期:合同系列文字均可修改-合同范本 I CONTRACT TEMPLATE企业公民常用合同证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为,那么乙方可保存合同的权利和义务。二十、其他事项:L在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、本合同一式贰份,经双方签字盖章后即生效。甲方(盖章):乙方(盖章):甲方负责人签字:乙方负责人签字:签约日期:年一月一日签约日期:年一月一日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE
2、COMPANY NAME OR ADDRESS HERE合同范本 | CONTRACT TEMPLATE企业公民常用合同最新地下室防水施工合同(合同版本)说明:甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商签署合同,在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务,保证权利双方合法权益不受损害,如有需要可以下载修改或直接打印。甲方: 乙方: 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、老实守信的原那么。双方就本建设工程 地下室防水施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。一、工程概况1)、工程地点:2)、工程名称: 3)、工程内容:在原有基础上新做一层
3、sbs改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3mm厚,-15),包含细部处理,底部基层处理剂 的施工,附加层的施工,施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关 的零星工程。二、承包范围及方式:包工、包料、包质量、包平安、包进度、包文明施工。三、主材选用及工程价款等: 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同L选用材质:聚酯胎3mm厚,-15。防水卷材,乙方在施工 前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资 格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工 现场)3、施工厚度要求:采用外mm厚防水卷材4、全
4、部包工包料,单价为元/平方。6、面积:按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价 格。四、工期:按甲方工程部所安排的进度施工。五、工程质量:1)、工程质量标准:合格工程质量标准。2)、承包人施工质量必须到达国家现行规范、标准、图集和设计 图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改 性沥青防水卷材(gbl8242-XX)及地下防水工程施工质量验收规范 (gb50208-XX),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检 测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样,送法定检测部门 检测合格,材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。 不合格的严禁使用。工程质量保修
5、期从竣工验收通过之日起计为五合同范本 | CONTRACT TEMPLATE企业公民常用合同年。六、合同价款与支付方式 按承包人实际完成的、且到达质量标准的工程量,每平方米铺贴面积元,该铺贴面积仅指铺贴完成的外外表积,其它如细部处理、底 部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不 再计算工程量,不再另计任何费用。在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承 包人承当,不再另计任何费用。达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的, 应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发 包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人
6、 可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。七、工程款支付方法:L当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕,经质监站、 监理单位、发包人、承包人共同验收到达合同约定的质量标准,并在 主体施工单位施工完回填土方后,一日内发包人支付给承包人外墙 防水已完工程量的60%;土方回填施工时,承包人应派专人在现场跟 班作业,以防泥工施工时破坏防水层;2、在土方回填后一日内的适当时间,发包人组织承包人、监合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同理单位不少于两次的地下室防水效果初验;在此期间,承包人整理施 工资料提交给发包人;初验中没有发现问题,资料提交齐全有效,发 包人支付承包人所施
7、工的底板防水和外墙防水已完工程量的25%;假设 在初验中发现渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷 时,顺延本次工程款的支付时间,直至承包人解决好所发现的问题;3、在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后,承包人应 及时配合,完成后浇带部位的防水层施工;在后浇带等部位的防水层 施工完毕后的日内,经发包人、监理单位、承包人共同初验合格 后,发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;4、承包人剩余5%的工程款转作保修金,在保修期满后的一 日内,由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时,保修 金缺乏局部由承包人交付。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量
8、保修期内承当工程质量保修责任。自行解决民工食宿。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价 款。十、隐蔽工程和中间验收所有分局部项工程、工序的施工,必须经发包人代表、监理工程 师检查验收并签字认可后,方可进入下道工序的施工。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 十一、平安施工文明施工平安生产,文明施工由承包人负责并承当其费用;施工开始前, 发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保 险,承包人施工人员发生工伤事故者,医疗费用由保险公司理赔,由 发包人和承包人共同负责联系保险公司,由保险公司赔付。实际费用 与理赔金额的差额由承包人承当。
9、一旦发生重伤事故或伤亡事故者, 发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额 为最高封顶数额,其余由承包人承当。十二、工程变更施工过程中,承包人无权擅自变更;承包人应严格执行设计单位 或发包人所出具的变更通知;工程变更涉及费用增减的,双方另行协 商,签订补充协议。十三、工程转包和分包本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除 合同,工程款不予支付。十四、不可抗力双方关于不可抗力的约定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害; 发生不可抗力,双方的损失分别由各自承当自身的损失。十五、保险合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同承包人应为其工地所有施
10、工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。十六、关于意外停工的约定 因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的,承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料 占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出,发包人一概不予补偿;却因特殊原因,停工时间可能相对较长时,经承发包 双方协商同意并在确定再次复工的时间后,承包人可采取人员、机械 退场的措施、并保护好已完工程,此费用均由承包人承当。十七、工程质量保修 本防水工程的保修期为五年;承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定 和双方约定,承当本工程质量保修责任;属于保修范围、内
11、容的工程, 承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定 期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的, 承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;质量保修完 成后,由发包人组织验收。十八、违约责任:1、在施工过程中,乙方必须做好做足一切平安措失,如发生任合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同 何平安事故均由乙方承当一切责任。2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须到达国家规范 要求,否那么一经发现所造成的损失由乙方承当,甲方可单方面解除合 同且不需支付乙方工程款,乙方必须向甲方支付合同总款20%的违 约金。3、乙方必须按
12、照合同的品牌及工程部所要求的施工工序及材料 厚度严格施工,不得偷工减料。否那么,一经发现,甲方可拒付乙方工 程款并可单方面解除合同,且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的 违约金。4、合同一经签订,乙方不得单方面解除合同或中途停工,否那么 必须向甲方支付合同总款20%的违约金。5、在乙方施工期间,乙方工人必须服从甲方工程部的管理,不 得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为,否那么一经发现,所造成的损 失由乙方承当,所损失的金额以甲方确认的为准,且此款甲方有权直 接在乙方工程款中扣除。6、乙方必须按照合同所规定的时间完工,否那么每延误一天,乙 方必须向甲方支付合同总款1%的违约金,如超过三天仍未满足施
13、工 要求的,甲方可单方面中止合同,乙方所有工程款不予支付,所造成 的损失由乙方自行承当。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 企业公民常用合同7、在保修期间(保修期为五年),如发生任何质量问题,乙方必 须在接甲方 通知24小时进行维修。否那么甲方有权自行修复,所 发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直 接在乙方工程质保金中扣除,缺乏部份可向乙方追索。8、在全部完工后,乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资 料,否那么甲方有权不予验收,所造成的损失由乙方自行负责。9、工程全部完工后,乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾, 否那么甲方有权不予验收并有权自行处理,所造成的损失由乙方自行承 担,所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除,所损失的金额 以甲方确认的为准。十九、廉洁条款1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行 非正常商务宴请,如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人 员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动,一经查实,甲方有 权单方面终止合同,且乙方必须承当由此造成的工期延误、退场等一 切经济损失,所损失的金额以甲方确认的为准,并且甲方有权从乙方 工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有