《基坑支护承包施工合同(5页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《基坑支护承包施工合同(5页).doc（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、-基坑支护承包施工合同-第 5 页立威山地下车库基坑支护承包施工合同甲方（发包方）： 河南省华荣聚城建设工程有限公司 乙方（承包方）： 河南福兴建设工程有限公司 2017年4月20日 基坑支护工程施工合同甲方（发包单位）： 河南省华荣聚城建设工程有限公司 （以下简称甲方）乙方（承包单位）： 河南福兴建设工程有限公司 （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定，为明确双方责任和义务，确保工种质量效果根据本工程的具体情况，甲乙双方协商签订本合同，共同遵守，其条款如下：第一条 工程概况（一） 分项工程名称： 立威山地下车库边坡支护工程 （二） 工程地点： 平顶山市开源路
2、南段与轻工路交叉口东南角 第二条 工程承包内容及承包方式（一） 基坑支护方案：乙方按规范和工程具体情况设计基坑支护方案。（二） 工程承包内容：乙方承担基坑支护施工，基坑回填前保修的一切施工及费用。（三） 承包方式：包工包料包机械设备（不含水电费）。第三条 取费标准及费用结算办法（一）工程总承包费用。 喷浆价格： 95 元/平方米工作内容包括钢筋网片制作安装喷浆；喷素浆 60 元/平方米工作内容（不包括钢筋网片制作安装）喷浆；锚杆价格： 85 元/米，工作内容包括成孔、锚杆制作安装、注浆；以上价格均为不含税价格；结算办法：喷浆面积按现场实际施工面积测量为准，锚杆数量以实际施工延长米计算。第四条
3、工期（一）本工程施工工期随基坑开挖进度而定约20天。（二）因下雨、地下隐蔽物、基坑周围环境、工作面等非乙方原因造成乙方停工，工期应相应顺延。第五条 工程质量标准和保修要求（一）施工期间质量标准为：基坑方案、有关图纸和相关规范、规程。乙方不按该标准施工时甲方有权下达整改通知或停工通知，乙方负担产生的费用。（二）基坑竣工验收标准为：满足地下土建施工要求，并通过建筑工程质量监督站及有关部门的检查、验收；基坑影响范围内的周边道路、建筑物不出现损坏；基坑周边管线正常使用或修复后正常使用。（三）工程资料：以通过建筑工程质量监督站及有关部门的验收为准。（四）保修要求：基坑出现险情时甲方应迅速通知乙方、乙方无
4、条件进行保修，并负责保修期内基坑支护结构质量安全。并承担因保修不及时和达不到竣工验收标准所造成的损失。基坑保修期为地下室主体完工三个月后。第六条 工程款预支方式（一）基坑支护完成并通过甲方组织的验收后，甲方向乙方支付工程款总额的80%。（二）剩余15%的工程款于2018年春节付款，剩余5%的工程款待地下室回填土完成后一次付清。第七条 双方责任一：甲方责任1.甲方负责提供建筑物底层平面及周边管网图等。2.甲方负责提供勘探资料（详勘）一份，查明并提供施工现场及周边（施工所能影响的范围内）详细的地下隐蔽物及既有建筑物的情况。 3甲方应书面提供放线导线的点及高程BM点（或甲方负责测量放线工作）。4.甲
5、方负责联系临时用水、电，乙方挂表计量交费。5.甲方负责协调乙方与业主和监理的关系及周边的社会关系。6.如因乙方原因造成工程无法进行或工期长时间延误，甲方有权更换队伍，并属乙方违约。 （二）乙方责任 1.乙方负责此方案的设计（具有相应资质）。 2.乙方就本合同承包范围内的工程向甲方负责，不得转包、分包，服从甲方的领导，遵守甲方制订的项目施工管理等一切制度。 3.严格按照施工图纸、图纸会审纪要、施工规范、规程及有关技术要求进行施工，确保工程质量，并接受甲方及相关职能部门的检查、监督及管理，向甲方提交施工范围内完整的技术资料及其他相关施工资料原件。 4.乙方应服从甲方的工作调度及现场管理。 5.乙方
6、负责提供施工组织设计和施工工序技术交底、并按设计和规程要求认真组织施工。 6.乙方应保证施工设备及人员的调配能满足施工的要求，保证在合同工期内完成施工任务。 7.按甲方技术交底要求进行原材料的原验并整理提供施工技术资料。 8.现场文明施工，服从甲方及文明施工的要求。遵守有关安全施工法律、法规及有关规章制度，对进场人员进行安全教育，杜绝安全事故发生。否则，承担相关责任和损失。 9.由于乙方不服从管理，不按设计和规范施工造成的追加工作量、返工损失及基坑塌方责任自负，并赔偿甲方因此产生的损失及费用。 10.乙方独自承担施工安全及人身伤害责任。 11.乙方在现场基坑开挖时，每一阶段制定一次工期，并报甲
7、方。 12.乙方应及时上报施工组织设计等书面文件，如不及时上报而产生的工程延误等，由乙方负责。 13.乙方应尽力组织人力，设备，材料等，以保证工期。 第八条 违约责任（一） 乙方未在合同工期内完成施工任务，每逾期一天罚款千分之一。（二） 由于乙方不按设计方案和有关规范施工，甲方下达整改通知仍不执行，甲方有权进行处罚，并且因此造成的基坑塌方责任乙方负责。第九条 其他 （一）双方约定甲方派 赵晓旭 作为工程代表，乙方派 作为工程代表，双方往来文件资料及签证均需双方工程代表签字，签字后的文件加盖双方公章。 （二）双方需要更换工地代表时应提前三天书面通知对方。 （三）本合同一式柒份，甲方伍份，乙方贰份。 （四）双方合同纠纷协商不成时任何一方可向平顶山市人民法院提起诉讼。 第十条 附加条款 甲方： 乙方： 甲方法人代表： 乙方法人代表： 地址： 地址： 开户行： 开户行： 帐号： 帐号： 委托代理人： 委托代理人： 签发日期： 年 月 日