《建筑工程施工监理合同(4).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程施工监理合同(4).docx（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、可编辑建筑工程施工监理合同(4) 第十三条违约责任1.由发包方缘由要求终止合同，发包方应至少提前2个月通知监理方，并要担当违约责任，支付约定赔偿费用。2.由监理方缘由要求终止合同，监理方应至少提前2个月通知甲方，并要担当违约责任，支付约定赔偿费用。3.发包方或监理方在接到终止合同通知后，15天内没有答复，可视为本合同终止。4.违约赔偿费或其他违约事项由双方在特别条款中详细约定。第十四条合理化建议监理方在监理过程中提出的合理化建议，使发包方得到了干脆经济效益，发包方应按监理合同条件的约定，赐予监理方合理化建议嘉奖。工程提前投产奖按条件约定执行。第十五条发包方可视监理方的监理工作状况，进展奖罚。详
2、细内容由双方在特别条款中规定。第十六条特别条款双方经协商同意签订以下特别条款以补充合同一般条款，当一般条款与特别条款不相同时以特别条款为准。详细条款如下：1.额外效劳：假如发包方托付监理方担当本合同范围以外的任务，发包方应另行补签托付合同。假如发包方或承包施工单位使效劳受阻或延误，以至增加了效劳的工作量和持续时间，那么监理方将此状况及可能发生的影响通知发包方，发包方应增加额外效劳费。2.双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。3.在履行合同中因发生不行抗力洪水、地震等造成合同局部或全部不能履行，监理方不担当违约责任，允许延期或局部或全部不履行者，双
3、方应签补充协议。4.合同签发后，假设出现国家法律、法规和政策改变等，导致监理费用的改变，本合同监理费应作相应调整。5.发包方向监理方无偿供应监理工作须要的图纸蓝图、资料技术要求、通知等及与被监理工程有关的试验报告等技术资料5份，发包方与承建施工单位签订的合同副本2份。监理方在运用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，工程完毕后归还发包方。6.发包方承受监理方提交的需发包方决策的报告、文件等，应在7天内赐予明确指示，并采纳书面形式通知监理方。7.监理方不担当施工中工伤事故的责任。8.违约金1由于发包方缘由终止合同，发包方支付监理方违约金_元；2由于监理方缘由终止合同，监理方支付发包方违约金_元；3
4、因发包方决策不当而影响工程进度、质量，应由发包方负经济责任。9.奖罚1发包方可视监理方工作成效进展奖罚。奖金在_元范围内，罚金在_元限度之内；2为了促进承建施工单位保证进度、质量和平安，监理方可写出书面材料建议嘉奖有关人员。详细数额及开支方法由双方协商确定，监理方运用时受发包方监视并且立账备查。第十七条声明及保证一、发包方：1.发包方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有实力履行本合同。2.发包方签署和履行本合同所需的一切手续_均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对发包方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4.发包方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是发包方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。二、监理方：1.监理方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有实力履行本合同。2.监理方签署和履行本合同所需的一切手续_均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对监理方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 4 / 4