《家庭居室装饰装修工程施工合同范本4篇(4).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《家庭居室装饰装修工程施工合同范本4篇(4).docx（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、可编辑家庭居室装饰装修工程施工合同范本4篇(4) 113工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。第十二条违约责任121合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给双方造成损失均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。122未办理验收手续，发包人提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。123因一方缘由，造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。124发包人未按期支付其次三次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_元。125由于承包人缘由，工程质量达不到双方约定的质量
2、标准，承包人负责修理，工期不予顺延。126 由于承包人缘由致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_元。第十三条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按以下第_种方式解决：一提交_ _仲裁委员会仲裁；二依法向人民法院提起诉讼。第十四条几项详细规定141因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用大写_元此费用不在工程价款内。142施工期间，甲方将外屋门钥匙_把，交给乙方施工队负责人_负责保管。工程竣工验收后，甲方负责供应新锁_把，由乙方当场负责安装交付运用。143施
3、工期间，乙方每天的工作时间为：上午_点_分至_点_分；下午_点_分至_点_分；第十五条其他约定事项_第十六条附那么16 1本合同经双方签盖章后生效，合同履行完毕后终止。162本合同签订后工程不得转包。16.3本合同一式_份，双方各执_份，_部门_份。16 4合同附件为本合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力。合同附件：附表1-1：家庭居室装饰装修工程施工工程确认表一附表1-2：家庭居室装饰装修工程施工工程确认表二附表1-3：家庭居室装饰装修工程施工工程确认表三附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表附表3：家庭居室装饰装修工程报价单附表4：发包人供应装饰装修材料明细表附表5：承包人供应装饰装修材料明细表附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸附表7；家庭居室装饰装修工程变更单附表 8：家庭居室装饰装修工程验收单附表 9：家庭居室装饰装修工程结算单附表 10：家庭居室装饰装修工程保修单发包人 签： 承包人盖章：法定代表人：托付代理人：年 月 日年 月日鉴证看法：鉴证机关章 4 / 4