《建设工程勘察合同二示范文本GF.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程勘察合同二示范文本GF.doc(10页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建设工程勘察合同二示范文本GF20000204GF-2000-0204建设工程勘察合同(二)岩土工程设计、治理、监测 工程名称:_ 工程地点:_ 合同编号:_ (由承包人编填) 勘察证书等级:_ 发包人:_ 承包人:_ 签订日期:_ 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 -发包人:_承包人:_发包人委托承包人承担_工程项目岩土工程任务,根据中华人民共和国民法典及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。第一条:工程概况1.1工程名称:_1.2工程地点:_1.3工程立项批准文件号、日期:_1.4岩土工程任务委托文号、日期:_1.5工程规模、特征:_ 1.6岩土工程任务(内容)与
2、技术要求:_ 1.7承接方式:_1.8预订岩土工程工作量:_ 第二条:发包人向承包人提供有关资料文件序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间 第三条:承包人应向发包人交付报告、成果、文件序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间 第四条:工期本岩土工程自_年_月_日开工至_年_月_日完工,工期为_天。由于发包人或承包人原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。第五条:收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定现行收费标准_计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定收费标准中没有规定收费项目,由发包人、承包人另行议
3、定。5.2本岩土工程费总额为_元(大写_),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额20,计_元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。5.3本合同生效后,发包人按下表约定分_次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费滞纳金。拨付工程费时间(工程进度) 占合同总额百分比 金额人民币(元) 第六条:变更及工程费调整6.1本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前_天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_天内,提出变更方案文件资料,发包人收到该文件资料之日起_天内予以确认,如
4、不确认或不提出修改意见,变更文件资料自送达之日起第_天自行生效,由此延误工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。6.2变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整:_ 第七条:发包人、承包人责任7.1发包人责任7.1.1发包人按本合同第二条规定内容,在规定时问内向承包人提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件时间顺延,规定期限超过15天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件时间。7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时,发包人应按每提前一天向承包人支付
5、_元计算加班费。7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要生产、生活条件;如不能提供时,应一次性付给承包人临时设施费_元。7.1.4开工前,发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作,及解决扰民和影响正常工作进行有关问题,并承担费用;发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)资料及其具体位置分布图,若因地下埋藏物不清,致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任;在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定,提供相应防护措施,并承担有关费用;以书面形式向承包人
6、提供水准点和坐标控制点;发包人应解决承包人工作现场平整,道路通行和用水用电,并承担费用。7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路保护负责,对承包人提出书面具体保护要求(措施),并承担费用。7.1.6发包人应保护承包人投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。7.1.7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负责任。7.2承包人责任7.2.1承包人按本合同第三条规定内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责
7、。7.2.2承包人对报告、成果、文件出现遗漏或错误负责修改补充;由于承包人遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直接受损失部分岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失_。7.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供技术资料、文件。发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。7.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出保护要求(措施),保护好工作现场周围建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。7.2.5本合同有关条款规定和补充协
8、议中承包人应负责任。第八条:违约责任8.1由于发包人提供资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任。8.2在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作,不退还发包人已付定金;已进行工作,完成工作量在50以内时,发包人应支付承包人工程费50费用;完成工作量超过50时,发包人应支付承包人工程费100费用。8.3发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间10天后,向发包人发出书面催款通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金。8
9、.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应承担以工程费千分之一计算违约金。8.5交付报告、成果、文件达不到合同约定条件部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人承担违约责任,并根据因此造成损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目收费。第九条:材料设备供应9.1发包人、承包人应对各自负责供应材料设备负责,提供产品合格证明,并经发包人、承包人代表共同验收认可,如与设计和规范要求不符产品,应重新采购符合要求产品,并经发包人、承包人代表重新验收
10、认定,各自承担发生费用。若造成停、窝工,原因是承包人,则责任自负;原因是发包人,则应向承包人支付停、窝工费。9.2承包人需使用代用材料时,须经发包人代表批准方可使用,增减费用由发包人、承包人商定。第十条:报告、成果、文件检查验收10.1由发包人负责组织对承包人交付报告、成果、文件进行检查验收。10.2发包人收到承包人交付报告、成果、文件后_天内检查验收完毕,并出具检查验收证明,以示承包人已完成任务,逾期未检查验收,视为接受承包人报告、成果、文件。10.3隐蔽工程工序质量检查,由承包人自检后,书面通知发包人检查;发包人接通知后,当天组织质检,经检验合格,发包人、承包人签字后方能进行下一道工序;检
11、验不合格,承包人在限定时间内修补后重新检验,直至合格;若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验,承包人可以顺延工程工期,发包人应赔偿停、窝工损失。10.4工程完工,承包人向发包人提交岩土治理工程原始记录、竣工图及报告、成果、文件,发包人应在_天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包人应采取有效补救措施。10.5工程未经验收,发包人提前使用和擅自动用,由此发生质量、安全问题,由发包人承担责任,并以发包人开始使用日期为完工日期。10.6完工工程经验收符合合同要求和质量标准,自验收之日起_天内,承包人向发包人移交完毕,如发包人不能按时接管,致使已验收工程发生损失,应由发乍人承担,如承包
12、人不能按时交付,应按逾期完工处理,发包人不得因此而拒付工程款。第十一条:本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。第十二条:其它约定事项:_ 第十三条:争议解决办法本合同发生争议时,发包人、承包人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、承包人同意由_仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议,可向人民法院起诉。第十四条:合同生效与终止本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定审查部门备案;发包人、承包人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定义务后,本合同终止。本合同一式_份,发包人_份、承包人_份。发包人名称:承包人名称:(盖章)(盖章)法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)住所:住所:邮政编码:邮政编码:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:银行帐号:银行帐号:建设行政主管部门备案:鉴证意见:(盖章)(盖章)备案号:经办人:备案日期:年月日鉴证日期:年月日