《土方开挖运工程承包合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土方开挖运工程承包合同.doc（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、土方挖运工程专业承包合同项 目 名 称： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 签 约 地 点： 发包方： （简称甲方）承包方： （简称乙方）在遵守国家有关政策法令及现行施工验收规范前提下，甲乙双方友好协商，达成如下条款，双方共同遵守。一、 工程名称：二、 工程地点：三、 承包范围及详细部分：承包方式及结算方式承包方式：本工程在承包范围以包工包机械包工具，包工期，包质量，包安全，包文明施工，包运输，包洗车，包清理路面淤泥卫生，包进退场费，（不限次数）包工程验收质量达到“合格”标准，包施工中乙方工人安全保护用品，劳保福利及施工工程中工伤保险和工伤事故处理的一切费用，包物价上涨等风险的形式由乙方综合
2、承包。乙方负责协调与解决和政府监管机关或任何第三方在工程施工过程中产生的争议和纠纷或行政处罚，车辆运输过程中发生的一切交通事故，所导致的一切经济损失由乙方负责。结算方式：工程结算按现场实际出土量结算。工程量及造价：包外运综合单价 元/立方米；综合单价的费用包括：、土方运输、以甲乙双方签证确认工程量按实方计算，施工过程中的措施费、管理费、利润，挖运过程中所使用各类施工用具，运输设备及安全防护，清洁洗车工程设备费用，机械设备进退场费，挖运前办理政府职能部门要求的和车辆准运证：工人劳动保险，劳保福利、工伤保险的一切费用。四、 总价款及付款方式（一） 土方工程总价款：1、 暂定总价款为人民币（小写）
3、元人民币（大写）： 元结算时以施工图纸及施工规范为依据，结合实际工程量乘以综合单价计算。2、 工程量以双方现场联测数量确认为准。（二） 付款方式：、土石方开挖外运全部完成双方办理结算后一个月内结清。2、以上付款，甲方将以转账支票的方式支付。（三）工程条款1、 工程开工时间以甲方通知时间为准。2、 具体工期完成时间为30日历天。3、 如乙方不按时完成，甲方有权通知乙方解除承包关系，并因此产生的一切后果由乙方承担。4、 本土方工程承包单价已包含一切费用，故乙方不得以运输距离远近或其他因素增加单价或其他费用。5、 若乙方工程工期明显与进度控制点不符，甲方可要求乙方赶工，乙方在收到甲方通知后即时执行。
4、6、 3天内无明显改进，视乙方为无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其他施工单位，由此增加 的承包价差由乙方承担，并在工程款中扣除，或责令乙方按已完成工程量的70%结算退场。7、 如遇下述情况：（A）开工后甲方不能按时交出场地（B）基坑支护影响（C）甲方、建设单位重大设计变更影响（D）不可抗力严重影响施工队，由乙方在24小时内向甲方办理延期签证，情况属实可顺延，但不负责任何经济责任和义务。否则甲方不予认可工期顺延。8、 土方开挖回填完成的工程量需向甲方申请办理分项工程验收手续，验收流程：施工员签名确认签名后，方可办理申请进度款。申请进度款时必须提供此验收表，否则不予办理支付进度款。9、开工前
5、乙方必须提供车辆行驶证、司机身份证、司机驾驶证复印件到资料室备案。五、 质量条款1、 乙方承包施工的工程质量以甲方确认的施工图纸及说明、施工方案、设计变更、技术交底、现行施工与验收规范，作为检查，抽检或验收的依据和标准。2、 如因乙方施工不当造成返工、窝工，一切费用由乙方自行负责并承担由此造成工期延误产生的费用。八、甲、乙双方责任：（一）甲方责任：1、进场前2天，甲方必须向乙方签发施工队伍进场通知书，乙方凭进场通知书办理退场手续及结算手续。2、乙方进场时，甲方书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。3、甲方指派代表： 对质量、进度进行检查验收、办理变更、验收登记竣工手续等，负
6、责处理本工程与其他工程的协调、配合管理工作。4、甲方派出施工管理人员现场指挥、检查、管理工作，并配合乙方管理工作。5、协助乙方进行安全教育及安全技术交底。（二）乙方责任：1、施工现场乙方必须有不少于3个专职管理人员以上，负责安全管理及文明施工的监控工作，及时做好安全自检与整改工作。2、服从甲方管理人员指挥，按排工作，不得故意刁难施工管理人员，否则每次罚款500元，不得恐吓威胁甲方管理人员或殴打，如有发生，不管任何原因处以10000元罚款以作警告，并负责被伤害管理人员的全部医药费及误工费等费用。3、如乙方委派的现场专职管理人员，不服从甲方管理人员指挥野蛮施工，甲方有权要求更换管理人员，而且三天之
7、内乙方必须将此管理人员清离出场。4、因乙方自身管理工作不善造成的安全事故，均由乙方承担全部责任。及相关费用。5、因建设单位或设计变更的原因造成停工的，工期顺延，但不作任何费用补偿。6、对于乙方雇佣的工人的伤害或赔偿，由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿，乙方应保证甲方不受任何连带法律责任和经济责任。7、乙方自行负责工人的劳保用品；劳保福利及施工工程中工伤保险和工伤事故处理的一切费用。 8、运输车：10台20m3以上车辆，但须保证正常出土所需的车辆。保证每天外运2000立方米。9、乙方需派一名现场负责人24小时驻工地，如需离开必须委派一名负责人代替，并经甲方允许方可离开，同时若发生安全事故、质量事
8、故或其它损失的责任均由乙方负全部责任。10、乙方必须每天派人清理洗车槽的砂井、沉砂池、洗车槽的排水沟，保持干净避免堵塞。11、乙方每周须提供生产周报：内容需有本周完成情况，下周保证完成工程量计划，报项目负责人审批。12、在施工过程中,乙方必须配合其它施工队伍，而且不得向甲方索取由此产生机械台班费等。13、乙方进场施工后，必须遵守项目部的各项管理规章制度。如有违反按项目的管理条例进行处罚，情节严重的清理出场。九、解决纠纷的方式发生争议，由双方协调解决，协商不成时，可向合同工程所在地人民法院起诉。十、其他 附件：项目管理条例承诺书在双方签名盖章后生效，自结清余款后自行终止。本合同一式叁份，甲方执贰份，乙执方壹份，均具同等法律效力。甲方： 乙方：签约代表： 签约代表：电话： 电话：签订日期： 签订日期：