《工程承包合同书001.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程承包合同书001.doc（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、工程承包合同书合同内容第一条：-工程项目第二条：-工程工期第三条：-工程总价及结算第四条：-付款方式 第五条：-双方责任第六条：-质量验收 第七条：-违约责任 第八条：-附则 售后服务1.-致客户书 2.-客户回评表 建设单位（甲方）： 施工单位：（乙方）：广东质鼎装饰（莞城分公司）单 位 地 址： _ 单 位 地 址： _ _ 联系人及 ：_联系人及 ：_根据中华人共与国合同法及国家现行业有关法律、法规，结合装饰装修工程特点，为明确双方的权利义务，经双方友好协商特签订以下协议，以供双方共同遵守：第一条 工程项目工程名称： 施工面积： 工程地址： 施工概况: 一、 承包范围与明细：详见装饰项目
2、工程预算清单所注明在内的内容。二、 承包方式为乙方 半 包 方式进行。三、 特别约定附后，有 没有。 由特别原因，施工方承诺赠送该工程所需的水泥、沙供使用，其他材料均由业主自购。第二条 工程工期一、工程期限为 天。 开工时间： 年 月 日竣工时间： 年 月 日。二、增加工程的工期不含在内，增加工程的工期视其工程量而定，具体时间另行在增加工程项目签证单上注明。 第三条 工程总价及结算一、本合同约定装修工程造价为人民币 元（大写金额： ），本合同约定的工程造价不包含政府税款在内。二、如甲方变更装修材料或装修标准的，应提前三日告知乙方，由乙方对增减工程项目列出报价清单，经甲方同意，双方在变更后的报价
3、单上签名确认，该增减项目金额纳入工程结算总价。三、双方确认同意后方可施工，总结算价为合同价加上增减工程造价后得出的总价，与原合同造价一起支付。四、甲方以现金方式支付工程款的，由乙方公司财务部办理交款手续，乙方指定人员（持有乙方印鉴“即签合同所盖的印鉴”的收款证明单及持有收据与本人身份证件）。甲方以转账方式支付的，应转至乙方指定的银行账户后索要收据，且开户名称应与合同印签相同。五、如甲方未能按约定期限支付工程款给乙方，乙方可停工待款（停工时间不计算在工期内，并且在停工期间所造成的一切损失，均由甲方承担），在甲方未付清工程款时该装饰产品仍属乙方所有。 第四条 付款方式序号工程进度占总价百分比付款金
4、额（小写）付款金额（大写）1签定合同三天内35%2工程进度至30%（泥水完成80%，木工底架进场时）30%3工程进度至70%（木工底架完工，泥水100%，油漆进场时）30%4工程完工验收合格10天内5%公司账号：6217 0032 3000 0266 597 张会晓，中国建设银行大朗美景分理处。 第五条 双方责任一、 甲方责任： （1）甲方应在开工前一天，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。 （2）做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。 （3）如确实需要拆改建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审
5、批手续，并承担有关费用。 （4）根据乙方提供的需求按时提供自购材料。 （5）甲方负责按时支付工程款。二、乙方责任（1）乙方对该工程施工内容包工不包料，特别约定除外。（2）参加甲方组织的施工设计方案现场交底，并负责向具体施工人员传达甲方设计方案与施工效果。（3）乙方在装修期间全面全程承担施工工程队负责人的管理与施工职责，对本次装修工程的质量、工期与施工现场安全负责。（4）乙方全面承担联络甲方，向甲方提出材料需求，现场管理装修施工质量与施工人员等职责。（5）乙方在施工期间遵守所在地的管理要求与尊重业主对工程施工提出合理的建议。（6）乙方自行安排员工宿舍，并负责该产生的一切费用。三、甲方提供的材料：
6、 （1）甲方负责采购供应的材料、设备，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲、乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失与工期延误，责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工。 （2）甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的店铺装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 （3）乙方承包的所有材料应自行搬运入户。 （4）甲方自购的材料，承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方
7、房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方店铺楼下的情况，则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内，按5%的费用计算。 （5）为保证工程的正常进行，甲方应及时向乙方提供所需的材料，如材料提供未及时，由此产生工程停滞的人工费均由甲方承担。 （6）乙方亦必须至少提前三天书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，以便甲方提前采购材料。四、在施工期间，如遇下列情况可自动顺延工期：（1）甲方若变更计划，因装修材料或装修标准而更改施工方案，工期延顺。（2）甲方未按约定完成其相应负责的工作而影响工期的，工期延顺，如：a) 因甲方提供的材料、设备、质量不合格乙方可以拒绝使用，而影响工程工期，如造成质量的返工费
8、用由甲方承担，甲方或甲方住宅所在管理公司及供水、供电部门原因不能及时提供水、电方面的使用，工期延顺；b) 甲方同意工期延顺的其它情况；c) 因甲方未按约定的时间付款而被迫停工；d) 其他不可抗力因素（不能预见的、不能克服的、不能制止的因素）。第六条 质量验收一、验收标准：（1）以优良工程进行验收,参照行业施工标准。（2）执行政府的工程验收规范。（3）如甲乙双方在验收质量发生意见不统一而争执的,则由东莞市建筑装饰会进行仲裁。二、验收程序:（1）甲方在乙方通知的三天内对装修工程进行验收,如验收部分部位不合格,由乙方负责返修,返修责任由乙方负担。（2）若甲方未能按期验收而又使用该装修工程产品者，视为
9、认同验收合格，从验收合格之日起乙方向甲方移交完整。如甲方不能按期接管，使验收或使用过后工程发生损失的，责任由甲方承担。三、质量保修：（1）验收后的工程由乙方负责对产品免费保修 壹 年，保修期内由于乙方施工不当造成的质量问题，乙方无条件地进行维修，如因甲方因为使用不当或是甲方提供材料质量不合格造成的质量问题倒致不能正常使用，乙方可酌情收费，防水保修 伍 年。第七条 违约责任合同双方当事人中任何一方因未履行合同约定或违反国家法律法规有关规定，给对方造成经济损失的均由责任方承担，对方有权向责任方追究经济损失。一、甲方未按日期支付工程进度款的，每延误一天向乙方赔付总造价款的5为拖款违约金。二、由于乙方
10、原因致使工期延误，未按合同规定日期竣工，从验收之日起计，每延期一天向甲方赔付总造价款的5为工期违约金。三、因甲方原因致使合同提前终止或工程在中途停建、缓建超过30天的，甲方应赔偿乙方的停工、窝工、工人工资、材料、备料等折算的全部损失，乙方已收到的工程款不予退回。四、因乙方原因出现人力组织不到、技术力量不完善等致使合同提前终止，除已完成的产品没收外，已收工程款给予退回。第八条 附则一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效；经乙方签章及甲方签字共同确认的施工图纸、工程预算均视为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。二、本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决；协商未成的，任何一方可向乙方所在地法院提起拆讼。甲 方： 乙 方： 广东质鼎装饰（莞城分公司） 签约代表： 签约代表：年 月 日 年 月 日地 址：. 地 址：东莞市东城西路39号鸿福大厦A303室第 5 页