《装饰工程施工合同范本(2022).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《装饰工程施工合同范本(2022).docx（8页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编号:WD-HT-0677装饰工程施工合同范本(2022)合同书CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同装饰工程施工合同范本（2022）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。委托方（甲方）：法定代表人：承接方（乙方）：法定代表人：工程工程：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。 为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同,以便 共同遵
2、守。第一条：工程概况L工程地址：o2、居室规格:房型 层（式）室 厅 厨卫，总计施工面积 平方米。3、施工内容：o4、委托方式:o5、工程开工日期：年 月 日;合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同6、工程竣工日期：年 月 日;工程总天数：天。第二条：工程价款工程价款（金额大写）元；1、材料款 元；2、人工费 元;3、设计费 元；4、施工清运费 元；5、搬卸费 元；6、管理费 元;7、其他费用（注明内容）元。第三条：质量要求L工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2、工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3、施工中，甲方如有特殊施工工程或特殊质量要求
3、，双方应确 认,增加的费用，应另签订补充合同。4、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施 工质量由乙方负责。5、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工 作衔接。第四条：材料供应1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢 工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材 料的双倍价款补偿给甲方。2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异， 应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。3、甲方负责采
4、购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合 格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延,并按延误 工期处分。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙 方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失, 由乙方负责赔偿。第五条：付款方式1、合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的 50% ;当工期进度过半（一年月日），甲方即第二次付施工 工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注： 施工工费包括人工费）。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收 合格未结清工程价款时,不得交付使用。2、工程施工中如有工程增减或需要变动，
5、双方应签订补充合同, 并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减工程的价合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同款，当场结清。3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。4、甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件（复印件）交给乙方。第六条：工程工期1、如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟元工,每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方J Lio2、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质 量和工期，其返
6、工费由甲方承当，由于乙方施工原因造成质量事故, 其返工费用由乙方承当,工期不变。3、在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均 不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门 协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工 内容而延误工期的，均需签证，甲方须承当全部施工费用，如因乙方 的原因造成返工，由乙方承当责任,工期不变。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同5、施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施 工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。第七条：工程验收L工程质量验收
7、，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束 后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内 前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题, 甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方， 另定日期。但甲方应成认工序或工程的竣工日期，并承当乙方的看管 费和相关费用。第八条：其他事项L甲方责任(1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气 线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进 行现场交底。(2)二次装饰工程，应全部腾空或局部腾空房
8、屋,清除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须 采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承当费用。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同(3 )如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在 地房管部门办理手续，并承当有关费用。施工中如需临时使用公用部 位，应向邻里打好招呼。2、乙方责任(1)应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质；经办业 务员必需有法人代表的委托证书。(2)指派一名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按 合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。(3)负责施工现场的平安,严防火灾、佩证上岗、文明施工， 并防
9、止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生 而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。(4)严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、 窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。(5)在装潢施工范围内承当保修责任，保修期自工程竣工甲方 验收入合格之日算起，为12个月。第九条：违约责任合同生效后，在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金 额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际 损失超过违约金的，应进行补偿。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同第十条：争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下
10、, 双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可 以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。第十一条：合同的变更和终止1、合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变 更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合 同 提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10% 交付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式 提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合 同解除。第十二条：合同生效L本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。3、本合同（包括合同附件、补充合同）一式一份，甲乙双方 各执一份。甲方（签章）： 法定代表人：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同一年一月一日乙方（签章）：法定代表人：一年一月一日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE