《监理工程师《建设工程合同管理》模拟题库.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》模拟题库.docx（26页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2020年监理工程师考试建设工程合同管理模拟题一- 单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1 某建设工程设计图纸完整详细，能准确确定工程量及施工计划，施工期较短，该建设工 程施工合同适宜选择（）作为合同计价方式。A、单价合同B、固定总价合同C、可调总价合同D、成本加酬金合同【参考答案】B【解析】总价合同适用范围：工程范围和任务明确，工程设计图纸完整详细，承包商了解现 场条件、能准确确定工程量及施工计划。其中，（1）固定总价合同：适用于施工期较短（一年左 右）、价格波动不大的项目；（2）可调总价合同：建设周期一年半以上。2、限制民事行为能力人实施（）民事法律行为时，
2、应由其法定代理人代理或者经其法定代 理人同意、追认。A、所有的B、与其年龄、智力相适应的C、与其年龄、智力不相适应的D、纯获利益的【参考答案】C【解析】限制民事行为能力人（1）可以独立实施纯获利益的或者与其年龄、智力相适应的 民事法律行为。（2）实施其他民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认。 无民事行为能力人由其法定代理人代理实施民事法律行为。3、法定代表人因执行职务造成他人损害，应由（）向权利人承担民事责任。A.法人B.法定代表人C.法人或者法定代表人D.法人和法定代表人【参考答案】A【解析】法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。如：法定代表人 因执
3、行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任；法人承担民事责任后，依照法律或者法人章 程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。29、承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻 孔探测或揭开检查，责任后果包括（）。A、增加的费用由承包人承担B、增加的费用由发包人承担C、工期给予顺延D、应根据检查结果判断【参考答案】A【解析】承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包 人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。30、依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中不正确的是（）。A、 要求提前交货时，
4、承包人不得拒绝，发包人应承担增加的保管费用B、延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失C、到货材料的种类与合同约定不符时，承包人应该代为调剂串换D、质量不合格造成工程返工时，发包人应赔偿承包人的损失【参考答案】C【解析】发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，发包人应承担 由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。31、下列关于监理人进行工程量复核的说法中，不正确的是（）。A、监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行工程量复核B、监理人未在约定时间内复核，则按照承包人提交的工程量报表中的工程量计算工程价款C、 承包人未按监理人要求参加复核，则按照
5、监理人单方复核或修正的工程量计算工程价款D、 总价子目已完成工程量通常不进行图纸计量，只进行现场计量【参考答案】D【解析】总价子目表中标明的工程量是用于结算的工程量，通常不进行现场计量，只进行图 纸计量。32、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的 单价，则计算变更合同的价款应（）计算。A、按监理人提出的单价B、按承包人提出的单价C、按设计单位提出的单价D、参照报价单内类似工作的单价【参考答案】D1【解析】已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可由监理人在合理 范围内参照类似子目的单价商定或确定变更工作的单价。33、根据标准施工合同通用条
6、款的规定，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担， 下列有关说法正确的是（）。A、承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失由承包人承担B、停工损失由发包人承担C、承包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担D、不能按期竣工的，承包人不需支付逾期竣工违约金【参考答案】D【解析】承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失由发包人承担。停工损失、承包 人人员伤亡和其他财产损失由承包人承担。34、监理人将索赔处理结果答复承包人的时间期限为（）。A、收到索赔通知书后的28天内B、收到索赔通知书后的42天内C、收到索赔意向通知书后的28天内D、收到索赔意向通知书后的42天内【参考答案】B【解析】监理
7、人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处 理结果答复承包人。35、根据标准施工合同，工程施工中承包人有权得到费用和工期补偿，但无利润补偿的情 形是（）。A、发包人提供图纸延误B、不利的物质条件C、隐蔽工程重新检验质量合格D、监理人指示错误【参考答案】B【解析】发包人提供图纸延误、隐蔽工程重新检验质量合格、监理人指示错误，承包人有权 得到工期、费用利润补偿。36、某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向监理人送交了竣工验收申请报告，发包人于 3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、监理人和设计代表 在试车记录上签字确认质量合格，监理人于3
8、月20日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。A、3月1日B、3月15日C、3 月 18日D、3月20日【参考答案】C【解析】对实际竣工日期“有争议时”，建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为 竣工日期。37 建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。A、监理人对工程实施的监督力度降低B、承包人的工程索赔增多C、工程投资控制难度增加D、发包人的工程风险加大【参考答案】A【解析】施工总承包合同的不足：（1）设计不一定是最优方案（2）减弱实施阶段发包人对承包 人的监督和检查。38、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法不正确的是（）。A、署名
9、权归承包人享有B、建筑物形象使用收益权归发包人享有C、专利技术使用费不包含在投标报价内D、承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由承包人承担【参考答案】C【解析】专利技术使用费可以包含在投标报价内。39、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列说法正确的是（）。A、出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用B、 发包人要求中的错误导致承包人的损失应当由发包人承担C、不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险D、可以约定竣工后试验由发包人或承包人负责【参考答案】D【解析】标准设计施工总承包合同通用条款给出两种可选用的约定形式的事项：1、道路通 行权和
10、场外设施；2、发包人要求中的错误；3、材料和工程设备；4、施工设备和临时工程；5、 计日工和暂估价的补偿方式；6、不可预见物质条件风险责任承担；7、竣工后试验的责任方。40、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。A、该通知由发包人发出B、应提前7天向承包人发出该通知C、表明从发出该通知时间开始工作D、应自合同生效之日起90天内发出【参考答案】B【解析】符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前7天向承包 人发出开始工作通知。合同工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。因发包人原因造 成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人
11、有权提出价格调整要求，或者解 除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。41 设计施工总承包合同的承包人违约导致合同解除后，发包人的权限范围不包括（）。A、 另行组织人员施工B、没收承包人在现场的材料、设备和临时设施C、要求承包人转让为实施合同而签订的订货协议D、使用承包人文件【参考答案】B【解析】有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。42、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。A.货样买卖属于即时买卖合同B.货样买卖应当封存样品C.样品是交付标的物时的质量参考【）.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担【参考答案】B【解析】货样买卖属于
12、非即时买卖合同，是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行 交易。买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质 量仍然应当符合同种物的通常标准。43、关于卖方依约交付合同材料并提供相关服务后，买方应支付的进度款说法正确的是（）。A、 应在买方收到卖方单据并经审核无误后14日内支付B、支付后进度款应达到该批次合同材料的签约合同价的95%C、为该批次合同材料的合同价格的95%D、卖方提交的单据包括合同价格100%金额的增值税发票正本一份【参考答案】D【解析】应在买方收到卖方单据并经审核无误后28日内支付。卖方依约交付合同材料并提 供相关服务后，进度款支付至该批次
13、合同材料的合同价格的95%。44、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法不正确的是（）。A、安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电应由买方承担B、卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料C、可以由卖方负责完成，也可以由买方或买方安排第三方负责，卖方提供技术服务D、如卖方提供技术服务，则不对因未按照卖方指导导致安装、调试不成功承担责任【参考答案】B【解析】安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均 由买方承担。45、某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备已迟延10周，则第4周迟延交付违约金的 计收正确的是（）。A、迟交合同设备价格X0. 5%B、迟交合
14、同设备价格XI%C、合同价格X0.5%D、合同价格XM【参考答案】A【解析】每周迟延付款违约金，第14周：迟延付款金额X 0. 5% （迟付不足一周的按一 周计算），第58周：迟延付款金额X 1%,第9周起：迟延付款金额X 1.5%。46 FIDIC施工合同条件对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。A、 合同中规定此项工作为固定费率B、该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过1%C、工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0. 1%D、工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%【参考答案】D【解析】同时满足以下4个条件，可对该项工作规定的费率或价
15、格加以调整：（1）合同中没 有规定此项工作为固定费率（2）此项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的 变动超过10% （3）工程量的变动与费率的乘积超过了中标合同额的0.01% （4）工程量的变动直接 导致该项工作每单位成本的变动超过1%。47根据FIDIC施工合同条件，关于工程照管责任的说法正确的是（）。A、从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到工程验收合格之日止B、在负责照管期间，承包商可以对工程损害予以修复后向业主索赔C、颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商不再承担照管责任D、从合同终止之日起，承包商不再承担工程照管责任【参考答案】D【解析】从开工日期起
16、，承包商承担工程照管责任，直到颁发工程接收证书之日止。在承包 商负责照管期间，因合同规定的业主风险以外的原因导致工程、货物或承包商文件发生任何损失 或损害，承包商应自行承担风险和费用予以修复。颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给 业主，承包商仍应对其扫尾工作承担照管责任。48、根据FIDIC施工合同条件，如果承包商未能按合同中竣工时间的规定如期完工，应当支 付误期赔偿费，下列说法正确的是（）。A、误期赔偿费以周为单位计算，不足一周的按一周计算B、误期赔偿费没有最高限额的限制C、除误期赔偿费以外，业主不得再要求承包商为延误竣工支付违约金D、支付误期赔偿费后，承包商可以不再承担完工义务【参考答
17、案】C【解析】误期赔偿费=合同中规定的每天应付金额X误期天数（接收证书上注明的日期超 过规定的竣工时间的天数）；赔偿总额不得超过合同中规定的误期赔偿费的最高限额。除在工程竣工 前根据由业主终止的规定终止的情况外，这些误期赔偿费应是承包商“为此类违约”应付的唯一赔 偿费。支付赔偿费并不能解除承包商完成工程的义务或合同规定的其他责任和义务。49 根据FIDIC施工合同条件，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定，说法不 正确的是（）。A、如争端双方均未发出表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定B、 如任一争端方对决定不满，可以申请仲裁C、在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商
18、的方式解决争端D、在仲裁结束前，争端双方暂按工程师的确定执行【参考答案】D【解析】除非并直到该决定在友好解决或仲裁后应做出修改，该决定对双方具有约束力。50、根据NEC工程施工合同，关于“补偿事件”的说法，正确的是（）。A、只能由承包商向项目经理通知补偿事件B、补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应当拒绝补偿C、为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件D、若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价【参考答案】C【解析】项目双方均可通知补偿事件。补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应 先以假定条件对补偿事件计价，事后若此假定条件有误，再予修改。若变更
19、由承包商提供的工程 信息，则按对业主最有利的解释计价。二 多项选择题（共30题,每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意。至少 有1个错项，错选，本题不得分；少选,所选的每个选项得0.5分）51关于根据标准文本编制招标文件和合同条件的说法正确的是（）。A、保证交易安全B、有利规范履行C、提高交易成本D、有利审计监督E、有助裁判纠纷【参考答案】ABDE【解析】根据标准文本编制招标文件和合同条件，作用在于：（1）有利于当事人了解并遵守 有关法律法规，确保建设工程招标和合同文件中的各项内容符合法律法规的要求；（2）可以帮助 当事人正确拟定招标和合同文件条款，保证各项内容的完整性和准确性,避免
20、缺款漏项，防止出 现显失公平的条款，保证交易安全；（3）有助于降低交易成本，提高交易效率，降低合同条款协 商和谈判缔约工作的复杂性；（4）有利于当事人履行合同的规范和顺畅；（5）有利于审计机构、 相关行政管理部门对合同的审计和监督；（6）有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷，最大限度维 护当事人的合法权益。52、下列属于合同签订及履行阶段合同管理任务的是（）。A、组织做好合同评审工作B、制定完善的合同管理制度和实施计划C、倡导构建合同各方合作共赢机制D、细化项目参建各相关方的合同界面管理E、落实细化合同交底工作【参考答案】ABCE【解析】细化项目参建各相关方的合同界面管理属于招标采购阶段合同管理任
21、务。53、建设工程合同中可以约定的民事责任承担方式包括（）。A、继续履行B、赔偿损失C、没收违法所得D、责令停产停业E、支付违约金【参考答案】ABE【解析】民事责任承担方式包括停止侵害、排除妨碍、消除危险、返还财产、恢复原状、修 理、重作、更换、继续履行、赔偿损失、支付违约金、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉。54、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失，下列 说法正确的是（）。A、监理单位与承包单位承担连带赔偿责任B、难以确定责任大小的，平均承担责任C、建设单位有权请求监理单位承担全部赔偿责任D、监理单位对建设单位要求承担全部赔偿责任的请求无权拒绝E、监理单位无权
22、就实际承担责任超过自己责任份额的部分向承包单位追偿【参考答案】ABCD【解析】工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的, 应当与承包单位承担连带赔偿责任。责任人各自责任份额的确定：根据各自责任大小确定；难以 确定责任大小的，平均承担责任。连带责任人向权利人承担责任时，责任人之间有连带关系，任 一责任人向权利人承担责任的义务不仅限于自己责任份额，对权利人要求对超过自己责任份额的 部分承担责任的请求无权拒绝，向权利人承担责任后，有权就实际承担责任超过自己责任份额的 部分，向其他连带责任人追偿。55、建设单位将自己的一批建筑设备抵押给银行，签订了抵押合同，后来又办理了
23、抵押登记， 下列说法正确的是（）。A、设备转移给银行占有B、抵押权自签订之日起设立C、抵押权自登记之日起设立D、抵押权设立后能够对抗善意第三人E、抵押权登记前不得对抗善意第三人【参考答案】BE【解析】抵押物不转移占有。动产抵押权自合同签订时设立，登记后产生对抗效力。56职工意外伤害险保险人在保险期间内给付保险金的下列做法中正确的是（）。A、被保险人在施工工作时遭受意外伤害，并自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的，保 险人按保险金额一定比例给付死亡保险金B、被保险人在施工工作时遭受意外伤害，并自意外伤害发生之日起下落不明的，保险人按保险 金额给付身故保险金C、被保险人在施工工作时遭受意外
24、伤害，自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保 险合同所列残疾程度之一的，保险人按保险金额一定比例给付残疾保险金D、至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保 险金E、对于在酒后驾驶期间遭受意外伤害导致身故、残疾的被保险人，保险人不承担给付保险金责 任【参考答案】CE【解析】被保险人自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的，保险人按保险金额给付 死亡保险金。被保险人因遭受意外伤害事故且自该事故发生日起下落不明，后经人民法院宣告死 亡的，保险人按保险金额给付身故保险金。如第180日治疗仍未结束的，按第180日的身体情况 进行残疾鉴定，并据此给
25、付残疾保险金。57、邀请招标的缺点是（）oA、投标人及投标人的数量事先难以预计B、可能漏掉更具优势的单位C、评标工作量大D、招标人不熟悉某些投标人的情况E、不能实现充分竞争【参考答案】BE【解析】邀请招标的优点：投标人及投标人的数量事先可以预计；评标工作量小；招标人了解投标人的情况。58、工程勘察的阶段范围包括（）。A、可行性研究勘察B、方案设计勘察C、初步勘察D、详细勘察E、施工勘察【参考答案】ACDE【解析】工程勘察的阶段范围包括工程建设程序中的可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察、施 工勘察等阶段中的一个或多个阶段。59、下列关于组织踏勘现场的说法正确的是（）o A、由投标人按招标文件规定
26、的时间、地点自行组织B、参加踏勘现场发生的费用由投标人自理C、非因招标人原因导致的踏勘现场人员伤亡和财产损失由投标人自行负责D、踏勘现场应当由全体投标人参加E、招标人在踏勘现场中介绍的情况应当完整准确，对投标人据此作出的判断和决策负责【参考答案】BC【解析】招标人按招标文件规定的时间、地点统一组织投标人踏勘项目现场。部分投标人不 参加不影响踏勘现场的正常进行。招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况， 供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。60、关于评标委员会的说法，不正确的是（）。A.评标委员会中的专家应从事相关专业领域工作至少10年B.评标委员
27、会成员的名单应当在开标前确定C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D.评标委员会成员人数为5人以上E.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定【参考答案】ACDE【解析】评标专家应从事相关专业领域工作满8年。技术、经济等方面的专家不得少于成员 总数的三分之二。评标委员会成员人数为5人以上单数。应当从依法组建的专家库，采取随机抽 取或者直接确定的方式确定评标专家。一般项目，可以采取随机抽取的方式；技术复杂、专业性强 或者国家有特殊要求，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作的项目，可以由招标 人直接确定。4、关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。A、代理人必须以
28、委托人名义进行合同谈判B、代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C、委托人追认了代理人超越委托权限的谈判事项，法律后果由委托人承担D、委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担【参考答案】B【解析】代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志，具体表现为代理人有权自 行解决他如何向第三人作出意思表示，或者是否接受第三人的意思表示。5、关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置权不得通过合同的约定产生B.留置权以债权人合法占有对方财产为前提C.企业之间留置可以不受留置动产与债权属于同一法律关系的限制D.当事人不得约定不得留置的动产【参考答案】D【解析】留置权是一
29、种法定物权，不能通过合同约定产生留置权。行使条件（1）债务人不履 行到期债务；（2）留置的动产应当是债权人（债权关系发生前）已经合法占有的债务人动产； （3）留置的动产应当与债权属于同一法律关系（有牵连关系），但企业之间留置的除外；（4）法 律规定或者当事人约定不得留置的动产，不得留置。6、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由第三人 提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。A、应当先物保后人保B、应当先人保后物保C、可以任意选择物保或者人保优先受偿D、与债务人协商确定【参考答案】C【解析】如果物保由债务人自己提供，债权人应当先就该物的担保实现债
30、权；如果物保由第 三人提供，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任。7、凡年满（）周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动 关系的人员均可作为职工意外伤害险的被保险人。A 16至60B、16 至 65C、18 至 6061、某项目设计施工总承包招标，评标委员会在评审中发现以下情况：投标人甲与本标段的 监理人同为一个法定代表人；投标人乙和丙的投标保证金从同一单位的账户转出；评标委员会对 投标人丁提供的资料有疑问要求澄清，而其未予书面说明；投标人戊为本标段前期准备曾提供设 计服务。则O的投标应被否决。A、甲B、乙C、丙D、丁E、戊【参考答案】ABCD【
31、解析】设计施工总承包中，为项目前期准备提供设计或咨询服务单位属于除外情形。62 下列关于各报价方式下卖方责任理解正确的是（）。A.报EXW价的卖方在施工现场将货物交给买方后即完成交货B.报FCA价的卖方在指定地点将货物交给买方指定的承运人即完成交货C.报FOB价的卖方在指定装运港将货物装上买方指定的船只即完成交货D.报CIF价的卖方负责办理租船订舱并承担从装运港运至目的地的保险费E.报CIP价的卖方负责与承运人签订运输协议但不承担货物运至目的地的保险费【参考答案】BC【解析】EXW价不包含货物运至施工现场的运输费用和保险费。CIF价包含将货物装上船之 前的一切费用、从装运港运至目的港的运费、保
32、险费。报CIP价的卖方负责与承运人签订运输协 议并承担货物运至目的地的保险费。63、材料采购招标项目评标中，某投标人提供国内货物，对该投标人计算评标总价的做法正 确的有（）。A、以货物到达招标人指定的到货地点为依据B、应当计入运输、保险费C、应当计入技术商务偏离加价D、不含增值税E、缺漏项加价不应计入【参考答案】ABC【解析】计算评标总价时，以货物到达招标人指定到货地点为依据。以投标人提供国内货物为 例，评标总价的计算方法如下：评标总价=出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、 保险费+缺漏项加价+技术商务偏离加价+其他费用。64、建设工程设备招标，招标人编制技术性能指标应注意的事项包括（
33、）。A.技术性能指标应明确、全面，以有助于投标人编制响应性的投标文件B.技术性能指标不宜广泛，以有利于生产制造设备时对工艺、材料和设备的使用C.主要技术性能指标应具体准确，以有利于投标文件比选D.技术性能指标可以标明某一特定的专利技术，以有利于准确清楚地说明技术规格E.工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国际标准【参考答案】AC【解析】技术性能指标应具有适当的广泛性，以免在生产制造设备时对普遍使用的工艺、材 料和设备造成限制。技术性能指标不得标明某一特定的专利技术。工艺、材料和设备的标准不得 有限制性，应尽可能地采用国家标准。65、下列关于勘察合同履约担保有效期的说法正确的是（）
34、。A.自合同签订之日起开始B.自合同生效之日起开始C.至签收最后一批勘察成果文件之日后失效D.至签收最后一批勘察成果文件之日起14日后失效E.至签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效【参考答案】BE【解析】担保有效期自发包人与勘察人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批勘察成 果文件之日起28日后失效。66设计单位提交的设计文件应满足的要求有（）。A、符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求B、深度满足本合同相应设计阶段的规定要求即可C、注明工程合理使用寿命年限D、可以指定生产厂及供应商E、提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施【参考答案】AC【解析】深度既要满足本合同相
35、应设计阶段的规定要求，又要满足发包人的下一步工作需要。 不得指定生产厂及供应商。设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律 法规规定在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。67、按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，总监理工程师在协调处理合同履行过 程中的有关事项时做法正确的是（）。4A、应首先与合同当事人协商，尽量达成一致B、不能达成一致时，应认真研究审慎决定后通知当事人双方并附详细依据C、总监理工程师提出的方案或发出的指示具有最终效力，不可改变D、总监理工程师基于协调处理合同履行需要，可以变更合同约定的承包人义务E、合同当事人任何一方有不同
36、意见均可按照争议的条款解决【参考答案】AE【解析】不能达成一致时，总监理工程师应认真研究审慎“确定”后通知当事人双方并附详 细依据。总监理工程师提出的方案或发出的指示并非最终不可改变，任何一方有不同意见均可按 照争议的条款解决。监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。68、标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括()。A、施工合同协议书B、已标价的工程量清单C、中标通知书D、投标文件E、发包人要求【参考答案】ABC解析】施工合同的组成文件包括合同协议书中标通知书投标函及投标函附录 专用合同条款(5)通用合同条款(6)技术标准和要求(7)图纸(8)已标价的工程量清单
37、(9)其他合同 文件。69、根据标准施工合同，关于暂列金额的说法，正确的有()。A、暂列金额对应的工程一定会在合同履行阶段发生B、暂列金额包括以计日工方式支付的款项C、暂列金额是在已标价工程量清单中所列的款项D、暂列金额在合同履行阶段由监理人控制使用E、合同约定的暂列金额会全部支付承包人【参考答案】BC【解析】暂列金额指已标价工程量清单中所列的，用于支付合同履行阶段可能发生，签订协 议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额。暂列金额是发 包人根据工程实际情况可能予以支付的款项。暂列金额在合同履行阶段由发包人控制使用。70、下列关于质量保证金的说法正确的是()。A、
38、质量保证金用以约束承包人在施工阶段、竣工阶段、缺陷责任期内按照合同要求对施工的质 量和数量承担约定的责任B、质量保证金从第一次支付工程进度款时开始起扣，直至最后一次支付工程进度款为止C、 缺陷责任期满后，承包人向发包人申请返还质量保证金D、发包人应在14天内会同承包人按照合同规定核实承包人是否完成缺陷修复责任E、质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%【参考答案】AD【解析】从第一次支付工程进度款时开始起扣，累计扣留达到约定的总额为止。监理人颁发 缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请返还。质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算 总额的3%071、下列属于标准施工合同通用条款规定的
39、变更范围，可以调整合同价格的是（）。A、取消合同中某一项工作转由其他人实施B、改变合同中某一项工作的质量C、改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D、改变合同中某一项工作的施工时间E、追加额外的工作【参考答案】BCDE【解析】标准施工合同通用条款规定的变更范围包括：1、取消合同中任何一项工作，但被取 消的工作不能转由发包人或其他人实施；2、改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；3、 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；4、改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的 施工工艺或顺序；5、为完成工程需要追加的额外工作。72 发生发包人违反施工合同规定的情况时，承包人的下列处理方法正确的是（）
40、。A、立即解除合同B、发出通知要求纠正C、立即暂停施工D、发出通知要求纠正未果后暂停施工E、暂停施工后发包人仍不纠正违约行为时解除合同【参考答案】BDE【解析】承包人向发包人发出通知，要求采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通 知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人。发包人应承担由此增加 的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。承包人暂停施工28天后，发包人仍不纠正违 约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任, 也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。73 发包人逾期不支付工程价款时，关于建设工程价款优先受偿
41、权的说法正确的是（）。A、只要工程质量合格，即使尚未竣工，也能主张该权利B、只有与发包人订立建设工程施工合同的承包人才能主张该权利C、逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金不在该权利范围内D、该权利行使期限为3个月E、行使期限自工程竣工之日起算【参考答案】ABC【解析】行使期限：自发包人应当给付建设工程价款之日起6个月。74 设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是（）。A、发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起14天内完成审查B、审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意C、审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限
42、继续计算D、设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向 政府有关部门报送设计文件E、因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误，由发包人承担【参考答案】DE【解析】发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。审查期限届满， 发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意。发包人审查后认为设计文件 不符合合同约定，承包人应根据监理人的书面说明进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重 新起算。75、发包人和承包人在履行合同中发生争议后提请争议评审组评审，下列说法不正确的是（）。A、 发包人负责组建争议评审组B、在争议评审期间，
43、争议双方暂按总监理工程师的决定执行C、争议评审组作出的评审意见具有强制约束力D、由争议评审组拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件E、争议评审过程中，争议双方可以争取友好协商解决争议【参考答案】ABCD【解析】发包人和承包人协商成立争议评审组。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程 师的确定执行。发包人或承包人不接受评审意见，可以要求提交仲裁或提起诉讼。发包人和承包 人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文 件，并遵照执行。76、建设工程材料采购合同的履行中，关于材料交付的说法，正确的有（）。A.卖方应在施工场地卸货后将合同材料交付给买方B
44、.交付导致材料的所有权发生转移C.材料毁损的风险，交付前由卖方承担D.材料灭失的风险，在合同订立后即由买方承担E.买方签发收货清单代表对合同材料的接受【参考答案】ABC【解析】合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方。买方签发收货清单不代表 对合同材料的接受。77、关于建设工程设备采购合同中的考核、验收，说法正确的是（）。A、为买卖双方进行考核的机会均不超过三次B、由于买方原因合同设备未能达到技术性能考核指标后，卖方仍有提供6个月技术服务的义务, 且买方应承担卖方因此产生的全部费用C、如买方在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，卖方仍有提供12个月技术服 务的义务，且买方无需因
45、此向卖方支付费用D、以合同设备验收证书签署之日为验收日期E、合同设备验收证书的签署不免除卖方对合同设备的质量保证责任【参考答案】AE【解析】由于买方原因合同设备未能达到技术性能考核指标，卖方有义务在验收款支付函签 署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，买方应承担卖方因此产生的全部费用。由于买方原 因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，卖方有义务在验收款支付函签署后6个月 内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，且买方无需因此向卖方支付费用。验收日期应为 合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。78、下列对于FIDIC的EPC合同条件的表述正确的是（）。A、业主应对“业主要
46、求”中信息的正确性负全部责任B、承包商应对工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错负责C、承包商可以以不可预见物质条件为理由提出索赔D、承包商不得就异常不利的气候条件提出工期索赔E、在对业主人员进行操作与维护培训结束前，不能认为工程已按合同规定的接收要求竣工【参考答案】BDE【解析】业主应对“业主要求”及业主提供信息的下列部分的正确性负责：第一，在合同中 规定的由业主负责或不可改变的部分、数据和资料；第二，对工程的预期目标的说明；第三，工 程竣工的试验和性能的标准；第四，承包商不能核实的部分、数据和资料，除非合同另有规定。 基本上排除了承包商以外界物质条件不可预见为理由向业主提出费用索赔的机会
47、。79、关于风险型CM合同模式的说法，正确的有（）。A. CM承包商在设计阶段为业主提供咨询服务B. CM承包商不参与设计阶段合同履行的管理C. CM承包商在施工阶段与分包商签订分包合同D. CM承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任E. CM承包商签订的分包合同不对业主公开【参考答案】ABCD【解析】CM承包商签订的每一个分包合同均对业主公开，业主可以参与分包合同的谈判，业主 按分包合同约定的价格支付，CM承包商不赚取总包与分包合同之间的差价。80 美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于集成项目交付模式（IPD）的说法正确的是（）。A、 合同当事方是业主和承包商B、若实际成本小于目标成本，则结余资金归业主所有C、若实际成本超出目标成本，则业主不再偿付任何单位的人员成本D、参与各方放弃对其他参与方的索赔E、争议处理委员会成员包括参与方的高层代表和项目中立人【参考答案】DE【解析】由业主、设计