《建筑工程分包合同1(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程分包合同1(合同版本).docx（8页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编号:WD-HT-0606建筑工程分包合同1（合同版本）合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同建筑工程分包合同1（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。建筑工程分包合同1总包方：一（以下简称甲方）分包方：（以下简称乙方）第一条工程工程一、工程名称：二、工程地点：三、工程编号：施工许可证号：营业执照号：四、分包工程范围及工程量（附预算书）五、分包
2、工程期限年月日开工、年月日竣工。六、分包工程人工费用一元。七、乙方投入工种及人数人。第二条工程结算按分包工程工程，第一个月预支生活费，按合同人数每人15元 计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工 程量预结（幅度不得超过已完成量的80% ）工程竣工后经甲乙双方合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同共同验收合格，予以结算。第三条工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。 如质量不合标准,必须返工修理，其工料费损失,由乙方承当；职工 程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔
3、偿全部工料损失。第四条平安生产 一、甲方对乙方承当的工程要做平安交底提出明确的平安要求,并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关平安施工的规章制度，严格 遵守平安操作规程，对甲方提供的平安生活设施，乙方经检查合格方 可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负o二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手 套、胶靴等，原那么上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用 计划，甲方协助解决。三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故, 由乙方负责。第五条生活管理一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事合同范本 | CONTRACT TEMPL
4、ATE建设工程施工合同 用具（大锅、笼屉、吹风机、大面板）由乙方保管，如有损坏丧失照 价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤,甲方按定量提供。二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生 等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲 方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。第六条分包工程人工费单价一、单位工程分包，每预算工日为元。实行单方平方人工费包干, 每平方米元。二、单项内檐抹灰分包，到达优质的每预算工日为元。到达合格 的每预算工日为元。实行分项人工费包干每平米元。三、单项分包碎、土方工程的每预算工日为元。四、清工每工日为元。五、全日停工、待料，停水、停电，清工工日
5、为元。六、水、电、暖、卫工程，每预算工日（按幢号分包）为元。七、冬季施工期间（12月1日至2月底）降低工效10%的工日。 其工日单价为元。八、分包工程费用明细表（一七项均可列表）。第七条材料供应管理乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲 方提供的质量要求和材料配合比施工。乙方施工中用料浪费及不合理 的超出限额局部，由乙方负担，乙方在施工中应按垛（堆）使用材料, 做到日战日清，活完料净，保持现场整洁。第八条施工机具 一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。二
6、、手持操作工具，由乙方负责。三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管保护,如有丧失损坏，乙方负责赔偿。四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备,一台机 械一般配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备自 带机械按有关规定处理）。第九条现场管理一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负 责人统一领导下组织施工，有关计划进度、材料供应等工作双方应密 切配合，保证施工顺利进行。二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和平安生产，爰护财产的教 育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料,如违反现场 管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施,乙方应承当法律责任,合同范本 |
7、 CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 并负责赔偿经济损失。三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志, 不准合同外人员出入现场和住宿。第十条违约责任一、乙方分包的工程工程，不得再行分包。在施工过程中经检验 达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同, 造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或 解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因 影响施工计划安排造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙 方因此造成的经济损失。三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成,否那么每逾 期一天
8、，应偿付给甲方按分包工程人工费2%。的逾期违约金。四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付,按银行 短期贷款利率，偿付给双方逾期付款违约金。第十一条附那么一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商，协商不成时， 任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进 行调解。解决不了的，可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员合同范本 I CONTRACT TEMPLATE会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。建设工程施工合同二、本合同一式份。甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送备 案。三、要求鉴证（公证）的，可到建筑物所在地的区、县工商行政 管理局进行鉴证或到公证处公证。四、双方商定
9、的其他条款：1 .2 .3 .4 .第十二条合同附件及有效期、合同附件：1 .工程预算书；.2 .二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕 后失效。总包单位：（盖章）I分包单位：（盖章）I鉴（公）证机关法定代表人：（盖章）I法定代表人：（盖章）I （盖章）合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 单位地址：|单位地址：开户银行：|开户银行：|编号帐号：I帐号： ：| ：|年月日本合同签订日期年月日分包工程（）算书合同号总包单位：（盖章）分包形式：分包单位：（盖章）工程工程名称：第页工程工程I预算工程I费用（元）I备注I定额编号|名称|单位|数量|单位用工|合计工日|工日单价|人工费1|2|3|4|5|6|7|8|9审核计算年月日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE