《建设工程合同管理复习思考题(2015)-答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程合同管理复习思考题(2015)-答案.docx（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 建立工程合同管理复习题2021 一单项选择题1.某设计合同的价格为500万元，设计人已承受发包人支付的定金，无正值理由拒不履行合同义务，那么发包人有权要求设计单位返还B。2.某招标人组织现场踏勘后，在答疑会上对投标单位提出的问题，应当C。,在验收后(C)天内无正值理由不组织验收，可视为竣工验收报告已批准。4.发包人在D合同中承当了工程的全部风险。5.施工合同示范文本规定，因发包人缘由不能按协议书约定的开工日期开工，B后可推迟开工日期。6.大中型工程从发出中标通知书，到双方订立书面合同时间，不得多于A天。 A.30 B.20 C有关施工合同组成文件的优先说明依次正确的选项是D。A.标准, 合同
2、专用条款, 工程量清单 B.合同专用条款, 合同通用条款, 中标通知书C.合同协议书, 工程量清单, 图纸 D.中标通知书, 标准, 工程量清单8.发包人负责选购的建筑材料，到货后双方共同验收时发觉规格和等级与施工合同内清单规定不符，承包人应B。A.自行将其运出工地 9.工程师对承包商的以下工程量不应赐予计量的是B。A.经批准超出设计图纸的工程量 10. 投标人在投标过程中出现C时，招标人可以没收投标保证金。中错误的修正11.甲, 乙两个施工单位组成施工联合体投标某图书馆工程，甲为施工总承包一级资质，乙为施工总承包二级资质，那么以下说法错误的选项是A。A.该施工联合体应按施工总承包二级资质确定
3、等级 B.假如该施工联合体中标，甲, 乙应就各自承当的工程分别与建立单位签订合同C.假如该施工联合体中标，甲, 乙应就中标工程向建立单位承当连带责任 D.假如在合同履行过程中，乙破产，那么甲应当承当原由乙承当的工程任务12.某施工工程招标，招标文件开场出售的时间为3月20日，停顿出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25目，评标完毕的时间为4月30日，那么投标有效期开场的时间为C。A3月20日 B3月30日 C4月25日 D4月30日13.依照建立工程施工合同示范文本通用条款的规定，建立单位供应的钢筋由C。A建立单位负责试验，并承当试验费用 B建立单位负责试验，双方分担试验费用C
4、施工单位负责试验，建立单位承当试验费用D施工单位负责试验，双方分担试验费用15.公开招标在开标时，应当由(C)。 A招标监视机构主持，全部投标人均应参与 B招标监视机构主持，投标人自愿参与C招标人主持，全部投标人均应参与 D招标人主持，投标人自愿参与16.假如索赔事务持续发生，承包商应每隔(B)天向工程师递交一份中间索赔报告。A.14 B.28 C17.承包人在C合同中承当了工程的全部风险。18. 以下建立单位向施工单位作出的意思表示中，为法律, 行政法规所制止的是DA明示报名参与投标的各施工单位低价竞标B明示施工单位在施工中应优化工期 C示意施工单位不采纳建立工程施工合同(示范文本)签订合同
5、 D示意施工单位在非承重构造部位运用不合格的水泥19. 依据建立工程平安生产管理条例，建立单位不得压缩D工期。A定额 B标准 C法定 D合同20. 某施工单位为防止破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关状况，应由D负责向其供应施工现场区域内地下管线资料A相关管线产权部门B市政管理部门 C城建档案管理部门 D建立单位21. 依据建立工程质量管理条例，建立单位最迟应当在D办理工程质量监视手续。A竣工验收 B签订施工合同 C进场开工 D领取施工许可证22. 关于设计单位的权利的说法，正确的选项是BA为节约投资本钱，设计单位可不依据勘察成果文件进展设计 B有特别要求的专用设备，设计单位可以指定生产
6、厂商或供应商 C设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D设计深度由设计单位酌定23. 以下关于建立单位的质量责任和义务的表述中，错误的选项是C。A建立单位不得示意施工单位违反工程建立强制性标准，降低建立工程质量 B建立单位不得随意压缩合同工期 C建立单位进展装修时不得变动建筑主体和承重构造 D建立工程发包单位不得迫使承包方以低于本钱价格竞标24. 依据建立工程质量管理条例规定，设计单位应当参与建立工程分析，并提出相应的技术处理方案C。A工期延误 B投资失控 C质量事故 D施工组织25. 依据建筑法，有权对建筑工程实施强制监理的范围进展规定的机构是D。A住房和城乡建立部 B省级
7、建立行政主管部门 C国家平安生产监视管理行政主管部门 D国务院26. 依据建立工程质量管理条例，以下文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是C。A工程施工图纸B法律, 法规C监理合同D施工合同中约定采纳的举荐性标准27.施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图纸中标明该部位的混凝土标号为C30标准。对该单位工程应以B为标准进展质量验收。A技术标准 B施工图纸 C施工合同 D监理通知28. 依据建立工程质量管理条例规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是A。A建立单位拨付工程款 B施工单位实施隐藏工程 C商品混凝土用于根底工程 D大型非标构件进展
8、吊装29. 某工程部位隐藏前曾得到监理的认可，但重新检验后发觉质量未到达合同约定的要求，那么关于全部剥露, 返工的费用和工期处理的说法，正确的选项是A。A费用和工期损失全部由承包商承当 B费用和工期损失全部由业主承当 C费用由承包商承当，工期赐予顺延 D费用由业主承当，工期不予顺延30. 建立工程质量监视部门对某施工工程进展检查时，提出了假设干检查要求，其中不属于质量监视部门职权范围的检查内容是D。A要求出示施工工程经理和技术负责人的资格证书 B要求提交质量保证体系和质量责任制度文件 C抽查施工中主要建筑材料的质量 D检查劳动合同履行及劳动爱护状况31.以下关于建立单位质量责任和义务的表述中，
9、错误的选项是D。 A建立单位不得将建立工程肢解发包 B建立工程发包方不得迫使承包方以低于本钱的价格竞标C建立单位不得随意压缩合同工期 D涉及承重构造变动的装修工程施工期前，只能托付原设计单位提交设计方案32D未经县级以上建立行政主管部门审查批准，不得运用。A施工平安技术措施 B施工组织设计 C勘察文件 D施工图设计文件34某设计单位承当了某体育场的设计任务，那么其应承当的质量责任，表述错误的选项是D。 A应当依据勘察成果文件进展设计，并注明工程合理运用年限 B对有特别要求的电视转播设备，可以在设计文件中标明生产厂家 C正在送审的排水管网图纸不得进展设计交底 D对跑道地面材料质量导致的质量事故应
10、当出具技术处理方案35. 建立工程勘察单位在编制建立工程勘察文件时，不作为编制依据的是C。 A工程批准文件 B城市规划 C工程投资概算D国家规定的建立工程勘察深度要求36. 单项索赔A。A是指在工程实施过程中，出现了干扰原合同的索赔事务，承包商为此事务提出的 索赔 B是指承包商在工程竣工前后，将施工过程中已提出但未解决的索赔汇总一起，向业主提出一份总索赔报告的索赔 C是指对合同中规定工作范围的改变而引起的索赔D是以合同条款为依据，在合同中有明文规定的索赔37. 以下关于施工索赔的处理过程正确的选项是A1意向通知2证据资料打算3索赔报告的编写4提交索赔报告5索赔报告评审6谈判解决7争端的解决。A
11、.1234567B2314567C2134567D234156738. 施工过程中最高的行为准那么是BA.事实 B. 合同 C. 建筑法 D. 民法39. 某漫灌沟槽开挖分项工程采纳单价合同承包，价格为58000元/km，计日工每工日工资标准为120元/天，管沟长10km，由于发包方缘由，造成承包商6人窝工5天，施工方缘由，5人窝工2天，承包商提出的人工费索赔应为C元A.4800 B1200 C3600 D240040. 有关因工程量清单精确性引起的索赔，属于 A B有关过程施工的索赔C. 关于价款方面的索赔D 特别风险和人力不行抗力灾难的索赔二多项选择题1.对于技术困难，而又缺乏经验的工程，
12、设计分为ABE阶段进展。2.针对施工招标，评标时一般主要对投标企业的ABCD进展评审。3.以下哪些属于编制标底应遵循的原那么AC。 C.依据设计文件, 招标文件, 标准, 定额等编制标底4.依据建立工程施工合同示范文本，在施工中由于BCD造成工期延误，经工程师确认，竣工日期可以顺延。 A.承包人未能刚好调配施工机械 B.发生不行抗力 C.季节性大雨 D.工程量改变 E.一周内非承包人缘由停电, 停水, 停气等造成累计停工超过8小时5.承包方既可以向业主要求延长工期，又可索赔费用的状况有ABCD。改变而停工 6.依据招标投标法的要求，招标人假如自行办理招标事宜，应具备的条件包括(ABD)。 A.
13、有编制招标文件的实力 B.有工程法人资格 7.以下关于招标代理的说法中正确的有BC。 A.招标代理机构是建立行政主管部门所属的特地负责招标代理工作的机构 B.招标代理机构是社会中介组织 C.招标代理机构必需有相应的专业力气 8. 经工程师确认后工期相应顺延的工期延误缘由ABCD。C.工程师未按合同约定供应所需指令, 批准等，致使施工不能正常进展D.设计变更和工程量增加 E.一周内承包人缘由停水, 停电, 停气造成停工累计超过8小时9. 索赔报告的内容包含ABCDE10.承包商向业主索赔成立的条件包括有 ABDE 。 A.由于业主缘由造成费用增加和工期损失 C.由于分包商缘由造成费用增加和工期损
14、失 11以下关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的有CDE。A为了保证工程质量，设计单位必需在设计文件中指定建筑设备的生产厂家 B为保证设计进度，设计单位将局部任务转包给其他设计单位 C设计单位在设计文件中选用的建筑设备，应当注明规格, 型号，并举荐生产厂家 D有特别要求的设备，设计单位可以指定生产厂家 E设计单位应当就审查合格的施工图向施工单位说明12.建立单位拟装修其办公楼，其中涉及承重构造变动。以下表述正确的有BC。A建立单位将装修方案报有关主管部门批后，方可施工 B建立单位在托付原设计单位提出设计方案后，方可施工 C建立单位在托付相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工 D建立单
15、位提出装修方案后，即可要求承包单位施工 E建立单位可干脆将装修任务发包给劳务公司13.工程监理单位与被监理工程的CDE有隶属关系或者其他利害关系的，不得承当该项建立工程的监理业务。A建立单位 B造价询问单位 C施工企业 D建筑材料, 构配件供应单位 E设备供应单位16.ABC建立工程必需实行监理。 A国家重点建立工程 B大型公用事业工程 C利用外国政府贷款的工程 D成片开发建立的住宅小区工程 E单位自建的厂内马路17. 可以作为工程监理的依据有ABCD。 A相关法律法规 B工程建立标准强制性条文 C建立工程承包合同 D施工图设计 E监理合同18. 房屋建筑工程工程质量保修的范围包括ABCEA.
16、地基根底工程B主体构造工程C屋面防水工程D外墙面的防渗漏E供热供冷系统19. 属于保修范围, 内容的工程，承包人应在接到发包人的保修通知起AE 内派人修理，修理费用由承当A 7天 B 15天 C28天 D. 承包商 E. 造成质量缺陷的责任方20.索赔费用的构成包括ABCD三简答题1.简述建筑产品的特点？1.建筑产品的固定性和生产过程的流淌性2.建筑产品的个体性和其生产的单件性3.建筑产品的投资额大，生产周期和运用周期长4.建筑产品的整体性和施工生产的专业性2.简述招标代理人应当具备的条件。 1具有工程法人资格或者法人资格；2具有与招标工程规模和困难程度相适应的工程技术, 概预算, 财务和工程
17、管理等方面专业技术力气；3有从事同类工程建立工程招标的经验；4设有特地的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员；5熟识和驾驭招标投标法及相关的法律法规；3.简述标底的作用及编制方法？1衡量投标单位报价的尺度。2评标的重要指标。3使建立单位预先明确招标工程的投资额度，并据此筹措资金和支配建立资金。4上级主管部门核实建立规模的依据。4.简述投标文件的组成？1商务法律文件投标人所代表的公司的资信证件；投标保函；授权书及证明文件；联合体投标人的联合协议2技术文件施工技术方案施工组织方案3价格文件5.简述施工过程中可以顺延工期的条件。1发包人不能按专用条款的约定供应开工条件2发包人不能按约定日期支付工
18、程预付款, 进度款，致使施工不能正常进展3工程师未按合同约定供应所需指令, 批准等，致使施工不能正常进展4设计变更和工程量增加5一周内非承包人的缘由停水, 停电, 停气造成停工累计超过8小时6不行抗力6.简述竣工验收须要满意的条件。(一)完成建立工程设计和合同约定的各项内容； (二)有完整的技术档案和施工管理资料； (三)有工程运用的主要建筑材料, 建筑构配件和设备的进场试验报告； (四)有勘察, 设计, 施工, 工程监理等单位分别签署的质量合格文件； (五)有施工单位签署的工程保修书。 7.简述施工索赔的程序及索赔的证据包含的内容。索赔的程序一发出索赔意向通知二索赔资料的打算三索赔报告的编写
19、与提交四索赔报告的评审五索赔谈判六索赔争端的解决索赔的证据1合同文件2经工程师认可的施工进度方案3合同履行过程中的来往函件4施工现场记录5工程照片6工程师发布的书面指令7气象资料8会议纪要9备忘录10汇率改变表11各类财务凭证12其他有关资料8.建立工程施工合同示范文本的组成有哪些？1合同；2监理托付函或中标函；3专用条件；4标准条件；5补充, 修正文件9.简述违法分包的行为包括哪些？1总承包单位将建立工程分包给不具备相应资质条件的单位的；2建立工程总承包合同中未有约定，又未经建立单位认可，承包单位将其承包的局部建立工程交由其他单位完成的；3施工总承包单位将其建立工程主体构造的施工分包给其他单
20、位的；4分包单位将其承包的建立工程再分包的。10.简述订立施工合同应具备的条件。(1)初步设计已经批准；(2)工程已列入年度建立方案；(3)有能够满意施工须要的设计文件, 技术资料；(4)建立资金与主要设备来源已根本落实； (5)招投标的工程中标通知书已下达。四工程案例分析案例1. 监理单位承当了某工程施工阶段监理任务，该工程由甲施工单位总承包。甲施工单位选择了经建立单位同意并经监理单位进展资质审查合格的乙施工单位作为分包。施工过程中发生了以下事务。事务1：施工过程中，专业监理工程师发觉乙施工单位施工的分包工程局部存在质量隐患，为此，总监理工程师同时向甲, 乙两施工单位发出了整改通知。甲施工单
21、位回函称：乙施工单位施工的工程是经建立单位同意进展分包的，所以本单位不承当该局部工程的质量责任。【问题】甲施工单位的答复是否妥当？为什么？总监理工程师签发的整改通知是否妥当？为什么？甲施工单位回函所称，不妥。因为分包单位的任何违约行为导致工程损害或给建立单位造成的损失，总承包单位承当连带责任。 总监理工程师签发的整改通知，不妥，因为整改通知应签发给甲施工单位，因乙施工单位与建立单位没有合同关系。案例2. 四海公司作为专业分包商承揽了某办公楼的装饰工程的施工任务，并将其中的劳务分包任务分包给了具有相应资质的劳务分包企业美姿公司。2006年7月2日，美姿公司完成了合同约定的任务。但是四海建筑公司却
22、拒绝支付工程款，其理由是：1全部的劳务都分包给了美姿公司，属于转包，该合同无效；2四海公司是分包商，又将劳务作业接着分包，违反了建筑法，该合同无效。【问题】你认为四海建筑公司的观点正确吗？四海建筑公司的观点是错误的。四海公司混淆了两组概念：1分包与转包尽管全部的劳务作业都由美姿公司完成，但是由于劳务作业并不是四海建筑公司所承揽的全部工程，因而不能认为是转包。最高人民法院关于审理建立工程施工合同纠纷案件适用法律问题的说明第7条规定：“具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人, 分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建立工程违反法律规定为由恳求确认无效的，不予支持。2分包与再分包建筑法第29条规定：
23、“制止分包单位将其承包的工程再分包。这里不允许再分包的工程是分包单位的主营业务。对于四海建筑公司而言，劳务作业局部并不属于其主营业务范围，因此是可以分包的。建筑业企业资质管理规定第5条规定：“获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。承当施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建立单位依据规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务
24、分包企业。案例3. 某建筑公司与某学校签订一建立工程施工合同，明确承包方建筑公司保质, 保量, 保工期完成发包方学校的教学楼施工任务。工程竣工后，承包方向发包方提交了竣工报告。发包方认为双方合作开心，为不影响学生上课，还没有组织验收，便干脆运用了。运用中发包方发觉教学楼存在质量问题，遂要求承包方修理。承包方那么认为工程未经验收，发包方提前运用，出现质量问题，承包方不再承当任何责任。【问题】1.依据有关法律, 法规，该质量问题的责任应由哪一方承当？2.工程未经验收，业主提前运用，可否视为工程已交付，承包方是否不再承当任何质量责任？3.假如该工程托付监理，出现上述问题应如何处理？监理工程师是否承当
25、肯定责任？4.发生上述问题，承包方的保修责任应如何履行？5.上述纠纷，业主和承包方可以通过何种方式解决？1.依据建筑法规定，应由业主承当责任。2.可视为业主已接收该项工程，但不能免除承包方负责保修的责任。3.承包商保修责任，应依据建立工程保修规定履行。4.业主和承包商可通过协商, 调解解决，或按合同条款规定提出仲裁或诉讼。5单位工程验收的内容包括：单位子单位工程所含分部子分部工程的质量均应验收合格。质量限制资料应完整。单位子单位工程所含分部工程有关平安和功能的检测资料应完整。主要功能工程的抽查结果应符合相关专业质量验收标准的规定。观感质量验收应符合要求。案例4. 某中外合资鞋业公司，投资160
26、0万元(施工单项合同价，资金自筹)兴建厂房。有关部门以厂房涉及公众平安为由，要求工程进展招投标。鞋业公司认为，该工程不是3号令所规定的关系公众平安工程，不属于强制招标工程，因而确定不招标，并下令开工。有关部门发觉后，以应当招标为由，欲对其做出行政处分，并会同供电部门对其实行了停电措施。后【问题】 有关部门的做法是否妥当，为什么？关系公共利益, 公众平安的工程，属于纯公共产品或准公共产品，其最大的特点是工程具有平安性。因此公众平安不能理解为平安生产，以及对某一局部人有平安影响的意义。否那么每个工程都要成为关系公众平安的工程。本案中的厂房不属于根底设施工程，也不属于公用事业工程，且不运用国有资金，
27、因而不是强制招标工程。不能以平安生产为借口，要求其进展招投标，因此本案中有关部门的做法欠妥。案例5. 某国家大型水利工程，由于工艺先进，技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求高，而且对工期的要求也比拟紧迫。基于本工程的实际状况，经有关部门批准，业主选择邀请招标。业主确定仅邀请3家国有一级施工企业参与投标。 招标工作内容确定为：成立招标工作小组；发出投标邀请书；编制招标文件；编制标底；发放招标文件；招标答疑；组织现场踏勘；接收投标文件；开标；确定中标单位；评标；签订承包合同；发出中标通知书【问题】1假如上述招标工作内容的依次作为招标工作先后依次是否妥当？假如不妥，请确定合理的依次
28、。2工程建立工程施工招标文件一般包括哪些内容？【分析】1题中所列招标依次不妥。正确的依次是：成立招标工作小组；编制招标文件；编制标底；发出投标邀请书；发放招标文件；组织现场踏勘；招标答疑；接收投标文件；开标；评标；确定中标单位；发出中标通知书；签订承发包合同。2工程建立工程施工招标文件一般包括：投标邀请书，投标人须知，合同主要条款，投标文件格式，采纳工程量清单招标的，应供应工程量清单，技术条款，设计图纸，评标标准和方法，投标协助材料等。案例6. 2001年5月16日，某市轻轨新线一期工程土建工程发布招标公告称：该工程采纳公开招标方式，工程范围及规模包括车站主体构造含土石方开挖, 基坑防护, 车
29、站构造混凝土及钢筋工程, 防排水与车站相关的人防洞室的处理, 通风道与出入口等，投资约3000多万元。投标人资质要求为一级资质等级，取得ISO9000质量认证，具有经济, 技术管理实力及类似工程业绩，同时市外投标人须与本市具有一级资质的投标人联合投标。【问题】 该工程对投标人资质提出的要求是否相宜？【答案】 该招标公告中对投标人资质提出要求不违反法律规定，但要求“市外投标人须与本市具有一级资质的投标人联合投标明显违反法律规定。依据惯例，以公开方式进展招标，凡有实力承当工程的承包商，都应有同等时机投标。上述条件剥夺了或限制了市外承包商投标中标的时机，因而是不能承受的。 首先，该规定有强制投标人组
30、成联合体投标的嫌疑。 在招标中，法律允许并激励投标人组成联合体投标以至中标。不过这种组合不能强制组成。其次，招标人对本市投标人和市外投标人实行了区分待遇。案例7. 某建筑公司乙方于某年4月20日与某厂甲方签订了修建建筑面积3000平米工业厂房的施工合同，乙方编制的施工方案和进度方案已获得监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500立方米，假设干脆费单价为元/m3，综合费率为干脆费的20。该基坑施工方案规定：土方工程采纳租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工租赁费450元/台班。甲, 乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事务：1因租赁的挖掘机大修，晚开工2
31、d，造成人员窝工10个工日； 2施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进展地质复查，协作用工15个工日；35月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3；45月20日22日，因罕见大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10工日；55月23日用30个工日修复冲坏的道路，5月24日复原挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。【问题】 1.上述哪些事务建筑公司可以向厂方要求索赔，哪些事务不行以要求索赔，并说明缘由。 2.每项事务工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？ 3.假设人工费单价为23元/工日，因增加
32、用工所需的管理费为增加人工费的30，那么合理的费用索赔总额是多少？【答案】1.事务一：不能提出索赔要求，因为租赁的挖掘机大修延迟开工，属于承包商的责任；事务二：可提出索赔要求，因为地质条件改变属于业主应承当责任事务三：可提出索赔要求，因为这是由设计变更引起的；事务四：可提出索赔要求，因为罕见大雨迫使停工，需推迟工期。2事务二：可索赔工期5d15日19日; 事务三：可索赔工期2d10900/45002d; 事务四：可索赔工期3d20日22日; 事务五：可索赔工期1d23日3事务二：费用：2315130元 机械费：45052250元事务三：9004.21204536元 事务五：费用：3023130
33、897元 机械费：450元可索赔费用总额为：22504536897450元案例8. 某公司新建住宅楼，通过公开招标确定了施工单位，合同价款形式为可调价格合同，施工合同按建立工程施工合同示范文本为根底签署。施工进度方案已经达成一样意见。合同规定由于甲方责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费, 机械台班费60计算。 在专用条款中明确6级以上大风, 大雨, 大雪, 地震等自然灾难按不行抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28d内予以确认，工程师无正值理由不确认时，自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。在施工过程中出现了以下事务：1.因业主不能刚好供应图纸，使工期延误20d，10人窝工
34、；2.因施工机械故障，使工期延误10d，5人窝工；3.因外部供电故障，使工期延误2d，20人窝工；4.因下大雨，工期延误3d，20人窝工。依据双方商定，人工费定额为32元/工日，机械台班费为2000元/台班。依据上述约定乙方提出工期补偿35d，费用13056元全部事务窝工费用及机械费用之和索赔的要求。【问题】1乙方上述要求是否合理？为什么？2经工程师认定的索赔工期为多少天？3假如工程师未在收到报告后28d内赐予答复意见或确认，工期延长多少天？结算费用补偿多少？【答案】1事务1合理，因为是甲方缘由造成的。可要求索赔工期和费用：20d，10326020+2000206027840元；事务2不合理，
35、因是乙方自身缘由造成的；事务3合理，可以索赔工期，但费用不能索赔，因外部供电设备故障不属于甲方责任，2d；事务4，工期可以索赔，但费用不能索赔，因大雨属于不行抗力，3d。2索赔工期为202325d3工期延长35d，费用为13056元。案例9.某高层酒店工程，方案开工日期为1999年6月5日，竣工日期为2001年10月20日，合同内约定按月进度支付工程款，在统计报告递交后14d内甲方审定并支付工程进度款的90。工程按期开工，工程进展顺当，在工程进展到主体构造施工时，出现了如下问题：1.二层构造局部完成时，承包人按合同约定，刚好向甲方提交了已完工作量统计报告，但是甲方未按合同约定的付款方式和期限支
36、付工程进度款，乙方在此状况下开场停工，直到甲方支付工程进度款和违约赔偿金后乙方才开场复工，工期延误了180d。2.甲方按合同约定支付了工程进度款，乙方按正常管理方式复原施工。在工程施工到12层时，发生了不幸的事故，某一脚手架工人在施工时因未按规定运用平安设施，不慎从脚手架上坠落，造成死亡，施工单位刚好向甲方和国家平安生产管理部门通报，因此工期延误了20d。【问题】1事务1中承包商是否可以向甲方提出工人窝工索赔和施工单位在停工期间爱护管理施工现场所发生的费用索赔？2事务2中承包商是否可以向甲方提出工期索赔，为什么？3假如本工程合同工期为300d，甲方批准工期可以延长180d，本工程实际完工工期为多少d？因事务2造成工期延长20d，甲方是否可以向承包商提出因工期延长20d所增加发生的现场管理费的索赔要求？【答案】1可以提出索赔。业主未能按合同约定时间支付工程款，应对停工承当责任，故应当赔偿承包商停工期间发生的实际经济损失和爱护施工现场所发生的费用。2不行以提出索赔。事务2的发生是由于承包商自身管理不善造成的，不属于业主应承当的责任范围。3本工程实际完工工期为500d30018020。由于承包商自身缘由使工期延误20d，依据索赔及反索赔的成立条件，甲方可以向承包商提出因工期延长所增加的甲方现场管理费的索赔要求。